二零二四年份新能源汽车充电设施建设合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年份新能源汽车充电设施建设合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.项目投资与资金4.1投资总额4.2资金来源4.3投资分配5.项目建设周期5.1总建设周期5.2各阶段建设周期6.技术标准与规范6.1技术标准6.2设计规范6.3施工规范7.设计与施工7.1设计要求7.2施工要求7.3施工质量保证8.材料与设备8.1材料供应8.2设备采购8.3材料与设备验收9.质量保证与验收9.1质量保证措施9.2验收标准9.3验收程序10.项目进度管理10.1进度计划10.2进度控制10.3进度调整11.付款方式与条件11.1付款方式11.2付款条件11.3付款期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“甲方”指中华人民共和国境内注册的[甲方全称]，注册地址为[甲方地址]，法定代表人为[甲方法定代表人]，统一社会信用代码为[甲方统一社会信用代码]。1.1.2“乙方”指中华人民共和国境内注册的[乙方全称]，注册地址为[乙方地址]，法定代表人为[乙方法定代表人]，统一社会信用代码为[乙方统一社会信用代码]。1.1.3“项目”指本合同中约定的二零二四年份新能源汽车充电设施建设项目。1.1.4“合同”指本合同及所有附件、补充协议等。1.2解释1.2.1本合同中除非上下文另有要求，所有词语均具有其通常含义。1.2.2本合同中的日期和期限均以公历计算。2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1甲方全称：[甲方全称]2.1.2注册地址：[甲方地址]2.1.3法定代表人：[甲方法定代表人]2.1.4统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]2.2乙方基本信息2.2.1乙方全称：[乙方全称]2.2.2注册地址：[乙方地址]2.2.3法定代表人：[乙方法定代表人]2.2.4统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]3.项目概况3.1项目名称：二零二四年份新能源汽车充电设施建设项目3.2项目地点：[项目具体地址]3.3项目规模：[项目规模描述，如“建设100个充电桩”]3.4项目内容：包括充电桩建设、充电站运营管理等内容。4.项目投资与资金4.1投资总额：[总投资金额]4.2资金来源：[资金来源说明，如“甲方自筹资金”]4.3投资分配：[投资分配比例，如“甲方占70%，乙方占30%”]5.项目建设周期5.1总建设周期：[总建设周期，如“12个月”]5.2各阶段建设周期：5.2.1设计阶段：[设计周期，如“2个月”]5.2.2施工阶段：[施工周期，如“8个月”]5.2.3验收阶段：[验收周期，如“2个月”]6.技术标准与规范6.1技术标准：[技术标准名称，如“GB/TX”]6.2设计规范：[设计规范名称，如“JGJX”]6.3施工规范：[施工规范名称，如“GB502032011”]7.设计与施工7.1设计要求：7.1.1设计单位应按照合同约定的技术标准和规范进行设计。7.1.2设计文件应满足项目功能、安全、环保等方面的要求。7.2施工要求：7.2.1施工单位应按照设计文件和相关规范进行施工。7.2.2施工过程中应确保工程质量和安全。7.3施工质量保证：7.3.1施工单位应建立健全质量保证体系。7.3.2施工单位应对施工质量进行全过程监控。8.材料与设备8.1材料供应8.1.1甲方负责提供项目所需的主要材料和设备清单。8.1.2乙方应按照甲方提供的清单和质量要求进行采购。8.1.3乙方应在采购前向甲方提交材料设备的供应商资质审查报告。8.2设备采购8.2.1乙方应根据项目需求和设计规范采购充电设备。8.2.2采购的充电设备应满足国家标准和行业规范。8.2.3乙方应在采购完成后向甲方提供设备合格证明和相关技术文件。8.3材料与设备验收8.3.1甲方应指定专人负责材料的验收工作。8.3.2乙方应确保材料设备在交货前完成质量检验。8.3.3验收合格后，材料设备方可投入使用。9.质量保证与验收9.1质量保证措施9.1.1乙方应建立质量保证体系，确保工程质量。9.1.2乙方应定期对施工过程进行质量检查，发现问题及时整改。9.2验收标准9.2.1项目验收标准应符合国家相关标准和合同约定。9.2.2验收应包括工程质量、安全、环保等方面。9.3验收程序9.3.1乙方应在项目完工后向甲方提交验收申请。9.3.2甲方应在收到验收申请后[具体时间]内组织验收。9.3.3验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改。10.项目进度管理10.1进度计划10.1.1乙方应编制详细的项目进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。10.1.2进度计划应经甲方审核批准。10.2进度控制10.2.1乙方应定期向甲方报告项目进度情况。