2025年度地下综合管廊施工合同与索赔纠纷调解制度

2025年度地下综合管廊施工合同与索赔纠纷调解制度本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度地下综合管廊施工合同甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在____市____区____路段建设地下综合管廊项目，乙方承担施工任务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____市____区____路段地下综合管廊项目1.2工程地点：____市____区____路段1.3工程规模：____________________________1.4工程内容：____________________________1.5工程建设周期：____年____月____日至____年____月____日二、合同价款及支付方式2.1合同价款：人民币____元整（大写：____元整）。2.2合同价款构成：____________________________2.3支付方式：（1）合同签订后____个工作日内，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的____%作为预付款。（2）工程进度达到设计文件规定的分部分项工程量后，乙方提交相关资料，甲方支付已完工程量的____%作为进度款。（3）工程竣工验收合格后，乙方提交相关资料，甲方支付已完工程量的____%作为竣工结算款。（4）保修期满后，乙方提交相关资料，甲方支付____元作为保修金。三、施工组织与质量要求3.1乙方应按照国家有关法律法规、工程建设强制性标准、设计文件及合同约定，组织施工，确保工程质量。3.2乙方应建立健全施工组织机构，配备满足工程需要的施工设备、材料、技术人员和施工队伍。3.3乙方应按照设计文件及合同约定，编制施工组织设计，报甲方审批。3.4工程质量标准：____________________________四、工期延误及违约责任4.1乙方应按合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同价款的____%作为违约金。4.2如因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应的责任，并支付乙方因工期延误造成的损失。4.3乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。五、工程验收与移交5.1工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定的时间、地点将工程移交给甲方。5.2甲方应在收到乙方提交的工程验收资料后____个工作日内组织验收。5.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付竣工结算款。六、保修责任6.1乙方应按照国家有关法律法规、工程建设强制性标准及合同约定，对工程进行保修。6.2保修期限：____________________________6.3保修期内，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的保修责任。七、争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正8.1第三方介入概述8.1.1定义：本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持、监督管理或争议解决等服务的独立法人或其他组织。（1）监理单位：对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。（2）设计单位：对工程设计进行审查，确保设计符合国家规范和合同要求。（3）造价咨询单位：对工程预算、结算进行审核，确保工程造价的合理性。（4）仲裁机构：在争议解决过程中提供仲裁服务。（5）其他专业服务机构：根据合同履行需要，由甲乙双方共同指定的其他第三方。8.1.3第三方选择：甲乙双方应根据项目实际情况和需要，共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。8.2第三方责任限额8.2.1第三方责任：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成工程质量、进度、安全等方面的问题，应承担相应的责任。8.2.2责任限额：第三方责任限额应根据其合作协议和合同约定确定，具体如下：（1）监理单位：因监理责任导致工程质量问题，责任限额为合同价款的____%。（2）设计单位：因设计问题导致工程质量问题，责任限额为合同价款的____%。（3）造价咨询单位：因造价审核问题导致工程造价不合理的，责任限额为合同价款的____%。（4）仲裁机构：在仲裁过程中，仲裁机构应公平公正地处理争议，其责任限额由仲裁协议约定。8.3第三方与其他各方的划分8.3.1职责划分：第三方在合同履行过程中，应明确其职责范围，并与甲乙双方进行沟通协调。（1）甲方职责：提供工程所需的土地、资金、资料等，配合第三方履行职责。