2025年度数据中心建设劳务分包合同范本

2025年度数据中心建设劳务分包合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（劳务分包单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行2025年度数据中心建设劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：_______5.工程工期：_______二、劳务分包内容1.乙方负责本工程的劳务分包工作，包括但不限于：（1）施工人员的组织、管理、培训、调配、派遣等；（2）施工人员的工资、福利、保险等费用的支付；（3）施工材料的采购、运输、保管、使用等；（4）施工机具的租赁、维修、保养等；（5）施工现场的安全、文明施工、环境保护等工作。2.乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成劳务分包工作，确保工程质量、安全、进度满足甲方要求。三、工程款支付（1）开工前，甲方支付乙方工程总造价的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方支付乙方工程总造价的_____%；（3）工程进度达到_____%时，甲方支付乙方工程总造价的_____%；（4）工程进度达到_____%时，甲方支付乙方工程总造价的_____%；（5）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的_____%。2.乙方应在收到甲方支付工程款后____个工作日内，向甲方提供相应的发票、结算单据等。四、工程质量、安全、进度要求1.乙方应严格按照国家有关工程质量、安全、进度等方面的法律法规和标准进行施工，确保工程质量、安全、进度满足甲方要求。2.乙方应建立健全施工现场的安全管理制度，确保施工现场安全。3.乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成工程进度。五、违约责任1.甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。2.乙方未按约定完成工程进度或未达到工程质量、安全要求的，应向甲方支付_____%的违约金。3.任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.本合同的解释权归甲方所有。七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_______乙方（劳务分包单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的，参与本合同执行过程中提供咨询、监理、检测、设计、材料供应、设备租赁、工程保险、财务顾问等服务的独立法人或其他组织。二、第三方介入的条件与程序1.第三方介入的前提（1）第三方介入应经甲方和乙方同意，并签订书面协议。（2）第三方介入的内容应符合本合同约定的范围。（3）第三方介入应遵守国家法律法规、行业规范及本合同约定。2.第三方介入的程序（1）甲方和乙方就第三方介入事项进行协商，达成一致意见。（2）甲方和乙方与第三方签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。（3）第三方根据协议约定，参与本合同的执行。三、第三方责任限额1.第三方在本合同执行过程中，因其自身原因导致工程出现质量问题、安全事故或延误工期等，应承担相应的法律责任。2.第三方责任限额如下：（1）第三方因自身原因导致工程出现质量问题，应承担不超过合同总价的_____%的责任。（2）第三方因自身原因导致安全事故，应承担不超过合同总价的_____%的责任。（3）第三方因自身原因导致延误工期，应承担不超过合同总价的_____%的责任。3.第三方责任限额的计算方法：（1）按照实际发生损失计算；（2）如第三方无法证明其责任，则按照合同约定承担责任。四、第三方与其他各方的责权利划分1.第三方与甲方的关系（1）第三方应按照本合同约定，向甲方提供相关服务。（2）甲方有权监督第三方的工作，确保其履行合同义务。（3）甲方有权要求第三方承担相应的法律责任。2.第三方与乙方的关系（1）第三方应按照本合同约定，向乙方提供相关服务。（2）乙方有权监督第三方的工作，确保其履行合同义务。（3）乙方有权要求第三方承担相应的法律责任。3.第三方与其他各方的关系（1）第三方应与其他各方保持沟通，及时了解各方需求，确保本合同顺利执行。（2）第三方应遵守国家法律法规、行业规范及本合同约定，维护各方合法权益。（3）第三方与其他各方发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。五、第三方介入后的合同变更1.第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。2.变更协议与本合同具有同等法律效力。六、违约责任1.第三方未按约定履行合同义务，导致工程出现质量问题、安全事故或延误工期等，应承担相应的法律责任。2.第三方违反本合同约定，给甲方或乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.第三方违约行为，导致本合同无法履行的，甲方和乙方有权解除合同，并要求第三方承担违约责任。七、争议解决1.第三方与本合同其他各方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。2.争议解决过程中，第三方应继续履行本合同约定的义务。八、其他约定1.本合同未尽事宜，各方可另行协商解决。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式____份，甲乙双方及第三方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_______乙方（劳务分包单位）：_______第三方：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况及施工图纸要求：详细描述工程规模、地点、内容、工期等，并附上施工图纸及设计说明书。说明：附件一为本合同的重要组成部分，乙方在施工过程中应严格遵循。2.附件二：劳务分包人员名单及资质证书说明：附件二用于证明乙方具备履行合同所需的劳务人员。3.附件三：施工材料清单及质量保证书要求：列出所有施工材料的名称、规格、数量、供应商及质量保证书。说明：附件三用于确保施工材料的质量符合国家及行业标准。4.附件四：施工机具清单及维护保养记录要求：列出所有施工机具的名称、型号、数量、购买时间及维护保养记录。说明：附件四用于确保施工机具的正常运行和保养。5.附件五：施工现场安全管理制度及应急预案要求：制定施工现场的安全管理制度，包括安全操作规程、事故处理流程等。说明：附件五用于保障施工现场的安全，防止安全事故的发生。6.附件六：环境保护措施及污染治理方案要求：制定施工现场的环境保护措施，包括噪声、废水、废气等污染治理方案。说明：附件六用于确保施工现场的环境保护工作，符合国家环保要求。7.附件七：工程进度计划及变更记录要求：制定工程进度计划，并记录工程进度变更情况。说明：附件七用于监督工程进度，确保工程按计划推进。8.附件八：工程验收报告及保修承诺书要求：在工程完工后，提供工程验收报告及保修承诺书。说明：附件八用于证明工程符合验收标准，并明确保修责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定时间完成工程进度。责任认定标准：乙方应承担合同总价的_____%的违约金。示例：若乙方未按合同约定时间完成工程进度，则应向甲方支付_____%的违约金。2.违约行为：乙方未按约定质量完成工程。责任认定标准：乙方应承担合同总价的_____%的违约金，并修复不合格部分。示例：若乙方施工的工程不符合约定质量标准，则应向甲方支付_____%的违约金，并修复不合格部分。3.违约行为：乙方未按约定支付劳务人员工资。责任认定标准：乙方应向劳务人员支付未支付的工资，并承担_____%的违约金。示例：若乙方未按约定支付劳务人员工资，则应向劳务人员支付未支付的工资，并承担_____%的违约金。4.违约行为：第三方未按约定提供相关服务。责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方或乙方的损失。示例：若第三方未按约定提供设计服务，则应承担相应的违约责任，并赔偿甲方或乙方的损失