2025年度地下综合管廊施工劳务大清包合同范本

2025年度地下综合管廊施工劳务大清包合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度地下综合管廊施工劳务大清包合同甲方（建设单位）：______________________________乙方（施工单位）：______________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2025年度地下综合管廊施工劳务大清包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：______________________________2.工程地点：______________________________3.工程规模：______________________________4.工程内容：______________________________5.工程投资：______________________________二、合同工期1.工程开工日期：______________________________2.工程竣工日期：______________________________3.工期延误责任：______________________________三、合同价款及支付方式1.合同价款：______________________________2.付款方式：______________________________3.付款节点：______________________________四、施工组织与管理1.施工单位应按照国家及地方相关法律法规、技术规范和设计要求，编制施工组织设计，确保工程质量、安全和文明施工。2.施工单位应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场安全、文明、有序。3.施工单位应配备足够的施工人员、机械设备和材料，确保工程按期完成。五、工程质量要求1.工程质量应符合国家及地方相关法律法规、技术规范和设计要求。2.施工单位应建立健全质量保证体系，确保工程质量。3.甲方有权对工程质量进行监督检查，施工单位应积极配合。六、安全文明施工1.施工单位应遵守国家及地方相关安全法律法规，确保施工现场安全。2.施工单位应建立健全安全管理制度，加强对施工人员的安全教育培训。3.施工单位应做好施工现场文明施工工作，确保施工现场整洁、有序。七、违约责任1.甲方违约责任：______________________________2.乙方违约责任：______________________________3.双方违约责任：______________________________八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议。2.本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：______________________________乙方（施工单位）：______________________________签订日期：______________________________甲方（建设单位）法定代表人（或授权代表）：______________________________乙方（施工单位）法定代表人（或授权代表）：______________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义及介入目的.1第三方的定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的，为履行本合同所涉及的工程、服务、咨询、监督、监理、检测、认证等提供专业服务的独立法人、自然人或其他组织。.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保工程的质量、安全、进度、环保等方面的合规性和专业性，提高施工效率，降低施工风险。二、第三方责任及权限.3第三方责任（1）按照合同约定，提供专业、准确的服务；（2）对提供的服务承担相应的法律责任；（3）对因自身原因造成的损失，承担相应的赔偿责任；（4）遵守国家及地方相关法律法规，执行行业标准。.4第三方权限（1）根据合同约定，对工程施工进行监督、检查和验收；（2）对工程质量和安全提出建议和意见；（3）对施工过程中发现的问题，要求施工单位整改；（4）根据合同约定，对施工单位进行奖惩。三、第三方责任限额.5责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：（1）第三方因提供的服务不符合合同约定，导致工程损失，其赔偿责任不超过合同价款的__%；（2）第三方因自身原因造成工程安全事故，其赔偿责任不超过因事故造成的直接经济损失的__%；（3）第三方因提供的服务不符合法律法规或行业标准，导致工程停工、返工或延误工期，其赔偿责任不超过因停工、返工或延误工期造成的直接经济损失的__%。四、第三方与其他各方的划分.6责任划分（1）甲方对第三方的选择、委托和监督承担责任；（2）乙方对第三方的服务质量、进度和效果承担责任；（3）第三方对自身提供的服务承担责任。.7沟通协调（1）甲方、乙方与第三方之间应建立有效的沟通协调机制，确保信息及时、准确传递；（2）第三方在履行职责过程中，应及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题；（3）甲乙双方应积极配合第三方的工作，确保第三方能够顺利履行职责。五、第三方变更及解除.8第三方变更（1）如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方；（2）变更后的第三方应具备与原第三方相同的资质和能力。.9第三方解除（1）如第三方违反合同约定，甲乙双方有权解除合同；（2）解除合同后，第三方应承担相应的违约责任。六、争议解决.10争议解决（1）第三方与其他各方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他.11补充协议本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。.12合同生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）法定代表人（或授权代表）：______________________________乙方（施工单位）法定代表人（或授权代表）：______________________________签订日期：______________________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1工程设计文件详细要求：包括但不限于施工图纸、设计说明书、地质勘察报告等，需符合国家及地方相关法律法规和技术规范。说明：设计文件是施工的依据，必须保证其准确性和完整性。.2施工组织设计详细要求：包括但不限于施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等，需符合国家及地方相关法律法规和技术规范。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保其合理性和可行性。.3施工合同详细要求：包括但不限于合同主体、工程概况、合同价款、工期、质量要求、安全文明施工、违约责任、争议解决等条款。说明：施工合同是甲乙双方权利义务的明确约定，需确保其合法性和有效性。.4施工图纸会审记录详细要求：包括但不限于会审时间、参会人员、讨论内容、修改意见等。说明：图纸会审记录是确保施工图纸正确理解和执行的重要文件。.5施工进度计划详细要求：包括但不限于各阶段施工进度、关键线路、资源需求等。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要依据。.6施工验收报告详细要求：包括但不限于验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等。说明：施工验收报告是工程质量的最终确认文件。.7施工安全文明施工记录详细要求：包括但不限于安全措施、文明施工措施、事故处理等。说明：安全文明施工记录是确保施工现场安全、文明施工的重要文件。.8施工质量检测报告详细要求：包括但不限于检测时间、检测人员、检测内容、检测结果等。说明：施工质量检测报告是确保工程质量的重要依据。.9施工变更记录详细要求：包括但不限于变更原因、变更内容、变更影响、变更审批等。说明：施工变更记录是施工过程中对合同内容的调整和补充。.10施工结算报告详细要求：包括但不限于结算依据、结算内容、结算金额等。说明：施工结算报告是工程最终结算的依据。说明二：违约行为及责任认定：.11违约行为（1）甲方违约行为：未按合同约定支付工程款；未按合同约定提供施工图纸；未按合同约定提供施工场地；未按合同约定进行验收。（2）乙方违约行为：未按合同约定完成工程；工程质量不符合合同要求；工程进度不符合合同要求；未按合同约定进行整改。.12责任认定标准（1）甲方违约责任：逾期支付工程款，应支付逾期付款违约金；未提供施工图纸，导致工程延误，应赔偿乙方因此造成的损失；未提供施工场地，导致工程延误，应赔偿乙方因此造成的损失；未进行验收，导致工程无法交付，应赔偿乙方因此造成的损失。（2）乙方违约责任：未按合同约定完成工程，应赔偿甲方因此造成的损失；工程质量不符合合同要求，应进行返工或修复，并赔偿甲方因此造成的损失；工程进度不符合合同要求，应赔偿甲方因此造成的损失；未按合同约定进行整改，应赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：若甲方逾期支付工程款，应按照合同约定的逾期付