2025年度数据中心建设工程施工合同规范

2025年度数据中心建设工程施工合同规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度数据中心建设工程施工合同甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程总投资：_______1.6工程建设工期：_______二、合同价款及支付方式2.1合同价款：本工程合同价款为人民币_______元整（大写：_______）。2.2工程款支付方式：（1）开工前支付合同价款的_______%作为预付款；（2）工程进度款按月支付，每月支付合同价款的_______%；（3）工程竣工验收合格后支付合同价款的_______%；（4）保修期满后支付合同价款的_______%。三、施工组织与管理3.1乙方应按照国家有关施工规范、标准和甲方的要求，组织施工，确保工程质量、安全、进度。3.2乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场的安全生产。3.3乙方应按照甲方的要求，提供施工图纸、施工方案、施工组织设计等文件。3.4乙方应按照甲方的要求，对施工现场进行绿化、环保、文明施工等工作。四、工程质量与验收4.1工程质量标准：本工程的质量标准应符合国家有关施工规范、标准和甲方的要求。4.2工程验收：（1）乙方应在工程竣工验收前，向甲方提交竣工验收报告；（2）甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后_______日内组织验收；（3）工程验收合格后，乙方应向甲方提交工程结算报告；（4）工程验收不合格的，乙方应在接到甲方书面通知后_______日内进行整改，直至合格。五、工期与进度5.1工程建设工期：本工程的建设工期为_______日。5.2工程进度：（1）乙方应按照施工组织设计的要求，合理安排施工进度；（2）甲方有权对施工进度进行监督检查，并提出合理化建议；（3）因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的责任。六、安全生产与文明施工6.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规和标准，确保施工现场的安全生产。6.2乙方应建立健全施工现场文明施工制度，确保施工现场的文明施工。六、工程保修7.1乙方应按照国家有关工程保修的规定，对工程进行保修。7.2保修期限：本工程的保修期限为_______年。七、违约责任7.1甲方违约责任：（1）因甲方原因导致工程延期开工的，甲方应承担相应的责任；（2）因甲方原因导致工程进度延误的，甲方应承担相应的责任；（3）因甲方原因导致工程无法按期竣工的，甲方应承担相应的责任。7.2乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工程延期竣工的，乙方应承担相应的责任；（2）因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担相应的责任；（3）因乙方原因导致工程安全事故的，乙方应承担相应的责任。八、争议解决8.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。八、其他9.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议。9.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正10.第三方介入概述10.1定义：本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构、保险机构等。10.2介入目的：第三方介入的目的是为了保证工程的质量、安全、进度以及合同的有效履行。10.3介入方式：第三方介入可以通过提供专业服务、监督、咨询、评估、担保等方式实现。10.4第三方责任：第三方在介入过程中应遵守国家法律法规、行业规范和本合同的相关约定。11.第三方责任限额11.1第三方责任限额：在第三方介入过程中，第三方对甲乙双方或工程造成的损失，其责任限额应明确约定，具体如下：（1）设计单位：因设计错误导致的损失，责任限额为设计费用总额的_______%。（2）监理单位：因监理不力导致的损失，责任限额为监理服务费用总额的_______%。（3）检测机构：因检测错误导致的损失，责任限额为检测费用总额的_______%。（4）咨询公司：因咨询服务不周导致的损失，责任限额为咨询服务费用总额的_______%。（5）金融机构：因贷款、担保等金融活动导致的损失，责任限额为相关金融活动总额的_______%。（6）保险机构：因保险责任范围内的损失，责任限额为保险金额。11.2超过责任限额的损失，由第三方自行承担。12.第三方介入程序12.1介入申请：甲乙双方可根据工程需要，向第三方发出介入申请。12.2介入批准：第三方应在收到介入申请后_______日内予以答复，同意介入的，应明确介入范围、职责和期限。12.3介入实施：第三方在介入过程中，应严格按照合同约定和相关规定执行。12.4介入终止：介入期满或工程竣工后，第三方应向甲乙双方提交介入报告。13.第三方与其他各方的责任划分13.1甲乙双方责任：甲乙双方应按照本合同约定，履行各自的义务，承担相应的责任。13.2第三方责任：第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和本合同的相关约定，对因自身原因导致的损失承担相应责任。13.3第三方与其他方的关系：第三方与甲乙双方的关系为委托代理或咨询服务关系，第三方对甲乙双方不承担连带责任。14.第三方介入的变更与解除14.1变更：在第三方介入过程中，如需变更介入范围、职责或期限，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。14.2解除：如第三方在介入过程中出现严重违约行为，甲乙双方有权解除本合同，并要求第三方承担相应责任。15.第三方介入的保密15.1第三方在介入过程中，应严格遵守保密协议，对工程信息、技术资料等保密事项予以保密。15.2第三方违反保密义务，导致信息泄露，应承担相应的法律责任。16.本合同其他条款的适用本合同中关于第三方介入的修正条款，与本合同其他条款相冲突的，以本条款为准。17.补充条款本合同关于第三方介入的修正条款未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件：包括但不限于施工图纸、设计说明书、技术规范、材料清单等，要求内容完整、准确，符合国家相关标准和甲方要求。2.施工组织设计：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等，要求详细、可行，确保工程顺利进行。3.工程量清单：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和合价，要求与实际施工相符。4.工程进度款支付申请：包括工程进度报告、已完成工程量、付款金额等，要求真实、准确，符合合同约定。5.工程验收报告：包括工程验收记录、验收意见、验收结论等，要求内容完整、客观、公正。6.工程结算报告：包括工程结算书、结算明细、结算依据等，要求真实、准确，符合合同约定。7.工程保修书：包括保修范围、保修期限、保修方式等，要求明确、具体，确保工程质量。8.第三方介入协议：包括第三方介入范围、职责、期限、费用等，要求明确、具体，确保第三方介入的有效性。9.保密协议：包括保密内容、保密期限、违约责任等，要求双方严格遵守，确保工程信息的安全。10.争议解决协议：包括争议解决方式、仲裁机构、仲裁规则等，要求明确、公正，确保争议得到及时解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按时支付工程款；未按时提供施工图纸、材料等；未按时验收工程；未按时提供工程保修。（2）乙方违约：未按时完成工程；工程质量不合格；工程安全事故；未按时提供工程保修。（3）第三方违约：服务不周；违反保密协议；超出责任限额的损失。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：未按时支付工程款，应支付违约金，违约金按逾期付款金额的_______%计算；未按时提供施工图纸、材料等，应承担相应的延误责任；未按时验收工程，应承担相应的延误责任；未按时提供工程保修，应承担相应的保修责任。（2）乙方违约责任：未按时完成工程，应支付违约金，违约金按延误工期金额的_______%计算；工程质量不合格，应修复或返工，承担修复或返工费用；工程安全事故，应承担相应的赔偿责任；未按时提供工程保修，应承担相应的保修责任。（3）第三方违约责任：服务不周，应承担相应的赔偿责任；违反保密协