2025年度基础设施项目施工合同及索赔风险评估管理书

2025年度基础设施项目施工合同及索赔风险评估管理书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度基础设施项目施工合同及索赔风险评估管理书甲方（施工单位）：名称：________________________法定代表人：________________________住所：________________________乙方（建设单位）：名称：________________________法定代表人：________________________住所：________________________鉴于甲方愿意承担乙方委托的基础设施项目施工任务，乙方愿意支付相应的工程款，双方经友好协商，就施工合同的订立及索赔风险评估管理达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程规模：________________________1.4工程内容：________________________1.5工程总投资：________________________二、施工合同条款2.1合同工期：自____年____月____日至____年____月____日。2.2施工图纸：乙方提供的施工图纸必须符合国家现行标准、规范和设计要求，甲方应严格按照施工图纸进行施工。2.3施工质量：甲方应按照国家标准、规范和设计要求，确保工程质量合格，并承担由此产生的所有责任。2.4施工安全：甲方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全，防止发生安全事故。2.5材料供应：甲方应按照乙方要求，在规定的时间内提供合格的材料，并承担由此产生的所有责任。2.6工程款支付：甲方按月完成工程量后，乙方应按合同约定支付工程款。三、索赔风险评估管理（1）设计变更或工程量增加；（2）不可抗力因素；（3）合同约定外的其他原因。3.2索赔评估程序：（1）甲方在发现索赔原因后，应在____小时内向乙方提出索赔申请；（2）乙方在接到索赔申请后，应在____小时内进行核实；（3）双方就索赔原因及赔偿金额达成一致后，签署索赔协议。3.3索赔赔偿范围：（1）直接经济损失；（2）工期延误损失；（3）其他合理损失。四、违约责任4.1甲方未按合同约定完成工程任务的，应承担相应的违约责任。4.2乙方未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。5.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、合同生效及其他6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份。6.3本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（施工单位）签字盖章：日期：____年____月____日乙方（建设单位）签字盖章：日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正6.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何个人、企业、机构或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险机构、仲裁机构等。6.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高工程质量、确保工程进度、降低风险、解决争议、提供专业意见或服务。6.3第三方介入方式6.3.1监理单位：负责对施工过程进行监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。6.3.2设计单位：负责提供设计图纸和技术指导，确保设计质量满足工程需求。6.3.3咨询机构：提供项目管理、技术、财务等方面的咨询服务。6.3.4检测机构：负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测，确保其符合国家标准和合同要求。6.3.5保险机构：提供工程保险服务，降低施工过程中的风险。6.3.6仲裁机构：在争议解决过程中提供仲裁服务。6.4第三方责任限额6.4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、合同约定和行业标准确定。6.4.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在其服务协议中予以确认。（1）因第三方原因导致工程质量不合格而产生的直接经济损失；（2）因第三方原因导致工程进度延误而产生的经济损失；（3）因第三方原因导致安全事故而产生的经济损失；（4）因第三方原因导致合同解除而产生的经济损失。6.5第三方与甲乙方的责任划分6.5.1第三方对甲方和乙方承担的责任应限于其提供服务范围内的责任。6.5.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲方或乙方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。6.5.3甲方和乙方应各自承担因自身原因导致的损失。6.6第三方介入程序6.6.1甲方和乙方应协商确定第三方介入的方式和具体事宜。6.6.2甲方和乙方应与第三方签订服务协议，明确双方的权利和义务。6.6.3第三方介入后，应按照合同约定和行业标准履行职责。6.7第三方变更6.7.1如需更换第三方，甲方和乙方应协商一致，并书面通知对方。6.7.2更换第三方后，原第三方与甲方和乙方之间的权利义务关系终止，新第三方应承担相应的责任。6.8第三方保密6.8.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密原则，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。6.8.2第三方泄露商业秘密的，应承担相应的法律责任。6.9第三方争议解决6.9.1第三方与甲方或乙方发生争议，应通过协商解决。6.9.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.10第三方介入费用6.10.1第三方介入费用应根据其提供的服务类型、合同约定和行业标准确定。6.10.2第三方介入费用由甲方和乙方按照合同约定承担。（1）第三方服务费用；（2）第三方人员差旅费用；（3）第三方检测、鉴定费用；（4）第三方其他合理费用。6.11第三方介入期限6.11.1第三方介入期限应根据工程进度和合同约定确定。6.11.3第三方介入期限届满，第三方应按照合同约定履行职责，直至工程验收合格。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概况附件：工程设计图纸及说明书工程地质勘察报告工程施工图预算工程施工组织设计工程质量标准及验收规范2.施工合同附件：合同双方营业执照副本合同双方授权委托书合同签订日期及地点证明合同变更记录3.施工图纸及变更附件：施工图纸变更通知单施工图纸变更原因及影响说明施工图纸变更后的施工图及说明书4.材料设备附件：材料设备采购合同材料设备合格证明材料设备检验报告材料设备运输及验收记录5.施工进度附件：施工进度计划施工进度报告施工进度调整通知单施工进度调整原因及影响说明6.施工质量附件：施工质量检验记录施工质量验收报告施工质量问题处理记录施工质量保证体系文件7.施工安全附件：施工安全管理制度施工安全检查记录施工安全事故报告及处理记录施工安全教育培训记录8.索赔风险评估管理附件：索赔风险评估报告索赔事件记录索赔处理方案索赔协议说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：a)未按合同约定完成工程任务；b)提供的施工图纸不符合国家标准和设计要求；c)工程质量不符合合同约定；d)工程进度延误；e)未按合同约定支付工程款。乙方违约行为：a)未按合同约定支付工程款；b)提供的施工图纸不符合国家标准和设计要求；c)工程质量不符合合同约定；d)工程进度延误；e)未按合同约定提供施工场地。2.责任认定标准：甲方违约责任认定：a)甲方未按合同约定完成工程任务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的直接经济损失；b)甲方提供的施工图纸不符合国家标准和设计要求的，应承担相应的违约责任，包括但不限于重新设计、修改图纸等费用；c)工程质量不符合合同约定的，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、修复等费用；d)工程进度延误的，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于工期延误赔偿；e)甲方未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。乙方违约责任认定：a)乙方未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金；b)乙方提供的施工图纸不符合国家标准和设计要求的，应承担相应的违约责任，包括但不限于重新设计、修改图纸等费用；c)工程质量不符合合同约定的，乙