2025年度智慧社区建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度智慧社区建设施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度智慧社区建设施工合同甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于：一、工程概况1.1工程名称：_______智慧社区建设项目1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程总投资：_______1.6工程合同工期：_______二、工程范围及质量要求2.1工程范围：本合同所指的工程范围为_______。2.2质量要求：乙方应严格按照国家有关工程建设的法律法规、设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到设计要求，符合国家质量标准。三、工程进度及验收（1）分部分项工程的施工顺序及时间安排；（2）关键线路及节点工期；（3）施工资源配置及人员安排；（4）施工安全措施及环境保护措施。3.2验收：本工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收。验收标准及方法按照国家有关工程建设的法律法规和施工规范执行。四、施工组织与管理4.1施工组织：乙方应建立健全施工组织机构，明确各级管理人员的职责，确保施工顺利进行。4.2施工管理：乙方应严格执行国家有关工程建设的法律法规和施工规范，确保工程质量、安全、进度和文明施工。五、合同价款及支付方式5.1合同价款：本工程合同价款为人民币_______元整（大写：_______）。5.2支付方式：（1）合同签订后，乙方提交施工组织设计及施工方案，甲方支付合同价款的_______%作为预付款；（2）工程进度款按月结算，每月结算额为合同价款的_______%，甲方在每月_______日前支付；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_______%作为竣工结算款；（4）工程质量保修金为合同价款的_______%，在工程保修期满后无质量问题，甲方退还乙方。六、工程变更及索赔（1）设计变更；（2）施工过程中发现的设计错误；（3）不可抗力因素；（4）其他原因。（1）甲方未按合同约定支付工程进度款；（2）甲方未按合同约定提供施工条件；（3）不可抗力因素；（4）其他原因。七、违约责任7.1甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程进度款，每逾期一日，应向乙方支付_______%的违约金；（2）未按合同约定提供施工条件，每逾期一日，应向乙方支付_______%的违约金；（3）因甲方原因导致工程延期，每逾期一日，应向乙方支付_______%的违约金。7.2乙方违约责任：（1）未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付_______%的违约金；（2）工程质量不合格，每项不合格，应向甲方支付_______%的违约金；（3）因乙方原因导致工程延期，每逾期一日，应向甲方支付_______%的违约金。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。9.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正10.1第三方介入的定义本合同中“第三方”是指除甲方和乙方以外的，在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的自然人、法人或其他组织。10.2第三方介入的范围10.2.1专业服务：第三方可提供项目设计、技术支持、项目管理等专业服务。10.2.2咨询服务：第三方可提供项目咨询、市场调研、风险评估等服务。10.2.3监理服务：第三方可提供施工监理、质量监理、进度监理等服务。10.2.4检测服务：第三方可提供工程质量检测、安全检测、环保检测等服务。10.2.5验收服务：第三方可提供项目竣工验收、使用验收等服务。10.3第三方介入的程序10.3.1甲方或乙方根据项目需要，提出第三方介入的申请，并说明第三方介入的目的、范围、服务内容等。10.3.2双方协商确定第三方介入的具体事项，并签订相应的合作协议。10.3.3第三方介入后，应按照合作协议的要求，独立、公正地履行职责。10.4第三方的责任与权利10.4.1责任：（1）第三方应按照合作协议的要求，提供专业、高效的服务。（2）第三方应遵守国家有关法律法规，保证服务质量。（3）第三方在提供服务的过过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。10.4.2权利：（1）第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和条件，以完成其服务。（2）第三方有权根据合作协议的要求，向甲方或乙方收取相应的服务费用。10.5第三方的责任限额10.5.1第三方在履行合作协议过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，其赔偿责任不得超过合作协议中约定的责任限额。10.5.2责任限额的确定：（1）根据第三方提供服务的内容、难度、风险等因素，由双方协商确定。（2）责任限额应合理、公平，并确保甲方和乙方的合法权益。10.6第三方与其他各方的划分说明10.6.1第三方与甲方、乙方的关系：（1）第三方与甲方、乙方之间是平等的合作关系。（2）第三方应遵守合作协议，不得损害甲方和乙方的合法权益。10.6.2第三方与其他各方的责任划分：（1）第三方在履行合作协议过程中，对甲方和乙方的损失承担责任。（2）甲方和乙方在履行本合同时，对因第三方原因造成的损失，应按照本合同约定承担责任。10.6.3第三方与其他各方的权利义务：（1）第三方有权要求甲方和乙方按照合作协议提供必要的资料和条件。（2）甲方和乙方有权要求第三方按照合作协议提供专业、高效的服务。10.7第三方变更10.7.1如需更换第三方，双方应协商一致，并签订新的合作协议。10.7.2更换第三方不影响本合同的履行和效力。10.8第三方退出10.8.1第三方在履行合作协议过程中，如因自身原因无法继续履行，应提前通知甲方和乙方，并协商解决后续事宜。10.8.2第三方退出不影响本合同的履行和效力。10.9第三方介入的争议解决10.9.1第三方介入过程中发生争议，应通过协商解决。10.9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件及图纸：包括但不限于初步设计、施工图设计、变更设计等，需符合国家相关设计规范和标准。2.施工组织设计及施工方案：详细说明施工顺序、施工方法、施工进度计划、资源配置、安全措施等。3.施工合同：本合同文本，包括合同及附件。4.预付款支付凭证：甲方支付给乙方的预付款收据。5.工程进度款支付凭证：甲方支付给乙方的进度款收据。6.竣工结算款支付凭证：甲方支付给乙方的竣工结算款收据。7.工程质量检测报告：第三方提供的工程质量检测报告。8.工程安全检测报告：第三方提供的工程安全检测报告。9.工程环保检测报告：第三方提供的工程环保检测报告。10.工程验收报告：第三方提供的工程验收报告。11.工程变更通知单：因设计变更、不可抗力等原因导致的工程变更通知单。12.索赔申请及证明材料：乙方提出的索赔申请及相应的证明材料。13.违约金支付凭证：因违约行为产生的违约金支付凭证。14.争议解决相关文件：包括但不限于协商记录、调解协议、仲裁裁决、法院判决等。15.其他相关文件：双方认为需要提供的其他文件。说明要求：1.所有附件均需加盖甲方或乙方公章，并由法定代表人或授权代表签字。2.附件内容应真实、完整、准确，与合同内容相符。3.附件的提交时间应与合同约定的时间一致。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约行为：未按合同约定支付工程进度款；未按合同约定提供施工条件；因甲方原因导致工程延期；其他违约行为。（2）乙方违约行为：未按合同约定完成工程；工程质量不合格；因乙方原因导致工程延期；其他违约行为。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：未按合同约定支付工程进度款，每逾期一日，应向乙方支付_______%的违约金；未按合同约定提供施工条件，每逾期一日，应向乙方支付_______%的违约金；因甲方原因导致工程延期，每逾期一日，应向乙方支付_______%的违约金。（2）乙方违约责任：未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付_______%的违约金；工程质量不合格，每项不合格，应向甲方支付_______%的违约金；因乙方原因导致工程延期，每逾期一日，应向甲方支付_______%的违约金。3.违约示例说明：