2025年度光伏发电站建设项目施工管理合同

2025年度光伏发电站建设项目施工管理合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_____________________________乙方（施工单位）：_____________________________鉴于甲方拟在_____________________________（地点）建设光伏发电站，乙方愿意接受甲方的委托，承担该项目的施工管理工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：2025年度光伏发电站建设项目2.项目地点：_____________________________3.项目规模：_____________________________4.项目总投资：_____________________________5.项目建设周期：_____________________________二、施工管理范围1.乙方负责光伏发电站项目的施工管理工作，包括但不限于：（1）施工组织设计编制及审核；（2）施工进度计划编制及实施；（3）施工质量控制及验收；（4）施工安全监督及管理；（5）施工环境保护及文明施工；（6）施工合同管理及协调；（7）施工资料整理及归档。2.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，确保施工质量、安全、进度、环境保护等方面符合规定。三、施工管理费用及支付方式1.乙方施工管理费用为_____________________________元。2.甲方支付乙方施工管理费用的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方施工管理费用总额的30%作为预付款；（2）施工进度达到约定节点时，甲方支付乙方施工管理费用总额的30%；（3）施工项目完工并验收合格后，甲方支付乙方施工管理费用总额的30%；（4）剩余10%作为质保金，在质保期满后无质量问题，甲方一次性支付。四、施工进度及验收1.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工进度，确保项目按期完工。2.甲方有权对施工进度进行监督检查，如发现乙方未按约定时间节点完成施工，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。3.项目完工后，乙方应组织验收，验收合格后，甲方应在5个工作日内支付乙方施工管理费用总额的30%。五、违约责任1.甲方未按约定支付施工管理费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用的1%。2.乙方未按约定完成施工进度，导致项目延期，应向甲方支付违约金，违约金为项目总投资的1%。3.双方在履行合同过程中，如因不可抗力因素导致合同无法履行，应协商解决；如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目完工验收合格之日止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_____________________________乙方（施工单位）：_____________________________签订日期：_____________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义1.本合同中所述“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构等。2.第三方介入是指在本合同履行过程中，为了确保项目顺利进行，甲方或乙方邀请或委托第三方参与项目的设计、监理、检测、咨询、保险等活动。二、第三方介入的范围（1）项目设计阶段的参与，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等；（2）项目施工阶段的监理，包括但不限于施工进度、质量、安全、环境保护等方面的监督；（3）项目施工阶段的检测，包括但不限于材料、设备、工程质量的检测；（4）项目施工阶段的咨询，包括但不限于技术、管理、经济等方面的咨询服务；（5）项目施工阶段的保险，包括但不限于工程一切险、人员意外伤害险等。三、第三方的责任与权利1.第三方的责任：（1）第三方应根据合同约定和项目要求，履行其职责，确保项目顺利进行；（2）第三方应对其提供的服务质量负责，如因第三方原因导致项目出现问题，第三方应承担相应的责任；（3）第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，不得违反合同约定。2.第三方的权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料，以便其履行职责；（2）第三方有权根据项目实际情况，提出合理化建议；（3）第三方有权在合同约定范围内，对项目进行监督检查。四、第三方的责任限额1.