土地建造豪宅合同范例

土地建造豪宅合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在乙方提供的土地上建造豪宅事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、土地概况

1.1土地位置：__________（具体地址）

1.2土地面积：__________平方米

1.3土地用途：住宅用地

1.4土地权属：乙方拥有该土地的合法使用权

二、建造内容

2.1建造项目：甲方在该土地上建造一栋豪宅

2.2建造规模：__________层，建筑面积__________平方米

2.3建造标准：按照甲方要求，参照《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规定执行

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：__________万元人民币（大写：__________）

3.2支付方式：

（1）签订本合同之日起____个工作日内，甲方支付合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程开工前，甲方支付合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的__________%作为竣工款；

（4）剩余__________%作为质保金，质保期为自竣工验收合格之日起____年。

四、工期及延误责任

4.1工期：自合同签订之日起____个月

4.2迟工责任：

（1）因甲方原因造成工程延误，甲方应承担相应的责任，并支付相应的违约金；

（2）因乙方原因造成工程延误，乙方应承担相应的责任，并支付相应的违约金。

五、工程验收及交付

5.1工程竣工验收合格后，乙方应在____个工作日内将工程交付甲方使用。

5.2甲方对工程验收合格后，应按约定支付竣工款。

六、质量保证

6.1乙方保证工程质量符合国家有关质量标准及合同约定。

6.2质保期内，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责修复，直至符合质量标准。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

法定代表人（或授权代表）：________________

法定代表人（或授权代表）：________________

签订日期：________________

附件：

1.土地使用权证复印件

2.建设工程规划许可证复印件

3.建设工程施工许可证复印件

4.建设工程质量监督手续复印件

5.其他相关证明材料

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）以及丙方（以下简称“丙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在乙方提供的土地上建造豪宅事宜，引入丙方作为第三方主体，达成如下协议：

一、土地概况

1.1土地位置：__________（具体地址）

1.2土地面积：__________平方米

1.3土地用途：住宅用地

1.4土地权属：乙方拥有该土地的合法使用权

二、建造内容

2.1建造项目：甲方在该土地上建造一栋豪宅

2.2建造规模：__________层，建筑面积__________平方米

2.3建造标准：按照甲方要求，参照《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规定执行

三、第三方主体丙方职责及权利

3.1丙方作为工程监理单位，负责对工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和安全。

3.2丙方有权对乙方施工过程中的设计方案、施工工艺、材料使用等进行审查，并提出合理化建议。

3.3丙方有权要求乙方对不符合要求的工程进行整改，直至符合合同约定和规范要求。

3.4丙方有权对乙方提出的质量问题进行跟踪处理，直至问题解决。

3.5丙方有权根据监理结果，对乙方进行奖惩。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：__________万元人民币（大写：__________）

4.2支付方式：

（1）签订本合同之日起____个工作日内，甲方支付合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程开工前，甲方支付合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的__________%作为竣工款；

