2025年度智慧城市道路建设合同书与交通管理一体化方案

2025年度智慧城市道路建设合同书与交通管理一体化方案本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：________________住所：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（施工单位）：名称：________________住所：________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方需在______市______区______道路进行智慧城市道路建设，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：2025年度智慧城市道路建设1.2项目地点：______市______区______道路1.3项目规模：______公里1.4项目内容：道路建设、交通管理一体化方案等二、合同标的及范围2.1乙方负责本项目的道路建设及交通管理一体化方案的施工、安装、调试和验收工作。2.2乙方负责提供项目所需的设备和材料，并确保其质量符合国家相关标准和甲方要求。2.3乙方负责项目的现场管理，包括施工人员、设备和材料的进场、使用、退场等。2.4乙方负责项目的安全生产、环境保护、文明施工等工作。三、合同工期3.1本合同工期为______个月，自合同签订之日起计算。3.2乙方应在合同工期内完成项目施工、安装、调试和验收工作。四、合同价款及支付方式4.1本合同价款为人民币______元整（大写：______元整）。4.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后______个工作日内，甲方支付乙方合同价款的______%作为预付款；（2）项目施工过程中，甲方根据实际进度支付乙方合同价款的______%；（3）项目完工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的______%；（4）项目保修期内，甲方支付乙方合同价款的______%作为保修金。五、工程质量及验收5.1乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2项目施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查。5.3项目完工后，乙方应组织相关人员进行自检，并向甲方提交验收申请。5.4甲方收到验收申请后，应在______个工作日内组织验收。5.5验收合格后，甲方应在______个工作日内支付乙方相应的款项。六、保修期及责任6.1本合同项目的保修期为______年。6.2在保修期内，如因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的保修责任，并负责修复。6.3保修期内，如因甲方原因导致工程质量问题，甲方应承担相应的责任。七、违约责任7.1乙方未按合同约定时间完成项目施工的，每延误一日，应向甲方支付合同价款的______%作为违约金。7.2乙方未按合同约定质量完成项目的，甲方有权要求乙方进行返工或修复，并承担相应的费用。7.3甲方未按合同约定支付款项的，每延误一日，应向乙方支付______%的滞纳金。7.4双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。8.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。九、其他9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。9.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）签字（或盖章）：________________乙方（施工单位）签字（或盖章）：________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本合同中所述“第三方”是指除甲方（建设单位）和乙方（施工单位）以外的，为履行本合同目的而介入项目的任何个人、企业、机构或组织。（1）监理单位：负责对项目的施工过程进行监督和管理；（2）设计单位：负责项目的设计工作；（3）材料供应商：提供项目所需的材料和设备；（4）咨询服务机构：提供专业咨询服务；（5）其他与本合同履行相关的第三方。二、第三方介入目的2.1第三方介入本合同项目的主要目的是确保项目按约定的时间、质量和标准完成，并保障各方权益。2.2第三方介入的具体目的包括但不限于：（1）确保项目施工质量符合国家相关标准和甲方要求；（2）提高项目施工效率；（3）降低项目风险；（4）保障项目进度。三、第三方的责任和义务3.1第三方应遵守国家相关法律法规，以及本合同的相关约定。3.2第三方应按照合同约定，履行其职责和义务，包括但不限于：（1）提供符合质量要求的材料和设备；（2）按时完成设计、咨询等工作；（3）配合监理单位进行项目监督；（4）参与项目验收。四、第三方的责任限额4.1第三方在本合同项下的责任限额，由甲方与第三方另行签订的协议约定。4.2若第三方在履行本合同过程中发生违约行为，其责任限额不超过其与甲方签订协议中约定的数额。4.3甲方和乙方有权要求第三方承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿因第三方违约行为给甲方或乙方造成的损失；（2）承担因第三方违约行为导致的工期延误；（3）支付因第三方违约行为产生的额外费用。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分：（1）第三方与甲方之间的责任划分，以双方签订的协议为准；（2）第三方与乙方之间的责任划分，以本合同约定及双方签订的协议为准。5.2第三方与其他第三方之间的责任划分：（1）若第三方之间发生纠纷，应通过协商解决；（2）协商不成的，可提交相关仲裁机构或法院仲裁或诉讼。六、第三方变更及替换6.1若甲方或乙方需要变更或替换第三方，应提前通知对方，并经对方同意后方可进行。6.2第三方变更或替换后，原合同中与第三方相关的条款仍适用于新第三方。七、第三方保密义务7.1第三方在履行本合同过程中，应对甲方、乙方以及项目相关信息负有保密义务。7.2第三方不得泄露任何甲方、乙方或项目的商业秘密、技术秘密等信息。八、第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后，若合同内容需进行变更，甲方、乙方和第三方应共同协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同变更协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。九、争议解决9.1第三方介入后发生的争议，应遵循本合同约定的争议解决方式。9.2若第三方与甲方、乙方之间的争议无法通过协商解决，可提交相关仲裁机构或法院仲裁或诉讼。十、其他10.1本部分内容为第三方介入后的修正条款，与第一部分共同构成完整的合同内容。10.2本部分内容如有与第一部分相冲突之处，以本部分内容为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目设计图纸及技术规范详细要求：包含项目道路设计图纸、交通管理一体化方案设计图纸、相关技术规范及设计说明。说明：设计图纸及技术规范应满足国家相关标准和甲方要求，并由设计单位盖章确认。2.附件二：项目施工组织设计详细要求：包含施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、安全生产措施、环境保护措施等。说明：施工组织设计应由乙方编制，并经甲方审查批准。3.附件三：项目合同价目表详细要求：列出项目各项工程量清单、材料价格、设备价格、人工费等。说明：合同价目表应详细、准确，作为合同价款的依据。4.附件四：项目进度款支付申请表详细要求：包括工程量、已完成工程量、合同约定付款比例、申请支付金额等。说明：乙方应按合同约定时间提交进度款支付申请表，经甲方审核后支付。5.附件五：项目验收报告详细要求：包括项目施工完成情况、质量验收情况、验收结论等。说明：验收报告应由乙方编制，并经甲方、监理单位、设计单位共同签字确认。6.附件六：项目保修书详细要求：包括保修范围、保修期限、保修责任等。说明：保修书应由乙方出具，并经甲方确认。7.附件七：项目相关法律法规及标准规范详细要求：列出项目施工、设计、监理等方面所需遵守的法律法规及标准规范。说明：法律法规及标准规范应确保项目施工、设计、监理等工作的合法性和规范性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定时间完成项目施工；（2）乙方施工质量不符合国家相关标准和甲方要求；（3）乙方未按合同约定支付进度款；（4）第三方未按合同约定履行其职责和义务；（5）甲方未按合同约定支付款项；（6）其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：（1）乙方未按合同约定时间完成项目施工，每延误一日，应向甲方支付合同价款的______%作为违约金；（2）乙方施工质量不符合国家相关标准和甲方要求，乙方应承担相应的返工、修复责任，并赔偿由此造成的损失；（3）乙方未按合同约定支付进度款，每延误一日，应向甲方支付______%的滞纳金；（4）第三方未按合同约定履行其职责和义务，第三方应承担相应的违约责任；（5）甲方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付______%的滞纳金；（6）其他违约行为，根据违约程度及损失情况，由双方协商确定责任。3.示例说明：（1）若乙方未按合同约定时间完成项目施工，延误工期30天，则乙方应向甲方支付合同价款的______