2025年度光伏发电站建设项目施工合同担保协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度光伏发电站建设项目施工合同担保协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：住所地：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________住所地：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于：1.甲方拟在____________________地区建设光伏发电站，项目总投资为人民币______元。2.乙方愿意为甲方在上述光伏发电站建设项目中提供施工合同担保。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就施工合同担保事宜达成如下协议：一、担保范围1.乙方对甲方在光伏发电站建设项目中的施工合同履行情况进行担保，担保范围包括但不限于：工程款支付、质量保证、工期保证等。2.乙方对甲方在光伏发电站建设项目中因施工原因造成的损失承担相应的赔偿责任。二、担保金额1.本担保协议担保金额为人民币______元。2.担保金额可根据甲方实际需求进行调整，调整后的担保金额经甲乙双方协商一致后书面确认。三、担保期限1.本担保协议自双方签字盖章之日起生效，担保期限为______年。2.担保期限自光伏发电站建设项目开工之日起计算，至甲方履行完所有施工合同义务并取得竣工验收合格证明之日止。四、担保方式1.乙方在本担保协议有效期内，按照甲乙双方约定的方式向甲方提供担保。2.乙方提供的担保方式包括但不限于：现金、银行保函、信用证等。五、履约保证金1.甲方应按照合同约定，在项目开工前向乙方支付履约保证金，履约保证金金额为人民币______元。2.甲方支付履约保证金后，乙方应在收到保证金之日起______个工作日内向甲方出具履约保证金收据。六、违约责任1.如甲方在光伏发电站建设项目中违反施工合同约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.如乙方在担保期限内未能履行担保义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。七、争议解决1.甲乙双方在履行本担保协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。八、其他1.本担保协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本担保协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________第二部分：附件1.光伏发电站建设项目施工合同2.甲方提供的项目相关资料3.乙方出具的担保文件4.甲乙双方协商一致的其他文件第三部分：合同补充协议甲乙双方在履行本合同过程中，如需对合同内容进行修改或补充，应另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同中所称的“第三方”是指除甲乙双方之外的，为光伏发电站建设项目提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。a)甲方或乙方的关联公司、子公司或分支机构；b)甲方或乙方的员工、顾问或代理人；c)甲方或乙方的合作伙伴、供应商或分包商。二、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任限额，应根据其提供的服务性质和内容，由甲乙双方在合同中明确约定。2.第三方的责任限额应包括但不限于：a)第三方提供的服务质量不符合合同约定的；b)第三方因自身原因导致项目延误；c)第三方在提供服务过程中造成甲方或乙方财产损失或人身伤害的。a)第三方的责任限额总额；b)第三方责任限额的计算方式；c)第三方责任限额的调整机制。三、第三方介入条款1.甲乙双方同意，在光伏发电站建设项目中，可根据项目需要引入第三方进行专业服务。a)第三方的介入应有利于项目的顺利进行；b)第三方的介入不得损害甲乙双方的合法权益；c)第三方的介入应符合国家相关法律法规的要求。3.第三方的介入程序：a)甲乙双方协商确定引入第三方的必要性；b)甲乙双方共同与第三方签订服务合同；c)第三方按照服务合同约定履行职责。四、第三方权利与义务1.第三方的权利：a)获得甲乙双方提供的必要信息；b)依据服务合同约定，独立开展服务；c)享有服务合同约定的报酬。2.第三方的义务：a)严格遵守国家相关法律法规；b)按照服务合同约定，提供高质量的服务；c)对在服务过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的划分：a)第三方应向甲方提供项目进展报告，甲方有权对项目进展情况进行监督；b)第三方应按照甲方的要求，及时调整服务方案；c)第三方在服务过程中产生的费用，由甲方承担。2.第三方与乙方的划分：a)第三方应按照乙方的要求，提供项目进度、质量、安全等方面的咨询服务；b)第三方应协助乙方进行项目验收；c)第三方在服务过程中产生的费用，由乙方承担。3.第三方与甲乙双方的共同责任：a)第三方在服务过程中，如因自身原因导致项目延误或质量不合格，应承担相应的责任；b)第三方在服务过程中，如因甲乙双方的原因导致项目延误或质量不合格，应与甲乙双方共同承担责任；c)第三方在服务过程中，如因不可抗力导致项目延误或质量不合格，可根据不可抗力的影响程度，部分或全部免除责任。六、第三方变更与解除1.第三方在服务过程中，如需变更或解除服务合同，应提前______个工作日通知甲乙双方，并经甲乙双方书面同意。2.第三方变更或解除服务合同后，甲乙双方应根据实际情况，对项目进度、质量、安全等方面进行调整。3.第三方变更或解除服务合同，不影响本合同其他条款的效力。七、争议解决1.第三方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。八、其他1.本合同修正条款作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。2.本合同修正条款未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.光伏发电站建设项目施工合同详细要求：包含甲方、乙方的基本信息，项目名称、地点、投资额，施工范围、质量标准、工期要求，付款方式，违约责任等内容。附件说明：本附件为甲方与乙方签订的施工合同，是本协议的基础文件。2.甲方提供的项目相关资料详细要求：包括项目可行性研究报告、环境影响评价报告、土地使用证明、规划设计文件等。附件说明：本附件为甲方提供的与项目相关的所有资料，用于乙方进行施工设计和施工。3.乙方出具的担保文件详细要求：包括银行保函、信用证、保证书等，确保乙方履行施工合同义务。附件说明：本附件为乙方出具的担保文件，证明乙方对施工合同履行的担保责任。4.第三方服务合同详细要求：包括第三方的基本信息、服务内容、服务期限、服务费用、保密条款等。附件说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的服务合同，明确第三方在项目中的职责和权利。5.项目进度报告详细要求：包括项目进展情况、已完成工作量、存在问题及解决方案等。附件说明：本附件为第三方定期向甲乙双方提交的项目进度报告，用于监督项目进展。6.项目验收报告详细要求：包括项目验收结果、验收时间、验收人员、验收意见等。附件说明：本附件为项目验收完成后，第三方出具的验收报告，用于证明项目符合合同要求。7.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等。附件说明：本附件为甲乙双方在发生争议时，共同签订的争议解决协议，用于指导争议解决。8.其他相关文件详细要求：包括但不限于政府批文、许可证、合同变更协议等。附件说明：本附件为与项目相关的其他文件，根据项目实际情况可能需要补充。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a)甲方违约：未按时支付工程款；未按时提供项目相关资料；未按时进行项目验收；违反保密协议；b)乙方违约：未按时完成施工任务；施工质量不符合合同要求；工程进度延误；违反保密协议；c)第三方违约：未按时提供专业服务；服务质量不符合合同要求；未按时提交项目进度报告；违反保密协议。2.责任认定标准：a)甲方违约责任：未按时支付工程款，应支付违约金，违约金按每日千分之五计算；未按时提供项目相关资料，应承担由此产生的延误责任；未按时进行项目验收，应承担由此产生的损失；违反保密协议，应承担相应的法律责任。b)乙方违约责任：未按时完成施工任务，应支付违约金，违约金按每日千分之五计算；施工质量不符合合同要求，应承担修复费用，直至符合合同要求；工程进度延误，应承担由此产生的损失；违反保密协议，应承担相应的法律