2025年度光伏发电站建设施工总承包合同

2025年度光伏发电站建设施工总承包合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要建设光伏发电站，乙方愿意承担施工总承包任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程规模：________________________4.工程总投资：________________________5.工程建设周期：________________________二、合同内容1.乙方负责光伏发电站的建设施工，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、逆变器安装、电缆敷设、接地系统施工等。2.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，确保工程质量、安全、环保。3.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，不得擅自拖延工期。4.乙方应保证工程在验收合格后，正常投入使用，并提供必要的售后服务。三、工程款支付1.甲方按照合同约定支付工程款，支付方式为：________________________2.乙方在工程完工后，向甲方提交工程结算报告，经甲方审核确认后，甲方在收到乙方提交的工程结算报告后____个工作日内支付工程款。3.乙方在工程完工后，按照合同约定进行保修，保修期为：________________________四、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，每延迟一日，应向甲方支付_____%的违约金。2.甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付_____%的违约金。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。五、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。六、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：（盖章）乙方（施工单位）：（盖章）签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所称的第三方，是指除甲方、乙方之外的，在本合同履行过程中，因提供咨询、监理、检测、设计、采购、融资等服务的法人或其他组织。二、第三方介入的审批2.1甲方或乙方在合同履行过程中，如需引入第三方，应提前向对方提出申请，并详细说明第三方的角色、职责、权利和责任。对方应在收到申请后____个工作日内予以答复。2.2未经对方同意，任何一方不得擅自引入第三方。三、第三方职责与权利3.1第三方的职责：（1）咨询、监理、检测、设计等第三方，应按照合同约定和甲方、乙方的需求，提供专业、客观、公正的服务。（2）采购、融资等第三方，应按照合同约定和甲方、乙方的需求，进行采购、融资等操作，确保符合国家法律法规和行业标准。3.2第三方的权利：（1）第三方有权根据合同约定，向甲方、乙方收取合理的服务费用。（2）第三方有权要求甲方、乙方提供必要的工作条件和资料。四、第三方责任限额4.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的责任限额如下：（1）咨询、监理、检测、设计等第三方，其责任限额为：________________________（2）采购、融资等第三方，其责任限额为：________________________4.3若第三方责任限额不足以覆盖损失，甲方、乙方有权要求第三方承担超出责任限额的赔偿责任。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为服务关系，第三方对甲方、乙方的责任仅限于其服务范围内。5.2第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致甲方、乙方的损失，甲方、乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。5.3第三方与甲方、乙方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。六、第三方变更6.1在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更第三方，甲方、乙方应提前通知对方，并重新签订补充协议，明确变更后的第三方职责、权利和责任。6.2未经甲方、乙方同意，第三方不得擅自变更其在合同中的职责、权利和责任。七、其他约定7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。7.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：（盖章）乙方（施工单位）：（盖章）签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《2025年度光伏发电站建设施工总承包合同》副本说明：本合同双方各保留一份合同副本，以供存档和日后查阅。2.项目可行性研究报告说明：详细阐述光伏发电站项目的可行性，包括市场分析、技术评估、投资回报等。3.设计方案及图纸说明：包含光伏发电站的整体设计方案、详细施工图纸及设备选型。4.施工组织设计说明：详细规划施工过程中的组织架构、施工工艺、进度安排等。5.施工方案及施工日志说明：记录施工过程中的具体施工方法、施工进度、材料使用情况等。6.工程量清单说明：列出光伏发电站项目所需的各项工程量，作为工程款支付的依据。7.工程进度款支付申请说明：在施工过程中，乙方根据工程进度提出工程款支付申请。8.工程验收报告说明：记录工程验收的日期、验收结果、存在问题及整改措施。9.保修承诺书说明：乙方对光伏发电站项目的保修期限、保修内容等作出承诺。10.环境影响评价报告说明：评估光伏发电站项目对周边环境的影响，包括噪音、粉尘、电磁辐射等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程责任认定：乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成工程，若因乙方原因导致工期延误或工程质量不达标，乙方应承担相应的违约责任。示例：若乙方延误工期一个月，则应向甲方支付相当于工程总价款_____%的违约金。2.甲方未按合同约定支付工程款责任认定：甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付工程款，若因甲方原因导致工程款支付延误，甲方应承担相应的违约责任。示例：若甲方延误支付工程款一个月，则应向乙方支付相当于延误工程款_____%的违约金。3.第三方未履行合同约定责任认定：第三方在履行合同过程中，若因自身原因导致甲方、乙方的损失，第三方应承担相应的赔偿责任。示例：若第三方在设计方案中存在重大失误，导致工程进度延误，第三方应承担相应的赔偿责任。4.不可抗力因素