2025年度城市轨道交通施工总包合同

2025年度城市轨道交通施工总包合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______鉴于甲方根据城市轨道交通建设项目的需要，决定将_______号线_______标段的建设工程总包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______号线_______标段2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程总投资：_______5.工程建设期限：_______年至_______年二、合同内容1.乙方负责本工程的设计、施工、试运行、竣工验收及保修等工作。2.甲方负责提供施工场地、施工图纸、工程资料、试验报告等。3.乙方按照甲方提供的施工图纸、工程资料和试验报告，编制施工组织设计，并报甲方审批。4.乙方在施工过程中，应严格按照国家和行业相关法律法规、技术标准、规范和施工图纸进行施工。5.乙方应确保工程质量，达到国家和行业规定的质量标准。6.乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期竣工。7.乙方应按照国家和行业规定的安全生产要求，做好施工现场的安全管理工作。8.乙方应按照国家和行业规定的环境保护要求，做好施工现场的环保工作。9.乙方应按照国家和行业规定的消防要求，做好施工现场的消防安全工作。10.乙方应按照国家和行业规定的劳动保护要求，做好施工现场的劳动保护工作。三、合同价款及支付方式1.合同价款：_______2.支付方式：（1）合同签订后，乙方提交履约保证金，金额为合同价款的_______%。（2）工程进度款按月支付，支付比例为已完成工程量的_______%。（3）竣工验收合格后，支付合同价款的_______%。（4）保修期满后，支付合同价款的_______%。四、违约责任1.乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延迟一日，应向甲方支付_______元违约金。2.乙方未按合同约定保证工程质量，导致工程质量不合格，应承担全部修复费用。3.甲方未按合同约定支付工程进度款，每延迟一日，应向乙方支付_______元违约金。4.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。五、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（施工单位）：__________________乙方（建设单位）：__________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义1.本合同所称的第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入本合同履行过程中的自然人、法人或其他组织。（1）提供技术支持、设计、监理、咨询等服务的第三方；（2）提供资金、设备、材料等资源的第三方；（3）提供施工管理、劳务派遣等服务的第三方；（4）其他经甲乙双方同意介入本合同履行的第三方。二、第三方介入的审批1.任何第三方介入本合同履行前，乙方应向甲方提出书面申请，并详细说明第三方介入的原因、目的、职责和预期效果。2.甲方应在收到乙方申请后_______日内，对第三方的资质、信誉、能力等进行审查，并作出是否同意第三方介入的决定。三、第三方的责任与权利1.第三方的责任：（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保其提供的服务或资源符合国家相关法律法规、技术标准、规范和施工图纸的要求。（2）第三方应承担因自身原因造成的损失，包括但不限于工程质量问题、安全事故、环保问题等。（3）第三方应遵守甲乙双方的合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。2.第三方的权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定，提供必要的配合和支持。（2）第三方有权要求甲方和乙方支付其提供的服务或资源的合理费用。四、第三方责任限额1.第三方介入本合同履行后，其责任限额如下：（1）因第三方自身原因造成的损失，第三方应承担全部责任，责任限额为_______万元。（2）因第三方原因造成的损失，甲方和乙方应按照合同约定承担相应的责任，责任限额由甲乙双方另行协商确定。2.第三方责任限额的计算方法如下：（1）以第三方提供的服务或资源的实际费用为基数，按_______%计算。（2）以第三方提供的材料、设备等价值为基数，按_______%计算。（3）其他情况，由甲乙双方另行协商确定。五、第三方的变更与解除1.第三方介入后，如需变更或解除，应经甲乙双方书面同意，并书面通知对方。2.第三方变更或解除后，甲乙双方应根据变更或解除的情况，调整合同条款，并重新协商确定相关责任。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系：（1）第三方与甲方、乙方之间为委托关系，第三方应向甲方和乙方承担相应的责任。（2）第三方与甲方、乙方之间不得相互推诿责任。2.第三方与其他各方的划分说明：（1）第三方与施工班组、劳务派遣单位之间的关系：第三方对施工班组、劳务派遣单位的管理、监督和责任，由第三方自行负责。（2）第三方与供应商、分包商之间的关系：第三方与供应商、分包商之间的合同关系，由第三方自行负责。（3）第三方与监理、设计单位之间的关系：第三方与监理、设计单位之间的合作关系，由第三方自行负责。七、本合同第三部分“争议解决”条款适用于第三方介入后的争议解决。八、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。九、本合同自双方签字盖章之日起生效。十、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（施工单位）：__________________乙方（建设单位）：__________________签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计文件：包括但不限于总体设计、专项设计、施工图设计等，要求清晰、完整、准确，符合国家相关标准和规范。2.施工组织设计：由乙方编制，经甲方审批，详细说明施工方案、施工进度、质量保证措施、安全防护措施、环境保护措施等。3.材料设备清单：包括所有用于工程的材料、设备的名称、规格、数量、产地、供应商等信息。4.施工现场平面布置图：详细标注施工现场的各类设施、设备、材料堆场、施工区域、办公区域等。5.安全生产责任制文件：包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、事故应急预案等。6.环境保护责任制文件：包括但不限于环境保护责任制、环境监测计划、污染治理措施、环境应急预案等。7.劳动保护责任制文件：包括但不限于劳动保护责任制、劳动保护用品发放制度、劳动保护措施等。8.质量保证体系文件：包括但不限于质量管理体系、质量保证措施、质量检查制度、质量事故处理办法等。9.施工进度计划：详细说明各阶段的施工时间、质量目标、安全目标等。10.验收报告：包括但不限于竣工验收报告、分项工程质量验收报告、安全验收报告等。11.保修期文件：包括但不限于保修期限、保修范围、保修方式等。12.付款凭证：包括但不限于预付款、进度款、结算款、保修金等支付凭证。13.争议解决文件：包括但不限于争议调解协议、仲裁裁决、法院判决等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度。（2）乙方未按合同约定保证工程质量。（3）乙方未按合同约定提供材料、设备。（4）甲方未按合同约定支付工程进度款。（5）第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：（1）乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延迟一日，应向甲方支付_______元违约金。（2）乙方未按合同约定保证工程质量，导致工程质量不合格，应承担全部修复费用。（3）乙方未按合同约定提供材料、设备，导致工程延误，应承担相应的责任。（4）甲方未按合同约定支付工程进度款，每延迟一日，应向乙方支付_______元违约金。（5）第三方未按合同约定履行职责，导致工程延误或质量不合格，应承担相应的责任。示例说明：1.乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延误10天，应向甲方支付违约金_______元。2.乙方在施工过程中，发现施