2025年度建筑排水结构工程施工劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑排水结构工程施工劳务分包合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑排水结构工程施工劳务分包合同甲方（施工总承包方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（劳务分包方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________一、工程概况1.项目名称：______项目2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：建筑排水结构工程施工5.工程合同总价：人民币______元整（大写：______元整）二、合同工期1.合同工期自______年______月______日起至______年______月______日止。2.乙方应按照甲方要求，在合同工期内完成本项目的劳务分包工作。三、工程劳务分包范围1.乙方负责本项目的建筑排水结构工程施工，包括但不限于：（1）施工图纸的审查及施工方案的编制；（2）施工人员、施工机械、施工材料的组织与调配；（3）施工现场的安全、文明施工；（4）施工过程中的技术指导和质量监督；（5）施工完成后，对施工质量进行自检，并向甲方提交自检报告。2.乙方应按照甲方要求，对施工过程中产生的各类垃圾、废弃物进行清理，确保施工现场的整洁。四、工程劳务分包费用及支付方式（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总价的____%；（2）工程进度达到_____%时，支付合同总价的____%；（3）工程进度达到_____%时，支付合同总价的____%；（4）工程进度达到_____%时，支付合同总价的____%；（5）工程竣工验收合格后____个工作日内，支付合同总价的____%。2.支付方式：甲方通过银行转账方式支付给乙方。五、工程质量及验收1.乙方应按照国家有关施工质量标准，确保施工质量达到设计要求。2.乙方应在施工过程中，对施工质量进行自检，并向甲方提交自检报告。3.甲方有权对施工质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。4.工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内向乙方支付合同总价的____%。六、安全文明施工1.乙方应按照国家有关安全生产法律法规和施工安全标准，确保施工现场的安全。2.乙方应加强施工现场的文明施工管理，确保施工现场的整洁、有序。3.乙方应积极配合甲方进行安全文明施工的监督检查。七、违约责任1.乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成劳务分包工作的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿甲方因此遭受的损失。2.甲方未按合同约定支付劳务分包费用的，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份。甲方（施工总承包方）：（盖章）年月日乙方（劳务分包方）：（盖章）年月日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲方和乙方之外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商、保险公司、仲裁机构等。二、第三方介入的情形1.本合同履行过程中，如因甲方或乙方原因，需引入第三方提供专业服务、咨询、监理或其他支持，则视为第三方介入。（1）为甲方或乙方提供项目管理、技术支持、质量控制等服务；（2）为甲方或乙方提供设计、施工图纸审核、材料设备验收等服务；（3）为甲方或乙方提供工程保险、工程担保等服务；（4）为解决合同履行过程中的争议，引入仲裁机构进行仲裁。三、第三方责任限额1.第三方在本合同履行过程中，因其提供的服务或履行职责而产生的任何直接或间接损失，甲方和乙方应共同承担，除非法律另有规定。2.甲方和乙方应与第三方协商确定第三方责任限额，并在合同中明确如下：（1）第三方责任限额为人民币______元整（大写：______元整）；（2）第三方责任限额仅限于第三方因自身过错或违反法律法规、行业标准而导致的损失；（3）第三方责任限额不适用于因甲方或乙方原因导致的损失。四、第三方责权利划分1.第三方的权利：（1）按照合同约定，独立履行职责，不受甲方和乙方干预；（2）获得甲方和乙方支付的报酬；（3）在合同约定范围内，对施工质量、进度、安全等方面进行监督和检查。2.第三方的义务：（1）按照合同约定，提供专业、高效的服务；（2）遵守国家法律法规和行业标准；（3）保守甲方和乙方的商业秘密；（4）在合同履行过程中，及时向甲方和乙方报告有关情况。3.第三方与其他各方的划分说明：（1）第三方与甲方的关系：第三方应服从甲方管理，接受甲方监督，并按照合同约定履行职责。（2）第三方与乙方的关系：第三方应服从乙方管理，接受乙方监督，并按照合同约定履行职责。（3）第三方与施工队伍的关系：第三方对施工队伍进行监督管理，确保施工质量、进度、安全等方面的要求得到落实。五、第三方变更1.如需变更第三方，甲方和乙方应协商一致，并书面通知对方。2.第三方变更后，原合同条款中关于第三方的约定仍具有效力。六、第三方争议解决1.第三方在本合同履行过程中产生的争议，应通过协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.第三方争议解决过程中，甲方、乙方和第三方应相互配合，共同维护合同的履行。七、本部分内容为本合同不可分割的一部分，与第一部分具有同等法律效力。八、本部分内容一式______份，甲乙双方各执______份。甲方（施工总承包方）：（盖章）年月日乙方（劳务分包方）：（盖章）年月日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目施工图纸及技术规范要求：详细列出项目施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等，以及相关技术规范和标准。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据，乙方在施工前必须仔细审查，确保施工符合设计要求。2.施工组织设计及进度计划要求：包括施工组织设计、施工进度计划、施工方案等，明确施工流程、进度安排和资源配置。说明：施工组织设计及进度计划是施工过程中的指导性文件，乙方应严格按照计划执行。3.施工合同及补充协议要求：包括本合同及所有补充协议，明确甲乙双方的权利义务。说明：施工合同及补充协议是甲乙双方共同遵守的合同文件，具有法律效力。4.施工现场管理制度要求：包括施工现场安全、文明施工、环境保护等方面的管理制度。说明：施工现场管理制度是确保施工顺利进行的重要保障，乙方应严格执行。5.材料设备清单及质量保证资料要求：详细列出所需材料设备清单，包括规格、型号、数量、产地等，并提供相应的质量保证资料。说明：材料设备清单及质量保证资料是保证施工质量的基础，乙方应确保材料设备符合要求。6.施工过程中产生的各类记录和报告要求：包括施工日志、质量检验报告、安全检查记录、进度报告等。说明：施工过程中产生的各类记录和报告是反映施工情况的重要依据，乙方应妥善保存。7.工程竣工验收报告要求：包括工程竣工验收报告、质量评定报告、使用说明等。说明：工程竣工验收报告是工程完工后的重要文件，乙方应确保工程符合验收标准。8.争议解决文件要求：包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决文件是解决合同履行过程中出现的争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成劳务分包工作的，视为违约。责任认定标准：乙方应支付违约金，违约金按合同总价的____%计算。示例：若乙方延迟完成工程，延迟时间为____天，则乙方应支付违约金人民币____元。2.甲方未按合同约定支付劳务分包费用的，视为违约。责任认定标准：甲方应支付违约金，违约金按逾期支付金额的____%计算。示例：若甲方延迟支付款项，延迟时间为____天，则甲方应支付违约金人民币____元。3.乙方在施工过程中，未按照国家法律法规和行业标准进行施工，造成工程质量不合格的，视为违约。责任认定标准：乙方应承担修复费用，修复费用按实际发生费用计算。示例：若因乙方施工不当导致工程质量不合格，修复费用为人民币____元。4.甲方在施工过程中，未按照合同约定提供施工条件，导致工程进度延误的，视为违约。责任认定标准：甲方应赔偿乙方因此遭受的损失，损失金额按实际发生费用计算。示例