10.2.2如遇进度延误，乙方应分析原因并提出解决方案。10.3进度调整10.3.1如因不可抗力等原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划。11.付款方式与条件11.1付款方式11.1.1付款方式为分期付款。11.1.2付款比例根据项目进度和验收结果确定。11.2付款条件11.2.1甲方应在收到乙方提交的发票和验收报告后[具体时间]内支付相应款项。11.2.2付款条件应符合国家相关财务规定。12.违约责任12.1违约情形12.1.1任何一方未履行合同义务或违反合同约定的，均构成违约。12.2违约责任12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定确定。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议应通过友好协商解决。13.2争议解决程序13.2.1如协商不成，任何一方均有权将争议提交[具体仲裁机构或法院]。13.3争议解决地点13.3.1争议解决地点为[具体地点]。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件14.2.1.1合同约定的义务全部履行完毕；14.2.2.2双方协商一致解除合同；14.2.3.3因不可抗力导致合同无法履行；14.2.4.4法律法规规定的其他合同终止情形。14.3合同解除条件14.3.1如一方严重违约，另一方有权解除合同。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方履行合同义务或提供专业服务的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或代理人。15.2第三方责任15.2.1第三方应承担其在合同履行过程中产生的直接责任，包括但不限于因其违约行为导致的损失或损害。15.2.2第三方的责任不应当影响甲乙双方根据本合同所应承担的责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定获得相应的报酬或费用。15.3.2第三方有权根据合同约定参与项目的部分或全部工作。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的协议。15.4.2第三方协议应明确第三方的权利、义务和责任。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方介入不会影响项目的正常进度和质量。16.1.2甲方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作，并提供必要的协助和条件。16.2.2乙方应确保第三方的工作不会对项目的整体进度产生负面影响。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方责任限额应根据合同约定和第三方提供的担保或保险来确定。17.1.2如无特别约定，第三方责任限额不得超过[具体金额]。17.2责任限额的调整17.2.1如第三方责任限额低于实际损失，甲乙双方应协商确定最终的责任承担比例。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方应直接向甲方负责，甲方对第三方的行为和结果承担最终责任。18.1.2甲方有权要求第三方提供相应的资质证明和担保。18.2第三方与乙方18.2.1第三方应直接向乙方负责，乙方对第三方的行为和结果承担最终责任。18.2.2乙方有权要求第三方提供相应的资质证明和担保。18.3第三方与项目18.3.1第三方应按照合同约定和项目要求进行工作，确保项目的顺利进行。18.3.2第三方的行为和结果应纳入项目的整体管理框架。19.第三方变更19.1如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并重新签订相关协议。19.2更换第三方不影响本合同的其他条款和甲乙双方的权利义务。20.第三方退出20.1如第三方因故退出，甲乙双方应协商处理相关事宜，并确保项目的顺利进行。20.2第三方退出不影响本合同的有效性和甲乙双方的权利义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告要求：详细说明项目的可行性，包括市场分析、技术可行性、经济可行性等。说明：本附件用于证明项目具备实施条件。2.附件二：项目设计文件要求：包括项目整体设计、详细设计图纸、设备选型说明书等。说明：本附件用于指导项目施工和设备采购。3.附件三：施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全管理措施等。说明：本附件用于确保施工质量和安全。4.附件四：材料设备采购合同要求：明确材料设备的供应商、规格型号、数量、价格、交货时间等。说明：本附件用于规范材料设备的采购过程。5.附件五：施工合同要求：明确施工单位的责任、义务、权利、工期、质量要求等。