2025年度建筑安装施工安全生产技术改造升级协议

2025年度建筑安装施工安全生产技术改造升级协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________鉴于甲方为建筑安装施工企业，乙方为建筑安装工程业主单位，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就2025年度建筑安装施工安全生产技术改造升级事宜达成如下协议：一、项目名称：____________________二、项目地点：____________________三、项目内容：（1）施工设备更新及改造；（2）施工现场安全防护设施完善；（3）施工人员安全教育培训；（4）施工现场环境保护措施；（5）施工质量保证措施。（1）项目设计图纸、施工方案；（2）施工现场相关资料；（3）项目所需物资、设备等。四、项目工期：1.项目开工日期：____________________2.项目竣工日期：____________________五、项目投资：1.项目总投资：____________________2.甲方投资：____________________3.乙方投资：____________________六、双方权利义务：1.甲方权利义务：（1）按照合同约定，负责项目安全生产技术改造升级；（2）确保项目质量、安全、环保等符合国家相关法律法规和标准；（3）按照合同约定，按时完成项目投资；（4）负责项目施工过程中的安全生产管理。2.乙方权利义务：（1）按照合同约定，提供项目所需的相关资料和条件；（2）负责项目施工过程中的监督管理；（3）按照合同约定，按时完成项目投资；（4）负责项目施工过程中的安全生产管理。七、违约责任：1.甲方未按合同约定完成项目安全生产技术改造升级的，应向乙方支付违约金，违约金为项目总投资的_____%。2.乙方未按合同约定提供项目所需的相关资料和条件的，应向甲方支付违约金，违约金为项目总投资的_____%。3.双方在履行合同过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，应协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、争议解决：1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；2.如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他：1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（施工单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________签订日期：____________________附件：1.项目设计图纸、施工方案；2.项目所需物资、设备清单；3.双方签订的其他相关协议。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、材料供应商、设备供应商等。二、第三方介入的目的1.监督施工过程，确保安全生产技术改造升级符合合同约定和国家相关标准。2.提供专业咨询和服务，提高施工质量和效率。3.对施工过程中的安全隐患进行排查和整改。4.对施工过程中的环境保护措施进行监督。三、第三方介入的范围1.监理单位：负责对施工过程进行监督，确保施工质量、安全和环保。2.检测机构：负责对施工材料、设备、施工过程等进行检测，确保符合相关标准。3.设计单位：负责提供施工图纸和技术支持，确保施工符合设计要求。4.咨询公司：提供项目管理、技术改造升级等方面的咨询服务。5.材料供应商：提供符合要求的施工材料。6.设备供应商：提供符合要求的施工设备。四、第三方的责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致甲方或乙方遭受损失的，经双方协商一致，可免除或减轻其赔偿责任。3.第三方的责任限额由双方在合同中约定，具体如下：（1）监理单位：赔偿限额为项目总投资的_____%。（2）检测机构：赔偿限额为项目总投资的_____%。（3）设计单位：赔偿限额为项目总投资的_____%。（4）咨询公司：赔偿限额为项目总投资的_____%。（5）材料供应商：赔偿限额为项目总投资的_____%。（6）设备供应商：赔偿限额为项目总投资的_____%。五、第三方的责权利1.责任：第三方应按照合同约定和职责要求，认真履行职责，确保施工质量、安全和环保。2.权利：第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和资料，有权对施工过程中的问题提出意见和建议。3.利益：第三方有权按照合同约定获得报酬。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系，各自承担相应的责任和义务。2.第三方在履行职责过程中，如需与甲方或乙方进行沟通，应通过合同约定的方式，不得擅自改变或影响施工进度和质量。3.第三方在履行职责过程中，如发现甲方或乙方存在违规行为，应及时向甲方或乙方提出，并要求整改。4.第三方在履行职责过程中，如与甲方或乙方产生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、第三方变更及退出1.第三方如需变更或退出，应提前______个工作日通知甲方和乙方，并经双方协商一致。2.第三方变更或退出后，新第三方应具备与本合同约定的第三方相同的资质和条件。3.第三方变更或退出，不影响本合同的继续履行。八、保密条款1.第三方在履行职责过程中，对甲方、乙方以及项目相关信息负有保密义务。2.第三方违反保密义务，给甲方、乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。九、合同解除1.如第三方在履行职责过程中，存在严重违约行为，甲方和乙方有权解除本合同。2.合同解除后，第三方应按照合同约定，妥善处理剩余工作，并承担相应的赔偿责任。3.合同解除后，第三方不再享有本合同约定的权利，并应退出项目。十、争议解决1.第三方与其他各方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决过程中，第三方应积极配合，不得影响施工进度和质量。本部分作为2025年度建筑安装施工安全生产技术改造升级协议的附加条款，与第一部分具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目设计图纸、施工方案：要求：设计图纸应包含施工图纸、设计说明书、施工组织设计等，施工方案应详细说明施工工艺、施工顺序、施工方法、安全措施等。说明：设计图纸和施工方案是施工的重要依据，甲方应确保其符合国家相关标准和规范。2.项目所需物资、设备清单：要求：清单应详细列出项目所需物资、设备的名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息。说明：物资、设备清单是采购和供应的重要依据，乙方应确保其准确无误。3.施工现场相关资料：要求：包括但不限于施工许可证、安全生产许可证、施工合同、施工图纸、施工方案、施工日志、检验报告等。说明：施工现场相关资料是施工过程的重要记录，甲方和乙方应妥善保管。4.施工人员安全教育培训记录：要求：记录应包括培训时间、培训内容、培训人员、培训效果等信息。说明：安全教育培训是提高施工人员安全意识的重要手段，甲方应确保培训效果。5.施工现场环境保护措施：要求：包括但不限于噪声控制、粉尘控制、废水处理、固体废弃物处理等措施。说明：环境保护措施是施工过程中必须遵守的要求，乙方应确保措施的有效实施。6.施工质量保证措施：要求：包括但不限于原材料检验、过程检验、成品检验、质量事故处理等。说明：施工质量保证措施是确保施工质量的重要手段，甲方应确保措施的有效实施。7.第三方资质证明文件：要求：包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、材料供应商、设备供应商的资质证明文件。说明：第三方资质证明文件是确保第三方具备相应能力和资质的依据。8.合同签订地人民法院的联系方式：要求：提供合同签订地人民法院的名称、地址、联系电话等信息。说明：提供人民法院的联系方式是为了在发生争议时，方便双方及时采取法律手段解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按合同约定完成项目安全生产技术改造升级。（2）乙方未按合同约定提供项目所需的相关资料和条件。（3）第三方在履行职责过程中存在严重违约行为。2.责任认定标准：（1）甲方未按合同约定完成项目安全生产技术改造升级的，应向乙方支付违约金，违约金为项目总投资的_____%。（2）乙方未按合同约定提供项目所需的相关资料和条件的，应向甲方支付违约金，违约金为项目总投资的_____%。（3）第三方在履行职责过程中存在严重违约行为的，应承担相应的赔偿责任。3.示例说明：（1）甲方未按合同约定在规定时间内完成施工设备更新及改造，导致工期延误。甲方应向乙方支付违约金，违约金为项目总投资的_____%。（2）乙方未按合同约定在规定时间内提供设计图纸和施