2025年度城市轨道交通施工合同宣讲手册（2024版）

2025年度城市轨道交通施工合同宣讲手册（2024版）本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：合同编号：_______合同签订日期：____年____月____日甲方（施工方）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（业主方）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于：1.甲方具备城市轨道交通施工资质，愿意承担本项目的施工任务。2.乙方拥有本项目的建设权，需要甲方提供施工服务。3.双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：_______5.工程工期：____年____月____日至____年____月____日。二、合同价款及支付方式1.合同总价：____元人民币。2.支付方式：（1）开工前支付合同价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，支付已完工程量的_____%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同价款的_____%；（4）质保金：合同价款的_____%，在工程竣工验收合格后____个月内无息退还。三、工程进度及验收1.甲方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。2.乙方应按照合同约定的时间节点组织工程验收。3.工程验收合格后，双方签署验收报告。四、质量要求1.甲方应按照国家及行业标准、规范进行施工，确保工程质量。2.乙方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程有权要求返工、停工或采取其他措施。五、安全文明施工1.甲方应按照国家及地方安全文明施工要求，加强施工现场管理，确保施工安全。2.乙方应定期对施工现场进行检查，对不符合安全文明施工要求的，有权要求整改。六、违约责任1.甲方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一日，应向乙方支付____元人民币的违约金。2.甲方未按合同约定完成工程质量，乙方有权要求返工、停工或采取其他措施，甲方应承担由此产生的全部费用。3.乙方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向甲方支付____元人民币的违约金。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（施工方）：（盖章）法定代表人（签字）：乙方（业主方）：（盖章）法定代表人（签字）：附件：1.工程施工图纸2.工程量清单3.相关资质证书4.其他有关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方（施工方）和乙方（业主方）之外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、融资机构、保险机构等。二、第三方介入的目的和范围1.第三方介入的目的：（1）确保工程质量和安全；（2）提高施工效率；（3）提供专业咨询服务；（4）协助解决合同履行过程中的争议。2.第三方介入的范围：（1）对工程进度、质量、安全进行监督；（2）对设计变更、施工方案进行审核；（3）对施工材料、设备进行检测；（4）提供融资、保险等服务；（5）协助解决合同履行过程中的争议。三、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致工程质量、安全事故，应承担相应的法律责任。2.第三方责任限额：（1）监理单位：____元人民币；（2）设计单位：____元人民币；（3）咨询机构：____元人民币；（4）检测机构：____元人民币；（5）融资机构：____元人民币；（6）保险机构：____元人民币。四、第三方责任划分1.第三方责任：（1）监理单位：对工程质量、安全、进度进行监督，发现问题时，应及时通知甲方和乙方，并协助解决。（2）设计单位：按照合同约定提供设计文件，对设计变更负责。（3）咨询机构：提供专业咨询服务，对咨询内容负责。（4）检测机构：对检测材料、设备进行检测，对检测结果负责。（5）融资机构：提供融资服务，对融资额度、利率负责。（6）保险机构：按照保险合同约定，对保险事故进行赔偿。2.甲方和乙方责任：（1）甲方：负责施工组织、人员调配、材料供应等，对施工质量、安全、进度负责。（2）乙方：负责工程进度款支付、工程验收、质量监督等，对工程质量、安全、进度负责。五、第三方介入的程序1.第三方介入前，甲方和乙方应签订书面协议，明确第三方介入的目的、范围、责任等。2.第三方介入后，应按照合同约定履行职责，并及时向甲方和乙方报告工作。3.第三方介入过程中，如发现甲方或乙方违约行为，应及时通知甲方和乙方，并协助解决。六、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲方和乙方按照合同约定分担。2.第三方介入的费用包括：（1）监理费；（2）设计费；（3）咨询费；（4）检测费；（5）融资费；（6）保险费。七、第三方介入的终止1.第三方介入期满或合同约定的其他条件成就时，第三方介入终止。2.第三方介入终止后，甲方和乙方应按照合同约定支付剩余费用。3.第三方介入终止后，甲方和乙方应按照合同约定进行工程验收。八、争议解决1.第三方介入过程中，如发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（施工方）：（盖章）法定代表人（签字）：乙方（业主方）：（盖章）法定代表人（签字）：附件：1.第三方介入协议2.第三方资质证书3.其他有关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工图纸：要求：图纸应详细标注工程尺寸、材料、施工工艺等，符合国家及行业标准。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，必须清晰、准确。2.工程量清单：要求：清单应详细列出工程量、材料、设备、人工等费用，并注明计量单位。说明：工程量清单是工程结算的依据，必须真实、完整。3.相关资质证书：要求：包括甲方施工资质证书、乙方建设资质证书、第三方资质证书等。说明：资质证书是双方履行合同能力的重要证明。4.第三方介入协议：要求：协议应明确第三方介入的目的、范围、责任、费用等。说明：第三方介入协议是第三方参与工程的重要文件。5.第三方资质证书：要求：包括监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构等资质证书。说明：资质证书是第三方履行职责的必要条件。6.其他有关文件：要求：包括合同变更协议、工程验收报告、质量检测报告等。说明：其他有关文件是合同履行过程中的重要补充。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定的时间节点完成工程进度。责任认定：每延误一日，向乙方支付____元人民币的违约金。违约行为：未按合同约定完成工程质量。责任认定：乙方有权要求返工、停工或采取其他措施，甲方承担由此产生的全部费用。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定的时间节点支付工程款。责任认定：每延误一日，向甲方支付____元人民币的违约金。违约行为：未按合同约定组织工程验收。责任认定：乙方应承担由此产生的延误费用。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：因自身原因导致工程质量、安全事故。责任认定：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的损失。违