2025年度城市地下综合管廊建设工程委托合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市地下综合管廊建设工程委托合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（委托方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（受托方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要进行2025年度城市地下综合管廊建设工程，乙方具备相应的资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度城市地下综合管廊建设工程2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________5.工程投资：____________________6.工程工期：____________________二、委托内容1.乙方负责本工程的勘察、设计、施工、监理等工作。2.乙方按照甲方要求，确保工程质量、安全、进度和投资。3.乙方在工程实施过程中，应遵守国家法律法规和行业标准，确保工程质量和安全。三、双方权利和义务1.甲方权利：（1）对乙方的工作进行监督、检查，确保工程质量和安全；（2）有权要求乙方按照约定的时间、质量、投资完成工程；（3）有权要求乙方提供工程进度、质量、安全等相关资料；（4）有权要求乙方在工程完成后进行验收。2.甲方义务：（1）按照约定向乙方支付工程款；（2）提供必要的施工场地、资料和设备；（3）协助乙方办理相关手续；（4）对乙方在工程实施过程中提出的合理要求给予支持。3.乙方权利：（1）按照约定的时间、质量、投资完成工程；（2）要求甲方提供必要的施工场地、资料和设备；（3）要求甲方协助办理相关手续；（4）在工程实施过程中，有权对甲方提出的问题进行解释和说明。4.乙方义务：（1）按照国家法律法规和行业标准进行勘察、设计、施工、监理等工作；（2）确保工程质量、安全、进度和投资；（3）按照约定的时间、质量、投资完成工程；（4）在工程实施过程中，对甲方提出的问题进行解释和说明。四、工程款支付1.甲方按照工程进度支付工程款，具体支付比例和方式如下：（1）开工前支付合同总价的__%；（2）主体结构封顶后支付合同总价的__%；（3）工程竣工验收合格后支付合同总价的__%；（4）工程保修期满后支付合同总价的__%。2.乙方在工程实施过程中，如因不可抗力等原因导致工程延期，甲方有权要求乙方按照约定的工期支付工程款。五、违约责任1.甲方违约责任：（1）甲方未按照约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款总额的__%；（2）甲方未按照约定提供施工场地、资料和设备，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金为延期天数乘以每日工程款总额的__%。2.乙方违约责任：（2）乙方在工程实施过程中，因自身原因导致工程质量、安全、进度不符合约定，应向甲方支付违约金，违约金为不符合约定部分价值的__%。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2.本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________________签字（或盖章）：____________________日期：____________________乙方（受托方）：____________________签字（或盖章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的，参与本合同项目实施过程中的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于勘察设计单位、施工监理单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、检测机构、保险机构等。二、第三方介入的必要性1.甲方和乙方在合同履行过程中，如因专业能力、资源限制或其他原因，需要引入第三方参与本合同项目的实施。2.第三方介入旨在提高工程效率、保证工程质量、降低风险、优化资源配置。三、第三方责任限额1.第三方在本合同项目中的责任限额，应根据其参与的具体工作内容、合同约定及法律法规的规定进行明确。2.第三方责任限额包括但不限于：（1）因第三方自身原因导致的工程质量问题；（2）因第三方自身原因导致的工程安全事故；（3）因第三方自身原因导致的工程进度延误；（4）因第三方自身原因导致的工程成本增加。四、第三方责权利1.第三方权利：（1）按照合同约定，获得相应的工程款；（2）在工程实施过程中，享有知情权、参与权、监督权；（3）在合同履行过程中，有权要求甲方和乙方提供必要的支持与协助。2.第三方义务：（1）按照合同约定，完成相应的勘察、设计、施工、监理等工作；（2）确保工程质量、安全、进度和投资；（3）遵守国家法律法规和行业标准；（4）对甲方和乙方提出的合理要求给予支持。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与乙方之间的权利义务关系，不因第三方介入而改变，双方仍需按照本合同约定履行各自义务。2.第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由双方另行签订协议或合同予以明确。3.甲方、乙方与第三方之间的责任划分，应按照各自合同约定及法律法规的规定执行。六、第三方介入的具体条款1.第三方介入前，甲方和乙方应就第三方介入事宜进行充分协商，达成一致意见。2.第三方介入后，甲方、乙方与第三方应签订补充协议或合同，明确各方的权利义务、责任限额等。3.第三方介入过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、第三方介入的变更与解除1.甲方、乙方与第三方在合同履行过程中，如需变更或解除第三方介入事宜，应提前通知对方，并达成一致意见。2.第三方介入的变更或解除，不影响本合同其他条款的效力。八、保密条款1.甲方、乙方与第三方在合同履行过程中，应严格遵守保密义务，不得泄露对方商业秘密、技术秘密等。2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后__年。九、争议解决1.甲方、乙方与第三方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同补充条款作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力；2.本合同补充条款的修改、补充或变更，应经甲方、乙方与第三方协商一致，并以书面形式作出；3.本合同补充条款自双方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程勘察报告要求：详细记录工程地质、水文、环境等勘察数据，为工程设计提供依据。说明：勘察报告应由具备相应资质的勘察单位出具，并经甲方审核通过。2.附件二：工程设计文件要求：包括设计图纸、设计说明书、设计计算书等，符合国家相关设计规范和标准。说明：设计文件应由具备相应资质的设计单位出具，并经甲方审核通过。3.附件三：施工组织设计要求：详细说明施工方案、施工工艺、施工进度、安全措施等。说明：施工组织设计应由具备相应资质的施工单位出具，并经甲方审核通过。4.附件四：工程监理报告要求：记录工程监理过程中的各项检查、验收、整改情况。说明：监理报告应由具备相应资质的监理单位出具，并经甲方审核通过。5.附件五：工程验收报告要求：记录工程验收过程中的各项检查、验收结果、整改情况。说明：验收报告应由具备相应资质的验收单位出具，并经甲方审核通过。6.附件六：工程结算报告要求：详细记录工程实际发生的各项费用，包括材料费、人工费、机械费等。说明：结算报告应由具备相应资质的审计单位出具，并经甲方审核通过。7.附件七：工程保修书要求：明确工程保修范围、保修期限、保修责任等。说明：保修书应由施工单位出具，并经甲方审核通过。8.附件八：工程保险单要求：提供工程保险合同、保险单据等，确保工程在施工过程中得到保障。说明：保险单应由保险公司出具，并经甲方审核通过。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按照约定的时间、质量、投资完成工程。示例：若乙方未能在合同约定的工期内完成主体结构封顶，则应向甲方支付主体结构封顶部分价值的__%作为违约金。2.违约行为：甲方未按照约定支付工程款。责任认定标准：甲方应按照合同约定的支付比例和方式，及时支付工程款，如未按时支付，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款总额的__%。示例：若甲方未能在主体结构封顶后支付约定的工程款，则应向乙方支付未支付工程款总额的__%作为违约金。3.违约行为：第三方未按照合同约定履行其义务。责