说明：本附件用于规范施工过程。6.附件六：验收报告要求：详细记录项目验收情况，包括质量、安全、环保等方面的验收结果。说明：本附件用于证明项目已按约定完成。7.附件七：付款凭证要求：包括付款申请、发票、银行转账凭证等。说明：本附件用于证明付款行为已发生。8.附件八：第三方协议要求：明确第三方的权利、义务、责任、服务内容等。说明：本附件用于规范第三方介入的过程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供资金。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例：甲方未在约定时间内支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.违约行为：乙方未按合同约定完成施工。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、延长工期等。示例：乙方未按工期完成施工，甲方有权要求乙方赔偿工期延误造成的损失，并可能要求延长合同工期。3.违约行为：第三方未按协议提供服务质量。责任认定：第三方应承担违约责任，甲方有权要求第三方赔偿损失。示例：第三方提供的咨询服务未达到约定标准，甲方有权要求第三方赔偿因此造成的损失。4.违约行为：任何一方未按合同约定提供文件或资料。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失。示例：甲方未按约定提供项目相关资料，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。5.违约行为：任何一方违反合同约定的保密义务。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失。示例：乙方泄露了甲方商业机密，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。二零二四年份新能源汽车充电设施建设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目范围3.1项目内容3.2项目地点4.项目实施期限4.1项目开始时间4.2项目结束时间5.项目资金5.1资金来源5.2资金使用计划6.设计与施工6.1设计要求6.2施工要求7.充电设施建设标准7.1设施类型7.2设施参数7.3设施安全标准8.充电服务运营8.1服务内容8.2服务标准8.3服务费用9.质量保证9.1质量标准9.2质量检测9.3质量责任10.运营维护10.1运营管理10.2维护责任10.3运维费用11.合同变更及终止11.1变更条件11.2变更程序11.3合同终止条件12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：X新能源汽车有限公司1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方法定代表人：1.1.4甲方联系电话：056781.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：新能源科技有限公司1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方法定代表人：1.2.4乙方联系电话：0876543212.项目背景及目的2.1项目背景甲方为推动新能源汽车产业的发展，提高充电设施的覆盖率和便捷性，决定在全市范围内建设一批新能源汽车充电设施。2.2项目目的乙方根据甲方要求，负责新能源汽车充电设施的建设，以满足甲方及社会公众的充电需求，促进新能源汽车的推广和应用。3.项目范围3.1项目内容本项目包括新能源汽车充电桩的安装、调试、验收及后续运营维护。3.2项目地点项目地点为甲方指定的省市区范围内的公共场所、商业区及住宅小区。4.项目实施期限4.1项目开始时间本项目自合同签订之日起30个工作日内开始实施。4.2项目结束时间本项目预计在合同签订之日起6个月内完成。5.项目资金5.1资金来源本项目资金由甲方自筹，乙方负责提供相关资金使用证明。5.2资金使用计划资金使用计划如下：设计阶段：万元施工阶段：万元设备采购阶段：万元运营维护阶段：万元6.设计与施工6.1设计要求乙方需按照甲方提供的场地条件和技术要求，进行充电桩的设计工作，确保设计合理、安全、经济。6.2施工要求乙方需按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量符合国家标准和行业规范。施工过程中需遵守施工现场的安全管理规定。8.充电服务运营8.1服务内容8.1.1乙方负责提供新能源汽车充电桩的安装、调试和运营服务。8.1.2乙方负责充电桩的日常维护和管理，确保其正常运行。8.1.3乙方提供24小时在线客服，及时响应用户需求。8.2服务标准8.2.1充电桩的充电速度应达到规定的标准，确保用户在合理时间内完成充电。8.2.2充电桩的故障率应低于千分之五，确保充电服务的可靠性。8.2.3乙方应在接到用户报修后24小时内响应，并在48小时内完成维修。