2025建设工程施工安全生产合同(合同版本)

合同编号：合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方为建设工程项目的业主或建设单位，拥有该项目的所有权和决策权；2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务；3.双方均同意确保施工过程中的安全生产，保障人员生命财产安全，维护公共安全；双方本着平等、自愿、诚实、信任的原则，达成如下协议：第一条安全生产目标1.1乙方必须严格按照国家安全生产法律法规、标准规范和甲方要求，组织施工生产；1.2乙方应确保施工过程中不发生重大安全生产事故，实现零伤亡、零污染的目标；1.3乙方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责；1.4乙方应加强安全生产培训和教育，提高施工人员的安全生产意识和技能。第二条安全生产组织与管理2.1乙方应设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员；2.2乙方应制定施工安全生产规章制度、操作规程和应急预案；2.3乙方应定期组织安全生产检查，及时发现和整改安全隐患；2.4乙方应按照甲方要求，及时报告安全生产情况，接受甲方的监督和检查。第三条安全生产保障措施3.1乙方应按照施工方案和安全技术措施要求，配备和使用合格的施工设备、材料和安全防护用品；3.2乙方应确保施工现场的安全防护设施完好有效，保障施工人员的人身安全；3.3乙方应加强施工现场的环境保护，遵守施工现场环保规定，防止污染环境；3.4乙方应做好施工现场的安全警示标志设置，提醒施工人员注意安全。第四条安全生产责任4.1乙方应承担施工过程中的安全生产责任，对甲方、乙方人员及第三方人员的人身安全和财产损失负责；4.2乙方应承担因施工原因造成的环境污染责任；4.3乙方应对其分包单位的安全生产进行统一管理和监督。第五条合同的履行、变更与解除5.1乙方应按照合同约定履行施工安全生产职责，确保工程进度和质量；5.2乙方向甲方提出变更或解除合同的，应提前书面通知甲方，并经甲方同意；5.3乙方在合同履行过程中出现严重违约行为的，甲方有权解除合同。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定履行安全生产职责的，甲方有权要求乙方改正，并有权解除合同；6.2乙方违反国家安全生产法律法规、标准规范的，应承担相应的法律责任；6.3因乙方原因导致安全生产事故的，乙方应承担全部赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工日期止；8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：授权代表（签名）：授权代表（签名）：签订日期：2025年月日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定和国家相关法律法规进行施工，确保工程质量和安全生产。如乙方出现违约行为，甲方有权要求乙方改正，并有权解除合同。解决办法：甲方可以通过协商、调解、仲裁或向人民法院提起诉讼等方式维护自身权益。2.安全生产：乙方应承担施工过程中的安全生产责任，确保人员生命安全和财产损失负责。如发生安全生产事故，乙方应承担全部赔偿责任。解决办法：乙方应加强安全生产管理，定期进行安全生产检查，及时发现和整改安全隐患。如发生事故，应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援和处理。3.环境保护：乙方应遵守施工现场环保规定，防止污染环境。如乙方违反环保规定，应承担相应的法律责任。解决办法：乙方应加强环境保护意识，合理使用施工材料，做好废弃物处理和环境保护工作。如发生环保问题，应立即采取措施进行整改，并承担相应责任。4.合同变更和解除：乙方向甲方提出变更或解除合同的，应提前书面通知甲方，并经甲方同意。如乙方未履行通知义务而擅自变更或解除合同，甲方有权要求乙方承担违约责任。解决办法：乙方应在合同约定的条件下提出变更或解除合同，并与甲方进行充分沟通和协商。如甲方不同意变更或解除，乙方应继续履行合同义务。法律名词及名词解释：1.安全生产：指在生产过程中，为防止和减少事故、职业病和环境污染等危害，采取的一系列措施和活动。2.安全生产责任：指在生产过程中，有关单位和个人对安全生产的责任和义务。3.安全生产管理：指对生产过程中的安全生产工作进行组织、协调、监督和控制的活动。4.安全生产检查：指对生产过程中的安全生产条件、措施和活动进行的检查和评估。5.安全生产培训和教育：指对从业人员进行的安全生产知识和技能的培训和教育。6.环境保护：指在生产过程中，采取一系列措施和活动，保护和改善环境质量，防止环境污染和生态破坏。7.合同履行：指合同各方按照合同约定和相关法律法规进行合同执行的过程。8.违约责任：指合同各方在履行合同过程中，违反合同约定或法律法规规定所应承担的责任。9.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生争议时通过协商、调解、仲裁或向人民法院提起诉讼等方式解决争议的活动。应用场合：1.适用于各类建设工程项目的施工阶段，确保施工过程中的安全生产。2.适用于甲方为建设工程项目的业主或建设单位，乙方为具备相应资质和能力的施工单位。补充条款：1.施工范围和内容：具体明确施工项目的范围和内容，包括工程名称、工程地点、工程规模等。2.施工期限：明确施工项目的计划开始日期和计划竣工日期，以及相关的工期延误条款。3.工程质量标准：具体明确工程的质量标准和要求，包括材料、设备、施工工艺等方面的要求。4.安全生产费用：明确安全生产费用的大小，以及费用的使用和管理规定。5.安全生产验收：明确安全生产验收的标准和程序，以及验收的结果处理方式。6.违约责任：具体明确违约责任的内容，包括违约金、赔偿金额等。7.争议解决：明确争议解决的途径和方法，包括协商、调解、仲裁或向人民法院提起诉讼等方式。附件列表：1.甲方的营业执照复印件、资质证书复印件等。2.乙