2025年度建筑工程施工合同造价管理与结算

2025年度建筑工程施工合同造价管理与结算本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同造价管理与结算甲方（建设单位）：地址：法定代表人：乙方（施工单位）：地址：法定代表人：第一条合同标的项目名称：工程地点：建筑面积：合同工期：第二条造价管理与结算2.1造价管理2.1.1乙方应根据国家现行工程造价管理相关法律法规及行业标准，按照工程图纸、施工组织设计、施工方案、工程量清单及市场价格等因素，编制工程预算。2.1.3乙方根据甲方审核意见对工程预算进行修改，并重新报送甲方审核。2.1.4工程预算经甲方审核同意后，作为双方造价管理的依据。2.2结算管理（1）工程量清单；（2）合同约定；（3）国家现行工程造价管理相关法律法规及行业标准；（4）实际施工情况；（5）甲方审核意见。2.2.2乙方应在工程竣工后30日内，根据工程实际情况编制竣工结算书报送甲方。2.2.3甲方应在收到竣工结算书后20日内提出书面审核意见。2.2.4乙方根据甲方审核意见对竣工结算书进行修改，并重新报送甲方审核。2.2.5工程结算经甲方审核同意后，作为双方结算的依据。第三条造价管理与结算方式（1）采用工程量清单计价；（2）工程量清单编制由乙方负责；（3）工程量清单编制依据为国家现行工程造价管理相关法律法规及行业标准。（1）采用竣工结算；（2）竣工结算编制由乙方负责；（3）竣工结算编制依据为国家现行工程造价管理相关法律法规及行业标准。第四条造价管理与结算责任4.1乙方负责编制、报送、修改和执行工程预算、竣工结算等造价管理相关文件。4.2甲方负责对乙方报送的造价管理相关文件进行审核，并提出书面审核意见。第五条造价管理与结算争议处理5.1双方在造价管理与结算过程中发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可以向工程造价管理机构申请调解。5.2双方在工程造价管理机构调解过程中仍无法达成一致意见的，可以向人民法院提起诉讼。第六条合同解除6.1有下列情形之一的，合同解除：（1）一方违约，经另一方催告后10日内仍未履行；（2）一方因不可抗力导致合同无法履行；（3）合同约定的其他情形。6.2合同解除后，双方应按照下列规定处理：（1）已完成工程量的部分，按实际完成量计算工程款；（3）合同解除前已发生的其他费用，按照实际发生金额结算。第七条违约责任7.1双方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。7.2违约责任的具体计算方式如下：（1）实际损失；（2）合同约定赔偿金额；（3）法律规定的赔偿金额。第八条合同生效、变更与解除8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除合同。8.3双方如需变更或解除合同，应书面通知对方，经双方协商一致，签订书面变更或解除协议。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（建设单位）签字（盖章）：乙方（施工单位）签字（盖章）：签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义.1本合同所称的第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入造价管理、结算、咨询、监理、检测、鉴定等环节的独立法人或其他组织。（1）具有合法注册资格；（2）具备相关业务资质和专业技术能力；（4）与甲乙双方无利益冲突。二、第三方责任限额.3第三方在本合同履行过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其合同金额的_____%。.4第三方责任限额的具体计算方式如下：（1）第三方合同金额；（2）第三方责任限额；（3）实际损失。三、第三方责权利划分.5第三方在本合同中的责权利如下：.5.1责任：（1）第三方应按照合同约定，履行相关职责，确保造价管理、结算、咨询、监理、检测、鉴定等环节的公正、公平、合法；（2）第三方应保证其提供的服务符合国家现行法律法规及行业标准；（3）第三方应承担因其自身原因导致的损失赔偿责任。.5.2权利：（1）第三方有权按照合同约定收取服务费用；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成相关服务；（3）第三方有权根据实际情况调整服务方案，但需经甲乙双方同意。.5.3利益：（1）第三方通过提供优质服务，获得合同约定的服务费用；四、第三方介入程序.6.1甲乙双方协商一致，确定第三方；.6.2第三方提交相关资质证明和业务能力证明；.6.3甲乙双方与第三方签订书面协议，明确第三方在本合同中的责权利；.6.4第三方按照协议约定履行相关职责。五、第三方介入后的合同履行.7.1甲乙双方应按照合同约定，向第三方提供必要的资料和条件，以支持第三方履行职责；.7.2第三方在履行职责过程中，如需甲乙双方协助，甲乙双方应予以配合；.7.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应立即通知甲乙双方，并要求其改正。六、第三方介入后的争议解决.8.1甲乙双方与第三方协商解决；.8.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、第三方介入后的合同变更.9第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经甲乙双方和第三方协商一致，签订书面变更协议。八、第三方介入后的合同解除.10第三方介入后，如需解除本合同，应经甲乙双方和第三方协商一致，签订书面解除协议。九、其他.11本合同中有关第三方介入的条款，如与国家现行法律法规及行业标准相冲突，以国家现行法律法规及行业标准为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1工程量清单详细要求：详细列明工程项目的名称、规格、数量、计量单位、工程量、预算单价、合价等。说明：工程量清单是工程预算和结算的重要依据，应准确、完整。.2施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工工艺、施工技术、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应具有科学性、合理性。.3施工方案详细要求：包括施工方法、施工工艺、施工设备、施工材料、施工顺序、施工质量要求等。说明：施工方案是具体指导施工操作的文件，应具有可操作性。.4竣工图详细要求：包括工程项目的平面图、立面图、剖面图、详图等。说明：竣工图是工程验收和后续维护的重要依据，应准确、完整。.5工程变更单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的造价等。说明：工程变更单是记录工程变更的重要文件，应详细记录变更情况。.6工程验收报告详细要求：包括工程验收时间、验收人员、验收结论、验收意见等。说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，应客观、公正。.7工程结算书详细要求：包括工程结算依据、结算金额、结算方式、结算日期等。说明：工程结算书是工程结算的重要文件，应准确、完整。.8造价咨询报告详细要求：包括造价咨询依据、造价咨询结论、造价咨询意见等。说明：造价咨询报告是造价管理的重要文件，应具有权威性。.9争议调解协议详细要求：包括争议双方、争议事项、调解结果、调解日期等。说明：争议调解协议是解决争议的重要文件，应具有法律效力。.10其他相关文件详细要求：根据工程实际情况，可能涉及到的其他相关文件。说明：其他相关文件应按照工程实际情况提供，以支持合同的履行。说明二：违约行为及责任认定：.11违约行为.11.1甲方违约行为：（1）未按合同约定支付工程款；（2）未按合同约定提供施工场地；（3）未按合同约定提供施工资料；（4）违反合同约定导致工程延期；（5）其他违约行为。.11.2乙方违约行为：（1）未按合同约定完成工程；（2）未按合同约定保证工程质量；（3）未按合同约定保证工程安全；（4）违反合同约定导致工程延期；（5）其他违约行为。.12责任认定标准.12.1甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款，应支付违约金；（2）未按合同约定提供施工场地，应承担由此造成的损失；（3）未按合同约定提供施工资料，应承担由此造成的损失；（4）违反合同约定导致工程延期，应支付违约金；（5）其他违约行为，根据实际情况承担相应责任。.12.2乙方违约责任：（1）未按合同约定完成工程，应支付违约金；（2）未按合同约定保证工程质量，应承担修复费用；（3）未按合同约定保证工程安全，应承担由此造成的损失；（4）违反合同约定导致工程延期，应支付违约金；（5）其他违约行为，根据实