8.3服务费用8.3.1充电服务费用按照国家规定和甲方收费标准执行。8.3.2乙方应向甲方提供详细的收费标准和服务说明。9.质量保证9.1质量标准9.1.1充电桩及配套设施应符合国家标准和行业标准。9.1.2充电桩的安装、调试和运营应符合相关技术规范。9.2质量检测9.2.1乙方应定期对充电桩进行质量检测，确保其性能符合标准。9.2.2甲方有权对充电桩进行不定期的质量抽查。9.3质量责任9.3.1若因乙方原因导致充电桩损坏，乙方应负责修复或更换。9.3.2若因充电桩质量问题导致用户财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。10.运营维护10.1运营管理10.1.1乙方应建立健全充电桩的运营管理制度。10.1.2乙方应定期对充电桩进行巡检，确保其正常运行。10.2维护责任10.2.1乙方负责充电桩的日常维护工作。10.2.2乙方应确保充电桩在紧急情况下能够及时恢复运行。10.3运维费用10.3.1充电桩的运维费用由乙方承担，具体费用在合同中约定。11.合同变更及终止11.1变更条件11.1.1合同双方协商一致，可以对本合同进行变更。11.2变更程序11.2.1变更内容应以书面形式通知对方。11.2.2变更内容经双方签字盖章后生效。11.3合同终止条件11.3.1合同期满后，如双方无续约意向，合同自行终止。11.3.2出现法律、法规规定或双方约定的合同终止情形。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后30日内提出书面解决请求。12.2.2争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同义务。13.违约责任13.1违约情形13.1.1一方未履行合同约定的义务。13.1.2一方违反合同约定的质量、期限等要求。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。13.2.2违约责任的具体承担方式在合同中约定。14.其他约定事项14.1合同文本本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.2通知送达14.2.1通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达。14.2.2通知送达地址为合同双方在合同中约定的地址。14.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同所称的第三方，是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或双方协商一致，参与本合同项目实施、服务提供、争议解决等活动的独立法人或其他组织。15.2范围1.设计、施工、监理、咨询等技术服务提供方；2.充电桩设备供应商；3.质量检测机构；4.争议解决机构；5.其他经甲乙双方同意的第三方。16.第三方介入的程序16.1介入申请任何第三方有意介入本合同项目，应向甲乙双方提出书面申请，并详细说明介入的目的、范围、期限及预期效果。16.2介入审核甲乙双方在收到第三方介入申请后，应在5个工作日内进行审核，决定是否同意第三方介入。16.3介入协议经甲乙双方同意的第三方，应与甲乙双方签订相应的合作协议，明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同所称的责任限额，是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，可根据第三方提供的担保、信誉等因素确定。17.3责任限额执行第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失，应按照协议约定的责任限额进行赔偿。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分第三方应按照合作协议及本合同的规定，履行相应的职责，不得越权行事。18.2责任划分第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的责任。甲乙双方应各自承担因其自身原因造成的损失。18.3沟通协调19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方保密义务第三方在介入本合同项目过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.2第三方知识产权第三方提供的资料、技术等知识产权，归第三方所有，甲乙双方在使用过程中应尊重第三方的知识产权。19.3第三方资质要求第三方应具备相应的资质条件，如设计、施工、监理等技术服务提供方，应具备国家规定的相关资质。19.4第三方变更及退出第三方在介入本合同项目过程中，如需变更或退出，应提前通知甲乙双方，并按照协议约定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件要求：复印件需加盖公章，证明双方具备合法的法人资格。2.