2025年度建筑工程质量保修及保险配套合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程质量保修及保险配套合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______丙方（监理单位）：_______丁方（保险公司）：_______鉴于甲方拟在_______（地点）建设_______（项目名称），乙方为该项目的施工单位，丙方为该项目的监理单位，丁方为该项目的保险公司，为确保工程质量，保障工程安全，明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丙丁四方友好协商，达成如下协议：一、工程质量保修1.乙方承诺按照国家有关法律法规、规范和标准的要求，对所承建的_______（项目名称）工程进行施工，确保工程质量。2.乙方对所承建的工程实行终身保修，保修期为自工程竣工验收合格之日起_______年。3.保修期内，如因乙方施工原因造成工程质量问题，乙方应承担保修责任，及时进行修复，修复费用由乙方承担。4.保修期内，如因非乙方施工原因造成工程质量问题，由甲方负责修复，修复费用由甲方承担。5.保修期内，乙方应定期对工程进行巡查，发现质量问题及时上报甲方，甲方应及时处理。二、工程保险配套（1）建筑工程一切险（2）第三者责任险（3）其他相关保险2.保险金额根据工程实际造价确定，具体金额由甲乙双方协商确定。3.保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日起_______年。4.保险费由甲方支付，具体支付方式由甲乙双方协商确定。5.发生保险事故时，甲乙双方应立即通知丁方，丁方应在接到通知后及时进行理赔。三、违约责任1.乙方如未按约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付_______元违约金。2.甲方如未按约定时间支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付_______元违约金。3.丙方如未按约定履行监理职责，给工程造成损失的，应承担相应的法律责任。4.丁方如未按约定履行保险责任，给甲方造成损失的，应承担相应的法律责任。四、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙丙丁四方协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他1.本合同一式_______份，甲乙丙丁四方各执_______份，自各方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，由甲乙丙丁四方另行协商解决。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________丙方（监理单位）：________________丁方（保险公司）：________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.第三方是指在_______（项目名称）工程中，除甲方、乙方、丙方、丁方以外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介方、顾问、检测机构、评估机构等。2.第三方的介入应当是为了提高工程效率、确保工程质量、提供专业意见或服务。二、第三方介入的审批1.任何第三方介入_______（项目名称）工程前，必须事先取得甲方、乙方、丙方、丁方的书面同意。2.甲方、乙方、丙方、丁方应共同审议第三方介入的必要性和合理性，并确定第三方的资质和责任。三、第三方的责权利1.第三方的责任：（1）第三方应遵守国家相关法律法规、行业标准及本合同约定。（2）第三方应按照甲方、乙方、丙方、丁方的要求，提供专业、客观、公正的服务。（3）第三方因自身原因导致工程质量问题或服务不到位，应承担相应的法律责任。2.第三方的权利：（1）第三方有权要求甲方、乙方、丙方、丁方提供必要的资料和信息。（2）第三方有权根据自身专业判断，对工程质量提出意见和建议。（3）第三方有权要求甲方、乙方、丙方、丁方按照约定支付服务费用。3.第三方的义务：（1）第三方应按照约定的时间、质量要求完成工作任务。（2）第三方应保守工程秘密，不得泄露甲方、乙方、丙方、丁方的商业秘密。（3）第三方应配合甲方、乙方、丙方、丁方的管理，共同维护工程项目的正常进行。四、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任限额，根据其提供的服务性质和合同约定，由甲乙双方协商确定。2.第三方责任限额应在合同中明确约定，并作为合同附件。3.如第三方责任限额低于实际损失，甲乙双方应共同承担超出部分的赔偿责任。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方、丙方、丁方之间的权利义务关系，由第三方与甲方、乙方、丙方、丁方另行签订的协议约定。2.第三方与甲方、乙方、丙方、丁方之间的争议，应按照协议约定解决。3.第三方与甲方、乙方、丙方、丁方之间在工程实施过程中产生的任何费用，由提供服务的第三方承担。4.第三方在工程实施过程中产生的任何损失，由其自行承担。5.第三方与甲方、乙方、丙方、丁方之间应相互配合，共同维护工程项目的正常进行。六、第三方变更及退出1.任何第三方在介入_______（项目名称）工程过程中，如需变更或退出，应提前_______日书面通知甲乙双方。2.甲方、乙方、丙方、丁方应共同审议第三方变更或退出的合理性，并决定是否同意。3.第三方变更或退出后，原合同约定的事项应继续有效，新第三方应按照原合同约定履行相关义务。4.第三方变更或退出，不影响本合同其他条款的效力。七、违约责任1.任何一方违反本合同关于第三方介入的约定，应承担相应的违约责任。2.违约方应向守约方支付_______元违约金。3.违约方给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。八、争议解决1.本合同关于第三方介入的争议，由甲乙双方协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工图纸及技术规范要求：提供完整的工程施工图纸及技术规范，确保图纸及技术规范符合国家相关法律法规和行业标准。说明：图纸及技术规范是施工的重要依据，对工程质量和安全至关重要。2.工程合同及补充协议要求：合同及补充协议应详细列明工程内容、双方权利义务、工程款支付方式、违约责任等。说明：合同及补充协议是甲乙双方履行工程合同的法律依据。3.工程验收报告要求：工程验收报告应详细记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是确认工程是否达到合同约定质量标准的重要文件。4.工程保修书要求：保修书应明确保修范围、保修期限、保修责任等。说明：保修书是乙方对工程进行保修的承诺。5.保险合同及保险单要求：保险合同及保险单应详细列明保险内容、保险金额、保险期限、保险费等。说明：保险合同及保险单是丁方提供保险服务的法律依据。6.第三方介入协议要求：第三方介入协议应明确第三方介入的目的、内容、权利义务、责任限额等。说明：第三方介入协议是第三方介入工程的法律依据。7.违约金支付凭证要求：违约金支付凭证应证明违约方已支付违约金。说明：违约金支付凭证是违约方履行违约责任的法律凭证。8.争议解决相关文件要求：争议解决相关文件应包括协商记录、调解书、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决相关文件是解决争议的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程责任认定：乙方每逾期一天，应向甲方支付_______元违约金。示例：若乙方未能在合同约定的工期完成工程，每逾期一天，乙方应向甲方支付10000元违约金。2.甲方未按合同约定时间支付工程款责任认定：甲方每逾期一天，应向乙方支付_______元违约金。示例：若甲方未能在合同约定的支付期限内支付工程款，每逾期一天，甲方应向乙方支付5000元违约金。3.第三方未按协议约定履行服务义务责任认定：第三方每逾期一天，应向甲乙双方支付_______元违约金，并承担由此造成的损失。示例：若第三方未能在协议约定的服务期限内完成工作，每逾期一天，第三方应向甲乙双方支付20000元违约金，并赔偿由此造成的损失。4.任何一方泄露商业秘密责