2025年度光伏发电站建设施工承包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度光伏发电站建设施工承包合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度光伏发电站建设施工承包合同甲方（建设单位）：__________________________乙方（施工单位）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方在2025年度内建设光伏发电站的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：__________________________1.2项目地点：__________________________1.3项目规模：__________________________1.4项目投资：__________________________二、承包内容2.1乙方负责光伏发电站的设计、设备采购、施工安装、调试运行及验收工作。2.2乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范及设计要求进行施工。2.3乙方应确保工程质量，符合国家及行业相关标准。2.4乙方应按时完成施工任务，具体工期为：__________________________三、合同价款及支付方式3.1合同价款：__________________________3.2支付方式：（1）合同签订后，乙方提交相关资质证明及施工方案，甲方支付合同总价款的__%作为预付款；（2）工程开工后，每月支付合同总价款的__%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的__%作为结算款；（4）质保期满后，支付合同总价款的__%作为质保金。四、工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：（1）甲方组织验收组，对工程进行验收；（2）验收合格后，甲方出具验收报告；（3）验收不合格的，乙方应在验收合格前进行整改。五、工程保险5.1乙方应依法为施工人员办理意外伤害保险。5.2乙方应依法为工程办理财产保险。六、合同变更及解除6.1合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。6.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。七、违约责任7.1甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的__%。7.2乙方未按约定完成工程任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。7.3因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。9.3本合同一式__份，甲乙双方各执__份。甲方（建设单位）：__________________________乙方（施工单位）：__________________________签订日期：__________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念及界定1.1本合同所述的第三方，是指除甲乙双方以外的任何自然人和法人，包括但不限于设计单位、监理单位、设备供应商、施工分包商、检测机构等。1.2第三方的介入，是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，由第三方参与合同项下的工作、服务或监督等。二、第三方介入的审批及责任2.1第三方的介入，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议或补充协议。（1）遵守国家法律法规及本合同的相关规定；（2）按照甲乙双方的要求，履行其职责，保证工作质量；（3）对因自身原因造成的不良后果，承担相应的法律责任。三、第三方介入的具体条款3.1设计单位：（1）设计单位应根据甲方的要求，提供符合国家及行业标准的设计方案；（2）设计单位应按时完成设计任务，并对设计方案的质量负责；（3）设计费用由甲方支付。3.2监理单位：（1）监理单位应按照甲方的要求，对施工过程进行全过程监理；（2）监理单位应确保工程质量，并对监理过程中发现的问题及时通知甲方和乙方；（3）监理费用由甲方支付。3.3设备供应商：（1）设备供应商应提供符合国家及行业标准的设备；（2）设备供应商应保证设备的安装、调试和运行质量；（3）设备费用由甲方支付。3.4施工分包商：（1）施工分包商应按照乙方的要求，完成分包范围内的施工任务；（2）施工分包商应保证施工质量，并对分包工程的质量负责；（3）分包费用由乙方支付。3.5检测机构：（1）检测机构应按照甲方的要求，对工程进行质量检测；（2）检测机构应保证检测结果的准确性；（3）检测费用由甲方支付。四、第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的不良后果，其责任限额为：（1）设计单位：设计费用总额的__%以内；（2）监理单位：监理费用总额的__%以内；（3）设备供应商：设备费用总额的__%以内；（4）施工分包商：分包费用总额的__%以内；（5）检测机构：检测费用总额的__%以内。4.2甲方和乙方应在本合同中明确约定第三方的责任限额，并在合作协议或补充协议中予以确认。五、第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，应依据合作协议或补充协议确定。5.2第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商或诉讼方式解决。5.3第三方在履行职责过程中，应服从甲乙双方的监督管理。5.4第三方在履行职责过程中，不得损害甲方、乙方的合法权益。六、合同变更及解除6.1因第三方介入导致的合同变更，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的补充协议。6.2合同解除的条件及程序，应参照本合同的相关规定执行。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。8.2本合同及补充协议的解释权归甲方所有。8.3本合同及补充协议自双方签字盖章之日起生效。8.4本合同及补充协议一式__份，甲乙双方各执__份。甲方（建设单位）：__________________________乙方（施工单位）：__________________________签订日期：__________________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方提供的资料光伏发电站项目可行性研究报告工程图纸及技术规范地质勘察报告相关政府审批文件设计方案及预算2.乙方提交的资料施工组织设计施工方案施工人员资质证明施工设备清单施工进度计划3.第三方提供的资料设计单位的设计文件监理单位的监理报告设备供应商的设备合格证明施工分包商的施工资质证明检测机构的检测报告4.其他合同签订书付款凭证工程验收报告违约金支付凭证争议解决相关文件附件详细要求和说明：所有附件均需为原件或经甲乙双方认可的复印件。附件内容应真实、完整、准确。附件的提交时间及方式应符合合同约定。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定未按时支付款项：甲方应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的__%。未按时提供资料：甲方应承担因此造成的工期延误和额外费用。未按时完成审批：甲方应承担因此造成的工期延误和额外费用。2.乙方违约行为及责任认定未按时完成工程：乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。工程质量不合格：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。未按时提交资料：乙方应承担因此造成的工期延误和额外费用。3.第三方违约行为及责任认定设计单位：设计文件不符合要求，设计单位应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。监理单位：未履行监理职责，监理单位应承担相应责任。设备供应商：提供的设备不合格，设备供应商应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。施工分包商：施工质量不合格，分包商应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。检测机构：检测报告不准确，检测机构应承担相应责任。示例说明：若甲方未按时支付乙方工程款，乙