2025年度历史文化名城保护工程合同索赔与文化遗产保护措施

2025年度历史文化名城保护工程合同索赔与文化遗产保护措施本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________鉴于：1.甲方为历史文化名城，乙方具备相关历史文化名城保护工程的设计、施工、监理等资质和能力。2.双方经友好协商，就2025年度历史文化名城保护工程合同索赔与文化遗产保护措施达成一致，特订立本合同。一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程工期：自____年____月____日至____年____月____日。5.工程投资：人民币____元整。二、合同索赔1.乙方在施工过程中，如因不可抗力、甲方提供的设计图纸、资料等存在缺陷、甲方未按约定提供施工场地等原因导致工程延期、质量不合格或造成损失，甲方应承担相应的责任。2.甲方在合同履行过程中，如因自身原因导致工程延期、质量不合格或造成损失，乙方有权要求甲方承担相应的责任。3.双方应按照国家有关法律法规和合同约定，就合同索赔事项进行协商解决。如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。三、文化遗产保护措施1.乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关历史文化名城保护的相关法律法规，采取有效措施保护文化遗产。2.乙方在施工前，应制定详细的文化遗产保护方案，经甲方审核批准后方可实施。3.乙方在施工过程中，如发现文物古迹、历史建筑等文化遗产，应立即停止施工，并及时报告甲方。4.乙方在施工过程中，应采取有效措施，防止文化遗产受到损害。5.乙方在工程竣工后，应将文化遗产保护情况向甲方提交报告。四、违约责任1.甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的____%计算。2.乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按逾期天数计算，每日按工程合同价的____%计算。3.双方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。五、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________第二部分：合同附件1.工程设计图纸及资料2.工程施工合同3.工程监理合同4.其他相关文件第三部分：合同补充协议1.双方就合同履行过程中产生的新问题，经协商一致，可签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。3.补充协议的签订、生效及解除，依照本合同约定执行。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲方和乙方之外的，根据本合同约定或法律法规规定，介入本合同履行过程中的任何个人、企业或其他组织。（1）监理方：负责对工程实施过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和管理。（2）检测方：负责对工程材料、设备等进行检测，确保其符合国家标准和合同要求。（3）咨询方：为甲方或乙方提供专业意见、建议或技术支持。（4）保险方：为工程实施过程中可能出现的风险提供保险保障。（5）其他第三方：根据本合同履行过程中可能产生的需要介入的情况，经双方同意的其他第三方。二、第三方责任限额2.1第三方在履行本合同过程中，因其过错导致工程损失，应承担相应的赔偿责任。（1）监理方：监理方的责任限额不得超过其监理服务合同约定的金额。（2）检测方：检测方的责任限额不得超过其检测服务合同约定的金额。（3）咨询方：咨询方的责任限额不得超过其咨询服务合同约定的金额。（4）保险方：保险方的责任限额不得超过其保险合同约定的保险金额。（5）其他第三方：其他第三方的责任限额由双方协商确定，并在合同中明确。三、第三方介入的程序3.1甲方或乙方需要第三方介入时，应提前____天书面通知对方。3.2对方接到通知后，应在____天内书面同意或拒绝第三方介入。3.3如对方同意第三方介入，双方应共同与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利和义务。四、第三方与其他各方的责任划分4.1甲方与乙方之间的权利义务关系不受第三方介入的影响。4.2第三方介入本合同履行过程，应遵守本合同约定，并承担相应的责任。4.3第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致工程损失，应承担相应的赔偿责任。4.4甲方或乙方因第三方介入而遭受损失，有权要求第三方承担赔偿责任。4.5第三方与其他各方之间的责任划分，以合作协议为准。五、第三方介入的费用承担5.1第三方介入本合同履行过程产生的费用，由甲方、乙方和第三方按照合作协议约定承担。5.2如合作协议未明确费用承担，则由甲方、乙方和第三方协商解决。六、第三方介入的合同变更6.1第三方介入本合同履行过程，如需对合同进行变更，应由甲方、乙方和第三方共同协商确定。6.2合同变更需书面通知对方，并经双方签字（或盖章）确认后生效。七、争议解决7.1第三方介入本合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本部分为本合同的补充条款，与合同其他部分具有同等法律效力。7.2本部分未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本部分具有同等法律效力。7.3本部分自双方签字（或盖章）之日起生效。7.4本部分一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________附件一：监理方合作协议附件二：检测方合作协议附件三：咨询方合作协议附件四：保险方合作协议附件五：其他第三方合作协议第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸及资料详细要求：包含工程总体设计、详细设计、施工图等，确保设计图纸的完整性和准确性。说明：设计图纸及资料是工程实施的依据，必须符合国家相关标准和规范。2.工程施工合同详细要求：明确工程范围、施工内容、质量标准、工期、费用、违约责任等。说明：施工合同是甲乙双方履行工程的主要依据，应详细明确双方的权利和义务。3.工程监理合同详细要求：明确监理单位的责任、权利、义务、监理内容、监理费用、违约责任等。说明：监理合同是监理单位履行监理职责的依据，应确保监理工作的有效性。4.检测方合作协议详细要求：明确检测方的检测内容、检测标准、检测费用、违约责任等。说明：检测方合作协议是确保工程质量的重要文件，应详细规定检测方的责任和义务。5.咨询方合作协议详细要求：明确咨询方的咨询内容、咨询费用、违约责任等。说明：咨询方合作协议是提供专业意见和技术的依据，应确保咨询服务的质量。6.保险方合作协议详细要求：明确保险方的保险内容、保险金额、保险费用、违约责任等。说明：保险方合作协议是保障工程风险的重要文件，应确保保险的有效性。7.其他第三方合作协议详细要求：根据第三方介入的具体情况，明确各方的权利、义务和责任。说明：其他第三方合作协议是确保工程顺利进行的重要文件，应详细规定各方的责任和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按时支付工程款。责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。示例：若合同约定工程款支付期限为每月____日，甲方于____日仍未支付，则应支付____%的违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按时完成工程。责任认定：乙方应向甲方支付逾期天数计算，每日按工程合同价的____%计算违约金。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：第三方在履行职责过程中因自身原因导致工程损失。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据损失情况进行确定。示