2025年度建筑工程施工合同争议解决协议范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程施工合同争议解决协议范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________乙方（建设单位）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________一、争议解决原则1.双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，积极协商解决争议。2.争议解决过程中，双方应充分尊重对方的合法权益，不得损害国家利益和社会公共利益。二、争议解决方式1.争议发生后，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可按照下列方式解决：（1）提交____仲裁委员会仲裁；（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.双方在提交仲裁或诉讼前，应尽量通过协商解决争议，避免不必要的仲裁或诉讼费用。三、争议解决程序1.发生争议后，一方应向另一方发出争议通知，通知内容应包括争议事项、争议事实、主张权利及依据等。2.收到争议通知后，另一方应在____日内回复争议通知，对争议事项进行答辩。3.双方应按照争议解决方式，在____日内提交仲裁或向人民法院提起诉讼。四、争议解决费用1.争议解决过程中产生的仲裁费、诉讼费、律师费等费用，由败诉方承担。2.争议解决过程中，双方均同意承担合理费用。五、其他1.本协议与主合同具有同等法律效力。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（施工单位）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________乙方（建设单位）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________签订日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本协议中“第三方”是指任何非甲乙双方的第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、鉴定机构、监理机构、调解机构、仲裁机构等。2.第三方介入是指争议解决过程中，由第三方提供专业意见、鉴定结论、调解服务或仲裁服务的行为。二、第三方介入的条件1.争议发生后，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可由一方或双方共同邀请第三方介入。2.第三方介入应经甲乙双方书面同意，并签署相关协议。三、第三方介入的程序1.第三方介入前，甲乙双方应向第三方提供争议的详细情况，包括争议事实、主张权利及依据等。2.第三方应根据甲乙双方提供的情况，进行必要的调查、鉴定或调解。3.第三方在介入过程中，应保持中立、公正，不得偏袒任何一方。四、第三方的责任1.第三方在介入过程中，应严格遵守相关法律法规和职业道德，对所提供的服务承担相应的责任。2.第三方在介入过程中，如因故意或重大过失导致甲乙双方利益受损，应承担相应的赔偿责任。3.第三方的责任限额：（1）第三方在介入过程中，如因故意或重大过失导致甲乙双方利益受损，其赔偿责任不超过争议金额的____%。（2）第三方在介入过程中，如因一般过失导致甲乙双方利益受损，其赔偿责任由双方协商解决。五、第三方的权利1.第三方有权要求甲乙双方提供与争议相关的资料和信息。2.第三方有权根据争议情况，提出专业意见和建议。3.第三方有权根据介入协议，收取相应的服务费用。六、第三方与其他各方的划分1.第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的合同履行和争议解决过程。2.第三方在介入过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私。3.第三方在介入过程中，如需与其他相关方沟通，应取得甲乙双方的书面同意。七、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲乙双方根据第三方提供的收费标准协商确定。2.第三方介入的费用由败诉方承担，或由双方协商解决。3.第三方介入的费用应在争议解决过程中支付，具体支付方式和时间由甲乙双方与第三方协商确定。八、第三方介入的终止1.争议解决完毕，第三方介入终止。2.如甲乙双方在第三方介入过程中达成和解，第三方介入终止。3.如第三方在介入过程中发现无法继续履行职责，经甲乙双方同意，第三方介入终止。九、其他1.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。2.本协议一式____份，甲乙双方各执____份。3.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（施工单位）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________乙方（建设单位）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________签订日期：____年__月__日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《2025年度建筑工程施工合同》详细要求：该附件应包含施工工程的具体内容、施工期限、工程款支付方式、质量要求、验收标准等详细信息。说明：这是主合同，是本争议解决协议的基础。2.《第三方介入协议》详细要求：协议中应明确第三方介入的条件、程序、费用、责任等。说明：当争议解决需要第三方介入时，此协议将作为双方与第三方之间的补充协议。3.《争议事实说明》详细要求：应详细描述争议发生的时间、地点、原因、经过、涉及人员及具体争议事项。说明：此附件用于记录争议的详细信息，为后续争议解决提供依据。4.《争议双方沟通记录》详细要求：记录双方在争议解决过程中的沟通内容、时间、地点、参与人员等。说明：此附件用于证明双方在争议解决过程中的沟通情况和努力。5.《第三方调查报告》详细要求：第三方在介入过程中进行调查，形成的调查报告应包含调查方法、过程、结论等。说明：此附件用于提供第三方介入的专业意见和结论。6.《调解协议》详细要求：如争议通过调解解决，调解协议应明确双方的权利义务、履行期限等。说明：此附件用于证明争议已通过调解解决，并记录双方达成的协议。7.《仲裁裁决书》详细要求：仲裁裁决书应包含仲裁委员会的名称、仲裁员的姓名、仲裁过程、裁决结果等。说明：此附件用于证明争议已通过仲裁解决，并记录仲裁委员会的裁决结果。8.《法院判决书》详细要求：判决书应包含法院的名称、审理过程、判决结果等。说明：此附件用于证明争议已通过诉讼解决，并记录法院的判决结果。9.《费用清单》详细要求：清单应详细列出争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等。说明：此附件用于证明争议解决过程中的费用支出，并为费用承担提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定的时间和质量要求完成施工任务。乙方未按合同约定的时间支付工程款。双方未按照本协议约定进行争议解决。2.责任认定标准：甲方未按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。乙方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿甲方损失等。双方未按照本协议约定进行争议解决，应承担违约责任，包括但不限于支付争议解决费用、赔偿对方损失等。3.示例说明：甲方未在合同约定的工期内完成施工任务，导致工期延误，乙方因此遭受经济损失。甲方应赔偿乙方由此产生的损失，并支付违约金。乙方未在约定的时间内支付工程款，导致甲方资金周转困难。乙方应支付逾期付款利息，并赔偿甲方因此遭受的损失。双方在争议解决过程中未能达成一致，导致争议长时间悬而未决。双方应承担争议解决费用，并赔偿对方因争议解决延误所遭受的损失。甲