附件二：项目可行性研究报告要求：报告需详细说明项目背景、市场分析、经济效益、风险评估等。3.附件三：项目设计图纸及技术规范要求：图纸需清晰，技术规范需符合国家标准和行业标准。4.附件四：项目施工方案及进度安排要求：方案需详细说明施工工艺、施工顺序、施工进度等。5.附件五：充电桩设备采购清单及报价单要求：清单需列明设备型号、规格、数量、单价、总价等。6.附件六：第三方合作协议要求：协议需明确第三方的权利、义务、责任及合作期限。7.附件七：质量检测报告要求：报告需由具备相应资质的检测机构出具，证明设备质量符合标准。8.附件八：项目验收报告要求：报告需详细说明项目完成情况、验收结果等。9.附件九：项目运维记录要求：记录需包含充电桩运行状况、故障处理、维护保养等信息。10.附件十：合同双方签字盖章的合同文本要求：文本需清晰、完整，双方签字盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按时支付合同款项；（2）乙方未按时完成项目施工或提供设备；（3）第三方未履行合作协议或造成项目延误；（4）任何一方未按照合同约定履行保密义务；（5）任何一方未按照合同约定履行质量保证义务；（6）任何一方未按照合同约定履行争议解决义务。2.责任认定标准：（1）甲方违约：甲方应承担违约金，违约金为未付款项的%。（2）乙方违约：乙方应承担违约金，违约金为合同总价款的%。（3）第三方违约：第三方应根据合作协议承担相应责任，如赔偿损失、支付违约金等。（4）保密违约：违约方应承担违约金，违约金为泄露信息的直接经济损失的%。（5）质量保证违约：违约方应承担修复、更换或赔偿损失的责任。（6）争议解决违约：违约方应承担因未履行争议解决义务而产生的额外费用。示例说明：1.甲方违约：若甲方未在合同约定的付款期限内支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为未付款项的10%。2.乙方违约：若乙方未在合同约定的工期内完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。3.第三方违约：若第三方未按合作协议履行义务，导致项目延误，应向甲乙双方分别赔偿相应的损失。4.保密违约：若一方泄露了对方的商业秘密，应向对方支付违约金，违约金为泄露信息的直接经济损失的20%。5.质量保证违约：若充电桩存在质量问题，乙方应负责修复或更换，如造成甲方损失，乙方应承担赔偿责任。6.争议解决违约：若一方未履行争议解决义务，导致争议解决程序延误，应承担因延误而产生的额外费用。全文完。二零二四年份新能源汽车充电设施建设合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2新能源汽车充电设施1.3相关术语2.合同背景与目的2.1项目背景2.2合同目的3.充电设施建设范围3.1地点3.2类型3.3规模4.充电设施建设内容4.1设施设计4.2设备采购4.3工程施工4.4质量要求5.双方责任与义务5.1甲方的责任与义务5.2乙方的责任与义务6.项目进度安排6.1项目启动时间6.2施工阶段6.3验收阶段7.工程质量与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收时间8.投资与费用8.1投资来源8.2费用构成8.3付款方式9.运营与管理9.1运营模式9.2管理职责9.3运营期限10.产权归属10.1充电设施产权10.2运营权11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同双方1.2新能源汽车充电设施1.2.1指符合国家相关标准、规定，专为新能源汽车提供充电服务的设备。1.2.2包括充电桩、充电站、充电网络等。1.3相关术语1.3.1“充电服务”指乙方为甲方提供的新能源汽车充电服务。1.3.2“充电设施建设”指乙方在约定的地点、类型、规模内，按照约定的质量标准，完成充电设施的设计、设备采购、工程施工等工作。2.合同背景与目的2.1项目背景2.1.1随着新能源汽车的快速发展，充电基础设施的建设已成为我国新能源汽车产业发展的重要支撑。2.1.2为满足甲方新能源汽车充电需求，甲方决定在省市区建设新能源汽车充电设施。2.2合同目的2.2.1明确甲乙双方的权利、义务，确保充电设施建设项目的顺利进行。2.2.2促进新能源汽车产业的发展，提高能源利用效率。3.充电设施建设范围3.1地点3.1.1充电设施建设地点为省市区，具体位置详见附件一。3.2类型3.2.1充电设施类型为快充、慢充相结合的充电站。3.2.2快充站充电功率不低于50kW，慢充站充电功率不低于7kW。3.3规模3.3.1充电站建设规模为：快充站座，慢充站座。4.充电设施建设内容4.1设施设计4.1.1乙方负责充电设施的设计工作，确保设计符合国家相关标准、规定。4.1.2设计图纸、技术文件等资料应提交甲方审查，并经甲方同意后方可实施。4.2设备采购4.2.1乙方负责充电设施的设备采购，确保设备质量、性能符合合同约定。4.2.2乙方应提供设备采购清单、设备说明书等资料，经甲方确认后方可进行设备安装。4.3工程施工4.3.1乙方负责充电设施的工程施工，确保施工质量、进度符合合同约定。