建筑工地施工安全风险免责合同

建筑工地施工安全风险免责合同合同编号：__________甲方（发包方）：甲方名称：甲方地址：甲方联系方式：乙方（承包方）：乙方名称：乙方地址：乙方联系方式：一、合同主体1.甲方（发包方）甲方作为工程项目的发包方，具有合法的发包资格和相应的资质。甲方应按照合同约定提供必要的施工条件和资料，保证工程的顺利进行。2.乙方（承包方）乙方是具有相应施工资质和能力的企业，具备承担本工程项目的资格。乙方应按照合同要求组织施工，保证工程质量和施工安全。二、前言1.合同背景本合同旨在明确甲乙双方在建筑工地施工过程中的权利和义务，特别是关于施工安全风险的责任划分和免责事项。该工程项目是为了满足[具体需求]，具有重要的意义和价值。2.合同目的保证施工过程中的安全，防止的发生，保护施工人员的生命和财产安全。明确双方的责任和义务，避免纠纷的产生，保证工程的顺利进行。三、定义与解释1.相关术语定义“施工安全风险”指在施工过程中可能发生的导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的各种潜在因素。“发包方”指将工程项目发包给承包方的一方，即甲方。“承包方”指承担工程项目施工任务的一方，即乙方。2.解释规则本合同的解释应遵循法律法规的规定和行业惯例。对于合同中存在歧义的条款，双方应通过友好协商进行解释。四、工程概况1.工程名称[具体工程名称]2.工程地点[详细工程地点]3.工程内容[详细描述工程的具体内容和范围]4.工程期限开工日期：[具体日期]竣工日期：[具体日期]总工期：[工期天数]五、施工安全责任划分1.甲方的安全责任向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。按照国家有关规定和合同约定向乙方支付安全防护、文明施工措施费用。2.乙方的安全责任建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护。将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。在城市市区内的建设工程，应当对施工现场实行封闭围挡。应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。六、安全措施与要求1.安全管理制度乙方应建立完善的安全管理制度，包括安全生产责任制、安全检查制度、安全教育培训制度等。安全管理制度应明确各级管理人员和作业人员的安全职责，保证安全管理工作的有效实施。2.安全培训与教育乙方应定期组织施工人员进行安全培训与教育，提高施工人员的安全意识和操作技能。培训内容应包括安全法律法规、安全操作规程、案例分析等。3.安全防护设施乙方应按照国家和地方的相关标准，配备必要的安全防护设施，如安全帽、安全带、安全网等。安全防护设施应定期进行检查和维护，保证其功能完好。4.应急预案乙方应制定应急预案，包括火灾、坍塌、触电等的应急处理措施。应急预案应定期进行演练，提高施工人员的应急处理能力。七、风险评估与管理1.风险评估的实施乙方应在施工前对工程项目进行风险评估，识别潜在的安全风险。风险评估应包括对施工过程中可能出现的危险因素的分析和评估。2.风险控制措施根据风险评估的结果，乙方应制定相应的风险控制措施，降低安全风险。风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施和个体防护措施等。3.风险监测与反馈乙方应建立风险监测机制，对施工过程中的安全风险进行实时监测。发觉安全风险超过可控范围时，应及时采取措施进行处理，并向甲方报告。八、免责条款1.一般免责情形如因不可抗力因素（如地震、洪水、台风等自然灾害）导致的人员伤亡和财产损失，双方互不承担责任。如因第三方原因（如第三方的侵权行为）导致的安全，由第三方承担责任，双方在各自的过错范围内承担相应的责任。2.特定免责事项如乙方已按照合同约定履行了安全管理职责，但仍发生安全，且原因并非乙方故意或重大过失所致，乙方可免除部分或全部责任。如甲方已按照合同约定提供了必要的施工条件和资料，但仍发生安全，且原因并非甲方故意或重大过失所致，甲方可免除部分或全部责任。九、保险与赔偿1.保险要求乙方应为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，保险费用由乙方承担。乙方应将保险合同的复印件提交给甲方备案。2.赔偿责任的限制对于因施工安全导致的人员伤亡和财产损失，乙方的赔偿责任应以其购买的保险金额为限。如保险赔偿不足以弥补损失，双方应根据各自的过错程度承担相应的责任。3.索赔程序发生安全后，乙方应及时向保险公司报案，并按照保险合同的要求提供相关资料。乙方应在规定的时间内向甲方提交索赔报告，说明的经过、原因和损失情况。甲方应在收到索赔报告后及时进行审核，并在合理的时间内给予答复。十、通知与报告1.通知的方式与内容双方应指定专人负责通知和联络工作，并将联系人的姓名、联系方式告知对方。通知的方式可以采用书面通知、邮件、电话等方式，但应以书面通知为准。通知的内容应包括通知的事项、原因、要求和期限等。2.报告的要求发生安全后，乙方应立即向甲方报告，并在规定的时间内向有关部门报告。报告应包括的时间、地点、经过、原因、伤亡情况和初步的处理措施等。十一、合同变更与解除1.合同变更的条件与程序双方协商一致，可以变更本合同的内容。变更合同应采用书面形式，由双方签字盖章确认。如因法律法规的变化或行为导致本合同的部分条款无法履行，双方应协商变更相关条款。2.合同解除的情形与后果如乙方未按照合同约定履行安全管理职责，导致发生重大安全，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。如甲方未按照合同约定支付工程款或提供必要的施工条件，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担相应的违约责任。合同解除后，双方应按照合同的约定进行结算和清理。十二、争议解决1.协商解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼选择本合同的争议解决方式为仲裁或诉讼，由双方在合同签订时选择。如选择仲裁，仲裁机构为[具体仲裁机构名称]；如选择诉讼，管辖法院为[具体法院名称]。3.管辖法院或仲裁机构如双方选择仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。如双方选择诉讼，双方应遵守法院的判决和裁定。十三、其他条款1.法律适用本合同的签订、履行、变更和解除均应遵守中华人民共和国法律法规的规定。如本合同的部分条款与法律法规相冲突，应以法律法规的规定为准，但不影响其他条款的效力。2.合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。3.合同份数本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。十四、附件1.相关证明文件乙方的营业执照、资质证书等相关证明文件。乙方施工人员的身份证明、资格证书等相关证明文件。2.安全管理制度细则详细的安全管理制度，包括安全生产责任制、安全检查制度、安全教育培训制度等。3.风险评估报告对工程项目进行风险评估的报告，包括风险识别、风险分析和风险评价等内容。4.应急预案文本针对火灾、坍塌、触电等的应急预案