（2）乙方职责：按照合同约定完成施工任务，配合第三方进行监督检查。（3）第三方职责：根据合同约定，提供专业服务、技术支持、监督管理或争议解决等服务。（1）知情权：了解工程进展情况，获取相关资料。（2）监督权：对工程施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。（3）建议权：对工程施工提出合理化建议。（4）报告权：发现工程质量、进度、安全等方面的问题，及时向甲乙双方报告。（1）遵守国家法律法规、工程建设强制性标准及合同约定。（2）按照合同约定提供专业服务、技术支持、监督管理或争议解决等服务。（3）保守商业秘密，不得泄露甲乙双方的商业信息。（4）对在履行职责过程中获取的信息负有保密义务。8.4第三方介入的变更与解除8.4.1变更：在合同履行过程中，如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订变更协议。8.4.2解除：如第三方违反合同约定，甲乙双方有权解除与第三方的合作协议，并追究其相应责任。8.5第三方介入的争议解决8.5.1争议解决方式：第三方在履行职责过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构或人民法院解决。（1）协商：争议发生后，甲乙双方应在____个工作日内进行协商。（2）调解：协商不成的，可提交调解机构进行调解。（3）仲裁：调解不成的，可提交仲裁机构仲裁。（4）诉讼：仲裁不成的，可向人民法院提起诉讼。8.6第三方介入的费用承担8.6.1费用承担原则：第三方介入的费用按照合同约定或合作协议的约定承担。8.6.2费用承担方式：（1）甲方承担：第三方介入的费用由甲方承担。（2）乙方承担：第三方介入的费用由乙方承担。（3）甲乙双方共同承担：第三方介入的费用由甲乙双方共同承担。8.7第三方介入的合同终止（1）合同约定的工期届满，工程竣工验收合格。（2）合同约定的服务期限届满。（3）甲乙双方协商一致解除合同。（4）第三方违反合同约定，甲乙双方解除合同。8.7.2合同终止后的处理：（1）第三方应按照合同约定，将相关资料、设备等移交给甲乙双方。（2）甲乙双方应根据合同约定，支付第三方介入的费用。（3）第三方介入的争议解决，按照本合同第八部分的规定执行。8.8本部分未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概况附件附件名称：工程概况说明书详细要求：包含工程名称、地点、规模、内容、建设周期、质量标准等详细信息。说明：本附件为合同附件，用于明确工程的基本情况。2.合同价款及支付方式附件附件名称：合同价款及支付方式明细表详细要求：列出合同价款构成、支付方式、支付节点、支付比例等。说明：本附件为合同附件，用于明确合同价款的支付细节。3.施工组织与质量要求附件附件名称：施工组织设计详细要求：包含施工方案、施工进度计划、质量保证措施等。说明：本附件为合同附件，用于明确施工的组织和质量控制措施。4.工期延误及违约责任附件附件名称：工期延误及违约责任明细表详细要求：列出可能发生的工期延误情况、违约行为及相应的违约金计算方法。说明：本附件为合同附件，用于明确工期延误和违约责任的具体内容。5.工程验收与移交附件附件名称：工程验收标准及程序详细要求：列出工程验收的标准、程序、验收报告的格式等。说明：本附件为合同附件，用于明确工程验收的具体要求和程序。6.保修责任附件附件名称：保修责任及服务承诺详细要求：列出保修期限、保修范围、保修服务承诺等。说明：本附件为合同附件，用于明确保修责任的具体内容。7.第三方介入协议附件附件名称：第三方介入合作协议详细要求：包含第三方名称、职责、权利、义务、费用承担、争议解决等。说明：本附件为合同附件，用于明确第三方介入的具体协议内容。8.争议解决附件附件名称：争议解决机制及流程详细要求：列出争议解决的方式、程序、期限等。说明：本附件为合同附件，用于明确争议解决的机制和流程。9.其他相关附件附件名称：根据合同履行需要可能产生的其他附件详细要求：根据合同履行需要，可能产生的其他相关附件。说明：本附件为合同附件，用于补充合同中未涵盖的其他内容。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：乙方未按合同约定的工期完成施工任务。责任认定标准：每延误一日，乙方应向甲方支付合同价款的____%作为违约金。示例说明：若合同工期为12个月，实际工期为15个月，则乙方需支付3个月的违约金。2.工程质量不合格违约行为：乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准。责任认定标准：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：若因乙方施工导致部分工程损坏，乙方需负责修复并赔偿甲方损失。3.未按约定支付款项违约行为：甲方未按合同约定的时间、金额支付款项。责任认定标准：甲方应向乙方支付逾期付款的利息，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例说明：若甲方逾期支付进度款，需支付每日____%的逾期付款利息。4.第三方违约违约行为：第三