土建合同范例2篇

土建合同范例2篇第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需对位于____________________的项目进行土建施工，乙方愿意按照甲方要求，承担该项目土建施工的义务。为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程质量：____________________

6.工程工期：____________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.支付方式：

（1）开工前支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）；

（2）工程进度款支付：按月进度支付，每月支付合同价款的____________________%，每月支付时间：____________________；

（3）竣工验收合格后支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）；

（4）保修期满后支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

三、施工组织与管理

1.乙方负责组织施工，确保工程质量、进度和安全生产。

2.乙方应按照国家有关法律法规和甲方要求，建立健全施工组织机构，制定施工方案和安全生产措施。

3.乙方应按照合同约定，合理安排施工进度，确保工程按期竣工。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照国家有关法律法规和甲方要求，保证工程质量。

2.工程质量验收标准及程序按照国家有关法律法规和甲方要求执行。

3.乙方应在工程竣工后，按照约定组织竣工验收，验收合格后，甲方应按照合同约定支付相应款项。

五、工程进度及延期

1.乙方应按照合同约定的时间完成工程，如因乙方原因导致工程延期，应按照以下方式承担违约责任：

（1）每延期一天，向甲方支付合同价款的____________________%作为违约金；

（2）如因不可抗力导致工程延期，经双方协商一致，可以顺延工期。

六、违约责任

1.发包方违约责任：

（1）如因发包方原因导致工程停工、延误，乙方有权要求发包方承担违约责任；

（2）如发包方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求发包方支付违约金。

2.承包方违约责任：

（1）如因承包方原因导致工程停工、延误，承包方应承担违约责任；

（2）如承包方未按照合同约定保证工程质量，承包方应承担违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效、变更及解除

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同如有变更，双方应书面协商一致，并签订补充协议。

3.任何一方不得擅自解除本合同，如需解除，应书面通知对方，并经双方协商一致。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目工程图纸；

2.施工组织设计；

3.有关法律法规及甲方要求的其他文件。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（签字）：____________

法定代表人（签字）：____________

签订日期：____________

第二篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需对位于____________________的项目进行土建施工，乙方愿意按照甲方要求，承担该项目土建施工的义务。为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程质量：____________________

6.工程工期：____________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.支付方式：

（1）开工前支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）；

（2）工程进度款支付：按月进度支付，每月支付合同价款的____________________%，每月支付时间：____________________；

（3）竣工验收合格后支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）；

（4）保修期满后支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

三、施工组织与管理

1.乙方负责组织施工，确保工程质量、进度和安全生产。

2.乙方应按照国家有关法律法规和甲方要求，建立健全施工组织机构，制定施工方案和安全生产措施。

3.乙方应按照合同约定，合理安排施工进度，确保工程按期竣工。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照国家有关法律法规和甲方要求，保证工程质量。

2.工程质量验收标准及程序按照国家有关法律法规和甲方要求执行。

3.乙方应在工程竣工后，按照约定组织竣工验收，验收合格后，甲方应按照合同约定支付相应款项。

五、工程进度及延期

1.乙方应按照合同约定的时间完成工程，如因乙方原因导致工程延期，应按照以下方式承担违约责任：

（1）每延期一天，向甲方支付合同价款的____________________%作为违约金；

（2）如因不可抗力导致工程延期，经双方协商一致，可以顺延工期。

六、违约责任

1.发包方违约责任：

（1）如因发包方原因导致工程停工、延误，乙方有权要求发包方承担违约责任；

（2）如发包方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求发包方支付违约金。

2.承包方违约责任：

（1）如因承包方原因导致工程停工、延误，承包方应承担违约责任；

（2）如承包方未按照合同约定保证工程质量，承包方应承担违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效、变更及解除

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同如有变更，双方应书面协商一致，并签订补充协议。

3.任何一方不得擅自解除本合同，如需解除，应书面通知对方，并经双方协商一致。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目工程图纸；

2.施工组织设计；

3.有关法律法规及甲方要求的其他文件。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（签字）：____________

法定代表人（签字）：____________

签订日期：____________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需对位于____________________的项目进行土建施工，乙方愿意按照甲方要求，承担该项目土建施工的义务。为明确三方权利、义务和责任，确保工程质量和进度，经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程质量：____________________