第三方的责任限额由合同双方在签订合同时约定，并在合同中明确。（1）因第三方原因导致的项目延误，第三方应承担由此产生的费用；（2）因第三方原因导致的项目质量问题，第三方应承担修复费用；（3）因第三方原因导致的项目安全事故，第三方应承担相应的赔偿责任。3.第三方的责任限额应合理确定，以保证项目顺利进行。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与乙方之间的合同关系不变，第三方介入不影响甲乙双方的合同权利和义务。2.第三方与甲方、乙方之间的合同关系由双方另行签订，第三方应明确其在项目中的角色和责任。3.第三方在履行职责过程中，如需与甲方、乙方进行沟通和协调，应通过甲方或乙方进行。4.第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，不得损害甲方、乙方的合法权益。六、第三方介入的程序1.甲方或乙方需在项目实施前，与第三方签订相关合同，明确第三方在项目中的角色、职责、权利和义务。2.第三方应在合同约定的期限内，向甲方或乙方提供相关资质证明文件。3.第三方在项目实施过程中，应按照合同约定，履行其职责。4.甲方或乙方对第三方的工作进行监督，如发现第三方违反合同约定，有权要求其改正或终止其服务。七、第三方介入的变更1.如因项目需要，甲方或乙方可要求第三方增加或减少服务内容，双方应协商一致，并签订补充协议。2.第三方在提供服务过程中，如因自身原因无法继续履行合同，应提前通知甲方或乙方，并协商解决。八、第三方介入的终止1.如第三方在履行合同过程中出现重大违约行为，甲方或乙方有权终止其服务，并要求其承担相应的责任。2.第三方在合同约定的服务期限届满后，合同自动终止。3.甲方或乙方在终止第三方服务时，应提前通知第三方，并协商解决相关事宜。九、争议解决1.第三方与甲方、乙方之间因合同履行发生的争议，应通过协商解决。2.协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.第三方与其他方之间因合同履行发生的争议，按照相关法律法规和合同约定解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目设计文件详细要求：包括但不限于项目可行性研究报告、设计方案、施工图、设备清单等，需符合国家相关标准和规范。附件说明：本附件为项目设计阶段的基础文件，用于指导施工管理工作。2.附件二：施工组织设计详细要求：包括但不限于施工方案、施工进度计划、施工质量控制措施、施工安全措施等，需符合国家相关标准和规范。附件说明：本附件为施工管理工作的指导性文件，用于确保施工过程顺利进行。3.附件三：施工合同详细要求：包括但不限于合同双方的基本信息、项目概况、施工内容、费用、工期、验收标准等，需符合国家相关法律法规。附件说明：本附件为甲乙双方签订的正式施工合同，具有法律效力。4.附件四：第三方介入合同详细要求：包括但不限于第三方的基本信息、介入范围、服务内容、费用、责任等，需符合国家相关法律法规。附件说明：本附件为甲方或乙方与第三方签订的介入合同，用于明确第三方在项目中的角色和责任。5.附件五：施工进度报告详细要求：包括但不限于施工进度、质量、安全、环境保护等方面的信息，需定期提交。附件说明：本附件为施工管理工作的阶段性报告，用于甲方或乙方对施工过程进行监督。6.附件六：施工验收报告详细要求：包括但不限于验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等，需在项目完工后提交。附件说明：本附件为施工验收阶段的报告，用于确认项目是否达到合同约定的标准。7.附件七：施工变更记录详细要求：包括但不限于变更原因、变更内容、变更方案、变更费用等，需在变更发生时及时记录。附件说明：本附件为施工过程中可能出现的变更情况的记录，用于确保变更的合法性和合理性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付施工管理费用。责任认定标准：甲方未按约定支付施工管理费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用的1%。示例说明：若甲方应于2023年3月1日支付乙方施工管理费用100万元，但至2023年4月1日仍未支付，则甲方应向乙方支付违约金1万元。2.违约行为：乙方未按约定完成施工进度。责任认定标准：乙方未按约定完成施工进度，导致项目延期，应向甲方支付违约金，违约金为项目总投资的1%。示例说明：若乙方应于2023年12月31日完成项目施工，但实际完成时间为2024年2月28日，则乙方应向甲方支付违约金10万元。3.违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定标准：第三方未按约定履行职责，导致项目出现问题，第三方应承担相应的责任。示例说明：若第三方在监理过程中未能及时发现施工质量问题，导致项目出现重大安全隐患，第三方应承担修复费用和相应的赔偿责任。4.违约行为：甲方、乙方或第三方违反国家相关法律法规和行业标准。责任认定标