2025年度水利工程建设项目施工合同协议书0531

2025年度水利工程建设项目施工合同协议书0531本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方拟进行水利工程建设项目，需乙方进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：________________________2.项目地点：________________________3.项目规模：________________________4.项目总投资：________________________5.项目工期：________________________二、施工范围及内容1.施工范围：________________________2.施工内容：________________________三、工程款支付方式（1）开工前支付合同总价的_________%作为预付款；（2）工程进度款按月支付，支付比例为已完成的工程量的_________%；（3）竣工验收合格后支付合同总价的_________%；（4）保修期满后支付合同总价的_________%。2.甲方支付工程款的时间及方式：（1）每月支付工程进度款的时间为每月的________日；（2）支付方式为________。四、工程进度及质量要求1.乙方应按照甲方要求，在合同工期内完成工程；2.工程质量应符合国家及行业相关标准；3.乙方应定期向甲方汇报工程进度及质量情况。五、工程变更及洽商1.工程变更：在施工过程中，如因设计变更、地质条件变化等原因导致工程量增减或施工内容调整，双方应协商一致，签订变更协议，并调整合同价款；2.洽商：双方在施工过程中如有任何争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、安全生产及文明施工1.乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全；2.乙方应遵守国家及地方有关文明施工的规定，做好施工现场的文明施工工作。七、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_________%；（2）未按合同约定提供施工图纸、资料等，导致乙方延误工期的，应向乙方支付违约金，违约金为延误工期所造成的损失；（3）未按合同约定提供施工场地、材料等，导致乙方延误工期的，应向乙方支付违约金，违约金为延误工期所造成的损失。2.乙方违约责任：（1）未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_________%；（2）未按合同约定保证工程质量的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_________%；（3）未按合同约定遵守安全生产及文明施工规定的，应向甲方支付违约金，违约金为_________%。八、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同有效期为________年，自合同生效之日起计算。十、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议；2.本合同一式________份，甲乙双方各执________份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________签订日期：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念在本合同中，第三方指非甲乙双方主体，但根据本合同约定或双方同意，介入到合同履行过程中，提供专业服务、监督管理或其他辅助性服务的独立法人、自然人或其他组织。二、第三方介入的类型1.设计监理方：负责对工程的设计、施工进行监督管理，确保工程符合设计要求和规范。2.质量检测方：负责对工程质量进行检测，确保工程质量达到合同约定标准。3.材料供应商：提供合同约定的建筑材料、设备等。4.其他第三方：根据合同约定或双方同意，提供其他辅助性服务的第三方。三、第三方介入的职责与权利1.设计监理方：（1）职责：对工程设计、施工进行监督管理，确保工程符合设计要求和规范。（2）权利：要求乙方提供施工图纸、施工方案等相关资料；对乙方施工过程中的不符合规范的行为提出整改意见；对工程质量、进度进行监督。2.质量检测方：（1）职责：对工程质量进行检测，确保工程质量达到合同约定标准。（2）权利：对乙方提供的材料、施工过程中的工程质量进行检测；对不合格的工程提出整改意见；对工程质量进行评估。3.材料供应商：（1）职责：按照合同约定提供合格的建筑材料、设备等。（2）权利：要求乙方按照合同约定使用材料；对乙方违反合同约定使用材料的行为提出整改意见。4.其他第三方：（1）职责：根据合同约定提供专业服务、监督管理或其他辅助性服务。（2）权利：要求乙方按照合同约定履行相关义务；对乙方违反合同约定提出整改意见。四、第三方介入的安排1.甲方应在本合同签订后________日内，将第三方介入的事项通知乙方，并明确第三方介入的具体职责、权利和义务。2.乙方应按照甲方要求，与第三方进行配合，确保第三方能够顺利开展工作。五、第三方的责任限额1.设计监理方、质量检测方、材料供应商等第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方承担相应责任。2.第三方在履行职责过程中，因甲方或乙方原因造成的损失，由甲方或乙方承担相应责任。3.第三方在履行职责过程中，因不可抗力原因造成的损失，由甲乙双方共同承担。六、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲方承担。2.甲方应在合同签订后________日内，将第三方介入的费用支付给乙方。3.第三方介入的费用支付方式为________。七、第三方介入的变更1.甲方如需变更第三方，应提前________日通知乙方，并说明变更原因。2.乙方应在收到变更通知后________日内，对变更后的第三方进行确认。3.变更后的第三方应继续履行原第三方职责，并承担相应权利和义务。八、第三方介入的争议解决1.第三方介入过程中，甲乙双方与第三方发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、第三方介入的其他事项1.第三方介入期间，甲乙双方应继续履行本合同约定的权利和义务。2.第三方介入结束后，甲乙双方应按照本合同约定继续履行剩余合同内容。3.本合同中关于第三方介入的条款，如有与本合同其他条款冲突之处，以本条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告要求：详细说明项目背景、市场分析、技术方案、经济效益、风险评估等内容。说明：本附件用于证明项目符合国家相关政策，具有可行性和经济效益。2.工程设计图纸及说明要求：提供完整的设计图纸，包括平面图、剖面图、结构图、设备布置图等，并附有详细的说明。说明：本附件是施工的依据，乙方必须严格按照设计图纸进行施工。3.工程施工合同要求：合同内容应包括甲乙双方的基本信息、工程概况、施工范围、工期、质量标准、付款方式、违约责任等。说明：本附件是甲乙双方签订的正式合同，具有法律效力。4.施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理措施、文明施工措施等。说明：本附件是施工的指导文件，乙方应严格按照组织设计进行施工。5.材料设备清单要求：详细列出所需材料、设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。说明：本附件用于甲方核对材料设备采购情况，确保工程顺利进行。6.工程进度报告要求：定期提交工程进度报告，包括已完成工程量、下一步工作计划、存在问题及解决方案等。说明：本附件用于甲方了解工程进度，确保工程按期完成。7.工程质量检验报告要求：定期提交工程质量检验报告，包括检验项目、检验结果、不合格项整改措施等。说明：本附件用于甲方了解工程质量情况，确保工程质量达到合同约定标准。8.工程竣工验收报告要求：在工程完工后，提交竣工验收报告，包括工程概况、质量评定、验收结论等。说明：本附件用于甲方验收工程，确认工程质量合格。9.工程保修期报告要求：在工程保修期内，提交保修期报告，包括保修项目、保修内容、保修期限等。说明：本附件用于甲方了解保修期内的工程维护情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：①未按合同约定支付工程款的，按每日万分之五支付违约金。示例：若甲方应支付工程款100万元，未按时支付，则每日违约金为500元。②未按合同约定提供施工图纸、资料等，导致乙方延误工期的，每延误一日，甲方应支付乙方500元违约金。（2）乙方违约：①未按合同约定完成工程的，按每日万分之五支付违约金。示例：若合同工期为100天，实际工期延误30天，则每日违约金为500元。②未按合同约