建设工程劳务合同模板

建设工程劳务合同模板合同编号：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为合法成立并有效存在的独立法人，具备履行本合同的权利能力和行为能力；鉴于乙方为合法成立并有效存在的独立法人，具备履行本合同的权利能力和行为能力；第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程面积：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条劳务内容（1）提供符合甲方要求的劳务人员；（2）负责劳务人员的日常管理和培训；（3）确保劳务人员按照甲方的要求完成工程任务；（4）承担本工程所需的劳务费用。2.2乙方应保证所提供的劳务人员具备相应的技能和资质，符合甲方的要求。第三条工期及进度3.1本工程的总工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。3.2乙方应按照甲方提供的工程进度计划表，合理安排劳务人员的施工，确保工程按期完成。3.3如因不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，合理调整工期。第四条费用及支付4.1本工程的劳务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方应在签订本合同之日起____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。4.3乙方应在完成本工程并通过甲方验收合格后，向甲方开具正规发票，甲方应在收到发票之日起____个工作日内，支付剩余合同总价款的____%。4.4乙方在收到甲方支付的费用后，应按照国家相关法律法规的规定，及时支付劳务人员的工资和福利待遇。第五条质量及安全5.1乙方应保证本工程的质量符合国家相关法律法规和行业标准，确保工程安全。5.2乙方应建立健全工程安全管理制度，加强对劳务人员的安全教育和培训，确保施工过程中的安全。5.3乙方应按照甲方的要求，提供相应的质量及安全资料，以供甲方审查。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2若乙方未能按照约定完成工程任务或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.3若甲方未能按时支付合同价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×____%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话，确保合同主体明确，便于后续联系和法律责任追究。法律名词：合同主体，指参与合同关系的当事人，包括自然人、法人和其他组织。2.工程概况：合同中应明确工程名称、地点、内容、面积和预算，以确保工程基本信息准确无误。法律名词：工程概况，指对工程项目的总体描述，包括工程的基本信息和特点。3.劳务内容：合同中应详细描述乙方应承担的劳务工作，包括提供劳务人员、管理和培训等。法律名词：劳务内容，指合同中约定的乙方应提供的服务内容和范围。4.工期及进度：合同中应明确工程总工期、进度计划表和工期调整方式，以确保工程按期完成。法律名词：工期，指完成工程所需的时间期限；进度计划表，指对工程进度进行安排的时间表。5.费用及支付：合同中应明确劳务费用、预付款、支付时间和方式，确保费用支付合规。法律名词：费用，指合同中约定的乙方为完成劳务工作所需支付的费用；预付款，指甲方在合同履行前预先支付给乙方的部分费用。6.质量及安全：合同中应明确乙方应保证的工程质量、安全管理制度和安全资料提供。法律名词：质量，指工程项目的品质要求；安全，指工程项目在施工过程中的安全要求。7.违约责任：合同中应明确双方违约时应承担的责任，包括违约金、赔偿损失等。法律名词：违约责任，指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。8.争议解决：合同中应明确双方在争议解决方式上的约定，如协商、诉讼等。法律名词：争议解决，指合同双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。解决办法：1.协商解决：双方在争议发生后，应通过友好协商，达成一致意见。2.调解解决：如协商不成，双方可以请求第三方调解，达成和解协议。3.仲裁解决：如调解无效，双方可以根据合同约定，向仲裁机构申请仲裁。法律名词：调解，指第三方在双方自愿的基础上，协助解决争议的过程；仲裁，指双方在争议解决过程中，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼解决：如仲裁无效或双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词：诉讼，指合同当事人向人民法院提起的，请求法院对争议进行审理和判决的法律程序。特殊应用场合及补充条款：1.场合：大型基础设施项目，如高速公路、桥梁建设。“如因特殊地质条件或不可预见的自然因素导致工程进度受阻，双方应协商确定合理的延期方案，并适当调整工程预算。”2.场合：房地产开发项目，涉及多个分包商和供应商。“乙方应确保与其他分包商和供应商之间的良好沟通与协作，若因乙方原因导致工程进度延误或质量不符合要求，乙方应承担相应的责任。”3.场合：跨国工程项目，涉及不同国家和地区的法律法规。补充条款：跨国工程可能面临语言、文化及法律差异，因此需要特别规定：“考虑到跨国工程的特殊性，双方应遵守所在国家的法律法规，如因法律法规变化导致合同无法履行，双方应协商解决，并尽可能减少损失。”4.场合：灾后重建项目，需要在短期内完成大量工作。“乙方应采取一切必要措施，确保在灾后重建的紧急情况下，工程能够快速、高效、安全地完成，同时保证工程质量。”合同所需附件列表：1.附件一：工程进度计划表说明：详细列出工程的各个阶段、预计完成时间及关键节点。2.附件二：工程预算明细表说明：包括工程所需的人工、材料、机械等费用明细。3.附件三：劳务人员资质证明说明