2025年度建筑工程施工合同索赔争议解决途径合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程施工合同索赔争议解决途径合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______鉴于甲方为乙方承建_______工程，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就工程索赔争议解决途径达成如下协议：一、合同背景1.1甲方为乙方承建的_______工程，工程地点位于_______，工程名称为_______，工程合同编号为_______。1.2工程合同签订日期为_______，开工日期为_______，竣工日期为_______。二、索赔争议解决途径2.1.1协商解决：双方应通过友好协商解决争议，协商期限为_______天。2.1.2争议评审：如协商不成，双方可共同委托具有相应资质的第三方机构进行争议评审。2.1.3仲裁：如争议评审仍无法达成一致意见，双方可选择仲裁方式解决争议。2.1.4诉讼：如仲裁机构未能作出裁决或裁决无法执行，双方可选择诉讼方式解决争议。2.2争议解决机构的选择：2.2.1双方协商确定的第三方机构。2.2.2中国国际经济贸易仲裁委员会。2.2.3人民法院。三、争议解决程序3.1双方在发生争议后，应立即通知对方，并采取必要措施，防止争议扩大。3.2双方应在接到争议通知后_______天内，向对方提交争议解决的书面意见。3.3争议解决机构应在收到双方书面意见后_______天内，作出裁决。3.4争议解决机构作出的裁决为终局裁决，双方应予以执行。四、其他4.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。4.2本合同自双方签字盖章之日起生效。4.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______签订日期：_______第二部分：第三方介入后的修正3.2.1第三方介入的范畴3.2.1.1第三方是指除甲乙双方以外的，具有独立法人资格的机构或个人，包括但不限于争议评审机构、仲裁机构、法律顾问、调解员、专家证人等。3.2.1.2第三方介入的目的是为了客观、公正地解决甲乙双方在施工过程中产生的索赔争议。3.2.2第三方介入的条件3.2.2.1甲乙双方在协商解决不成的情况下，可共同决定引入第三方介入。3.2.2.2第三方介入前，甲乙双方应就第三方的资质、独立性、中立性等方面达成一致。3.2.2.3第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的协议。3.2.3第三方介入的流程3.2.3.1甲乙双方应在争议发生后_______天内，共同选定第三方。3.2.3.2第三方选定后，甲乙双方应与第三方签订《第三方介入协议》，明确第三方的责任、权利和义务。3.2.3.3第三方介入后，甲乙双方应积极配合，提供必要的证据和资料。3.2.4第三方的责任限额3.2.4.1第三方在介入过程中，对甲乙双方所提供的资料和证据负有保密义务。3.2.4.2第三方在争议解决过程中，应客观、公正地履行职责，对争议的裁决结果承担相应的责任。3.2.4.3第三方的责任限额由《第三方介入协议》中约定，如无约定，则按相关法律法规执行。3.2.5第三方的权利3.2.5.1第三方有权要求甲乙双方提供与争议相关的全部资料和证据。3.2.5.2第三方有权要求甲乙双方就争议事项进行陈述和答辩。3.2.5.3第三方有权要求甲乙双方就争议事项提供必要的协助。3.2.6第三方的义务3.2.6.1第三方应按照《第三方介入协议》的规定，独立、公正地履行争议解决职责。3.2.6.2第三方应在《第三方介入协议》约定的时间内完成争议解决工作。3.2.6.3第三方应遵守职业道德，维护甲乙双方的合法权益。3.2.7第三方与其他各方的划分说明3.2.7.1第三方与甲方的关系：第三方作为争议解决机构，与甲方之间不存在直接的合同关系，但甲方应配合第三方的调查和调解工作。3.2.7.2第三方与乙方的关系：第三方作为争议解决机构，与乙方之间不存在直接的合同关系，但乙方应配合第三方的调查和调解工作。3.2.7.3第三方与甲乙双方的关系：第三方作为争议解决机构，是甲乙双方共同选择的，甲乙双方应共同承担第三方介入的费用，并共同遵守《第三方介入协议》的规定。3.2.7.4第三方与工程监理单位的关系：第三方在介入争议解决过程中，如需工程监理单位的协助，应与工程监理单位签订相应的协议，明确双方的权利和义务。3.2.7.5第三方与设计单位的关系：第三方在介入争议解决过程中，如需设计单位的协助，应与设计单位签订相应的协议，明确双方的权利和义务。3.2.7.6第三方与材料供应商、设备供应商的关系：第三方在介入争议解决过程中，如需材料供应商、设备供应商提供相关证据或协助，应与供应商签订相应的协议，明确双方的权利和义务。3.2.8第三方介入的费用3.2.8.1第三方介入的费用包括但不限于争议评审费、仲裁费、调解费、专家证人费等。3.2.8.2第三方介入的费用由甲乙双方按照《第三方介入协议》的规定承担。3.2.8.3如《第三方介入协议》未约定费用承担方式，则由甲乙双方平均分担。3.2.9第三方介入的效果3.2.9.1第三方介入后，甲乙双方应遵守争议解决结果，不得以任何理由违反或规避。3.2.9.2第三方介入未能达成一致意见时，甲乙双方可继续选择其他争议解决途径。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《建筑工程施工合同》：详细列明工程名称、地点、合同金额、工期、质量标准等基本信息。2.《工程进度计划表》：包括各阶段工程进度、关键节点时间、验收标准等。3.《工程变更单》：记录工程变更原因、内容、影响、审批流程等。4.《工程量清单》：详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等。5.《材料设备清单》：包括材料设备名称、规格、型号、数量、单价、总价等。6.《工程款支付计划表》：明确工程款支付时间、金额、支付方式等。7.《工程验收报告》：记录工程验收时间、结果、存在问题及整改措施等。8.《工程索赔报告》：详细记录索赔原因、事实、依据、索赔金额等。9.《第三方介入协议》：明确第三方介入的条件、程序、责任、权利和义务等。10.《争议解决裁决书》：记录争议解决结果、执行期限、执行方式等。11.《保密协议》：约定甲乙双方在合同履行过程中对相关信息保密的义务。12.《工程保险单》：证明甲乙双方已购买相应工程保险。13.《工程监理合同》：明确工程监理单位的责任、权利和义务。14.《设计合同》：明确设计单位的责任、权利和义务。15.《材料设备供应商合同》：明确材料设备供应商的责任、权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按合同约定支付工程款；未按合同约定提供施工场地；未按合同约定提供材料设备；未按合同约定完成工程验收。（2）乙方违约：未按合同约定完成工程；未按合同约定提供施工图纸；未按合同约定进行工程监理；未按合同约定进行工程验收。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金比例为_______；甲方未按合同约定提供施工场地，应承担由此造成的工期延误责任；甲方未按合同约定提供材料设备，应承担由此造成的工期延误和工程损失责任；甲方未按合同约定完成工程验收，应承担由此造成的工期延误和工程损失责任。（2）乙方违约责任：乙方未按合同约定完成工程，应承担由此造成的工期延误和工程损失责任；乙方未按合同约定提供施工图纸，应承担由此造成的工期延误和工程损失责任；乙方未按合同约定进行工程监理，应承担由此造成的工期延误和工程损失责任；乙方未按合同约定进行工程验收，应承担由此造成的工期延误和工程损失责任。3.违约示例说明：（1）甲方违约示例：甲方未在合同约定的付款期限内支付工程款，导