6.工程工期：____________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.支付方式：

（1）开工前支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）；

（2）工程进度款支付：按月进度支付，每月支付合同价款的____________________%，每月支付时间：____________________；

（3）竣工验收合格后支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）；

（4）保修期满后支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

三、监理方责任及权利

1.监理方负责对工程进行全面监理，确保工程质量、进度和安全生产。

2.监理方有权要求乙方提供施工图纸、施工方案等相关资料。

3.监理方有权对乙方施工过程进行监督检查，发现质量问题应及时通知乙方整改。

4.监理方有权对乙方施工进度进行监督，如发现延期，有权要求乙方说明原因，并采取相应措施。

四、甲方权益保障

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。

2.甲方有权要求乙方保证工程质量，如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。

3.甲方有权要求乙方遵守国家有关法律法规和甲方要求，如违反，乙方应承担相应责任。

4.甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，如发现违规行为，有权要求乙方改正。

五、乙方责任及义务

1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

2.乙方应按照监理方要求提供施工图纸、施工方案等相关资料。

3.乙方应遵守国家有关法律法规和甲方要求，确保工程质量和进度。

4.乙方应接受监理方的监督检查，对监理方提出的问题及时整改。

六、违约责任及限制条款

1.乙方如因自身原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，每延期一天，支付合同价款的____________________%。

2.乙方如未按合同约定保证工程质量，应承担相应责任，包括但不限于修复、赔偿等。

3.乙方如违反国家有关法律法规和甲方要求，应承担相应法律责任和合同责任。

4.乙方不得擅自转包工程，如发现转包行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

七、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效、变更及解除

1.本合同自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同如有变更，三方应书面协商一致，并签订补充协议。

3.任何一方不得擅自解除本合同，如需解除，应书面通知其他方，并经三方协商一致。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目工程图纸；

2.施工组织设计；

3.有关法律法规及甲方要求的其他文件。

甲方权益保障：

甲方通过引入监理方，强化了对工程质量和进度的控制，保障了自身的权益。监理方的专业监督有助于及时发现和纠正施工过程中的问题，降低甲方因质量问题造成的损失。

乙方违约及限制条款：

乙方在合同中承担了明确的违约责任和限制条款，这有助于约束乙方行为，确保工程质量和进度。同时，这些条款也为甲方提供了法律依据，在乙方违约时，甲方可以依法要求乙方承担相应责任。

第三方介入的意义和目的：

引入监理方作为第三方合同主体，有助于提高工程质量和施工效率，确保工程按期完成。监理方的专业监督有助于发现和解决施工过程中的问题，降低工程风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，主导合同的签订和执行，有助于确保工程符合甲方的要求和利益。甲方通过合同条款的设置，保障了自身的权益，同时，甲方的主导地位也有助于维护工程的整体利益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于业主拟对位于____________________的项目进行建筑工程施工，乙方愿意按照业主要求，承担该项目施工任务。为明确三方权利、义务和责任，保障乙方合法权益，经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程质量：____________________

6.工程工期：____________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.支付方式：

（1）开工前支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）；

（2）工程进度款支付：按月进度支付，每月支付合同价款的____________________%，每月支付时间：____________________；

（3）竣工验收合格后支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）；

（4）保修期满后支付合同价款的____________________%，即人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

三、监理单位责任及权利

1.监理单位负责对工程进行全面监理，确保工程质量、进度和安全生产。

2.监理单位有权要求承包商提供施工图纸、施工方案等相关资料。

3.监理单位有权对承包商施工过程进行监督检查，发现质量问题应及时通知承包商整改。

4.监理单位有权对承包商施工进度进行监督，如发现延期，有权要求承包商说明原因，并采取相应措施。

四、乙方权益保障

1.乙方有权要求业主按照合同约定的时间支付工程进度款，如业主未按时支付，乙方有权暂停施工，并要求支付违约金。

2.乙方有权要求业主保证工程质量，如业主提供的设计或材料存在质量问题，乙方有权拒绝使用，并要求业主承担相应责任。

3.乙方有权要求监理单位公正、客观地履行监理职责，如监理单位存在违规行为，乙方有权要求更换监理单位。

五、甲方责任及义务

1.甲方应按照合同约定的时间支付工程进度款，确保乙方施工顺利进行。

2.甲方应提供符合质量要求的图纸、设计文件和材料。

3.甲方应配合监理单位的工作，及时解决监理单位提出的问题。

4.甲方不得擅自