（4）剩余__________%作为质保金，质保期为自竣工验收合格之日起____年。

五、工期及延误责任

5.1工期：自合同签订之日起____个月

5.2迟工责任：

（1）因甲方原因造成工程延误，甲方应承担相应的责任，并支付相应的违约金；

（2）因乙方原因造成工程延误，乙方应承担相应的责任，并支付相应的违约金；

（3）因丙方原因造成工程延误，丙方应承担相应的责任，并支付相应的违约金。

六、工程验收及交付

6.1工程竣工验收合格后，乙方应在____个工作日内将工程交付甲方使用。

6.2甲方对工程验收合格后，应按约定支付竣工款。

七、质量保证

7.1乙方保证工程质量符合国家有关质量标准及合同约定。

7.2质保期内，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责修复，直至符合质量标准。

7.3丙方对工程质量进行监督，确保工程质量达到合同要求。

八、甲方权益保障条款

8.1甲方有权要求乙方在施工过程中提供工程进度、质量、安全等方面的报告。

8.2甲方有权要求乙方在施工过程中按照合同约定的时间节点完成各项工作。

8.3甲方有权要求乙方在施工过程中确保施工安全，防止安全事故的发生。

8.4甲方有权要求乙方在施工过程中对工程进行保护，防止损坏周边环境。

九、乙方违约及限制条款

9.1乙方违反合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。

9.2乙方在施工过程中如有违规操作，导致工程质量和安全问题的，应承担全部责任。

9.3乙方不得擅自改变工程设计和施工方案，如有需要，应经甲方同意。

9.4乙方不得擅自使用甲方提供的材料或设备，如有需要，应经甲方同意。

十、争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他

11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

丙方（盖章）：________________

法定代表人（或授权代表）：________________

法定代表人（或授权代表）：________________

法定代表人（或授权代表）：________________

签订日期：________________

附件：

1.土地使用权证复印件

2.建设工程规划许可证复印件

3.建设工程施工许可证复印件

4.建设工程质量监督手续复印件

5.其他相关证明材料

第三方主体丙方的介入，旨在为甲方提供更专业的监理服务，保障工程质量和进度，同时约束乙方遵守合同约定，确保甲方权益得到充分保障。甲方作为合同主导方，通过明确的权益保障条款和违约限制条款，确保自身利益最大化，降低风险，实现豪宅建造项目的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）与甲方（以下简称“甲方”）以及丁方（以下简称“丁方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在甲方提供的土地上建造豪宅事宜，引入丁方作为第三方主体，达成如下协议：

一、土地概况

1.1土地位置：__________（具体地址）

1.2土地面积：__________平方米

1.3土地用途：住宅用地

1.4土地权属：甲方拥有该土地的合法使用权

二、建造内容

2.1建造项目：乙方在该土地上建造一栋豪宅

2.2建造规模：__________层，建筑面积__________平方米

2.3建造标准：按照乙方要求，参照《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规定执行

三、第三方主体丁方职责及权利

3.1丁方作为设计单位，负责豪宅的设计工作，确保设计方案符合甲方要求及相关法规。

3.2丁方有权要求乙方在施工过程中按照设计方案进行施工，并对设计方案进行必要的修改和完善。

3.3丁方有权对施工过程中的设计变更提出意见，并要求乙方进行相应的调整。

3.4丁方有权对施工过程中的技术问题进行指导，并确保施工质量符合设计要求。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：__________万元人民币（大写：__________）

4.2支付方式：

（1）签订本合同之日起____个工作日内，乙方支付合同总价款的__________%作为设计费；

（2）设计方案通过审批后，乙方支付合同总价款的__________%作为施工准备费；

（3）工程开工前，乙方支付合同总价款的__________%作为施工进度款；

（4）工程竣工验收合格后，乙方支付合同总价款的__________%作为竣工款；

（5）剩余__________%作为质保金，质保期为自竣工验收合格之日起____年。

五、工期及延误责任

5.1工期：自合同签订之日起____个月

5.2迟工责任：

（1）因甲方原因造成工程延误，甲方应承担相应的责任，并支付相应的违约金；

（2）因乙方原因造成工程延误，乙方应承担相应的责任，并支付相应的违约金；

（3）因丁方原因造成工程延误，丁方应承担相应的责任，并支付相应的违约金。

六、工程验收及交付

6.1工程竣工验收合格后，乙方应在____个工作日内将工程交付甲方使用。

6.2甲方对工程验收合格后，应按约定支付竣工款。

七、设计质量保证

7.1丁方保证设计方案符合甲方要求及国家相关设计规范。

7.2设计方案通过审批后，丁方对设计方案负责，直至工程竣工。

七、乙方权益保障条款

7.3乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的土地使用和施工条件。

7.4乙方有权要求甲方对施工过程中的设计方案变更给予合理补偿。

7.5乙方有权要求甲方在工程竣工验收合格后，按照约定时间支付竣工款。

八、甲方违约及限制条款

8.1甲方违反合同约定，未按时提供土地使用和施工条件，或未按约定支付款项，应承担相应的违约责任。

8.2甲方不得擅自更改设计方案，如需更改，应与乙方和丁方协商一致。

8.3甲方不得在工程竣工验收合格前，擅自要求乙方进行工程整改或赔偿。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式两份，甲乙丁三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

丁方（盖章）：________________

法定代表人（或授权代表）：________________

法定代表人（或授权代表）：________________

法定代表人（或授权代表）：________________

签订日期：________________

附件：

1.土地使用权证复印件

2.建设工程规划许可证复印件

3.建设工程施工许可证复