4.3.2施工过程中，乙方应严格按照设计图纸、技术文件进行施工，确保工程质量。4.4质量要求4.4.1充电设施的建设质量应符合国家相关标准、规定。4.4.2甲方有权对充电设施的建设质量进行监督检查。5.双方责任与义务5.1甲方的责任与义务5.1.1甲方负责提供充电设施建设所需的土地、场地等条件。5.1.2甲方负责配合乙方进行工程验收。5.1.3甲方负责充电设施的运营与管理。5.2乙方的责任与义务5.2.1乙方负责充电设施的设计、设备采购、工程施工等工作。5.2.2乙方负责充电设施的运营、维护与管理。5.2.3乙方应按照合同约定的时间、质量、费用等要求完成充电设施的建设。6.项目进度安排6.1项目启动时间6.1.1本项目于2024年1月1日启动。6.2施工阶段6.2.1设计阶段：2024年1月1日至2024年3月31日。6.2.2设备采购阶段：2024年4月1日至2024年6月30日。6.2.3施工阶段：2024年7月1日至2024年12月31日。6.3验收阶段6.3.1验收时间为2025年1月1日至2025年2月28日。6.3.2验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的工程款。8.投资与费用8.1投资来源8.1.1本项目投资总额为人民币万元，由甲方全额投资。8.1.2投资资金分阶段拨付，具体拨付计划详见附件二。8.2费用构成8.2.1设计费：人民币万元，包含设计图纸、技术文件等费用。8.2.2设备采购费：人民币万元，包含充电桩、充电站等相关设备费用。8.2.3施工费：人民币万元，包含工程施工、人员工资等费用。8.2.4其他费用：人民币万元，包含验收、调试、运维等费用。8.3付款方式8.3.1甲方按照合同约定的时间和比例向乙方支付款项。8.3.2乙方在工程进度达到约定节点后，向甲方提交付款申请，甲方应在收到申请后个工作日内支付相应款项。9.运营与管理9.1运营模式9.1.1充电设施运营模式为24小时自助服务。9.1.2乙方负责充电设施的日常运营、维护与管理。9.2管理职责9.2.1乙方负责充电设施的日常巡检，确保设施正常运行。9.2.2乙方负责充电设施的故障处理，确保及时恢复服务。9.2.3乙方负责充电设施的升级改造，提升用户体验。9.3运营期限9.3.1本合同约定的充电设施运营期限为年，自验收合格之日起计算。10.产权归属10.1充电设施产权10.1.1充电设施的产权归甲方所有。10.1.2乙方在运营期间，不得擅自处置充电设施的产权。10.2运营权10.2.1乙方在合同约定的运营期限内，享有充电设施的运营权。10.2.2运营权不得转让、出租或以其他方式处分。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为省市区人民法院。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同生效前，双方应按照合同约定完成相关手续。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的运营期限届满。12.2.2合同因违约、不可抗力等原因终止。13.违约责任13.1违约情形13.1.1任何一方未按合同约定履行义务。13.1.2任何一方违反合同约定，造成对方损失的。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定，协商不成的，按法律规定执行。14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于：附件一：充电设施建设地点示意图附件二：投资资金拨付计划表附件三：充电设施设计图纸及技术文件附件四：设备采购清单及说明书附件五：验收报告附件六：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、审计机构、金融机构等。15.1.2第三方介入合同的目的包括但不限于提供专业服务、监督工程质量、进行审计评估等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同应经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的具体方式和内容应在合作协议中明确。15.3第三方责任15.3.1第三方在履行合作协议过程中，应严格遵守国家相关法律法规和合同约定。15.3.2第三方对因其过错导致的甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容和合作协议的具体约定确定。15.4.2第三方责任限额应在合作协议中明确，并经甲乙双方同意。15.4.3若第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方应共同承担超出部分的赔偿责任。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，以符合合同要求。16.1.2甲方应监督第三方的工作，确保其履行合作协议。16.1.3甲方有权要求第三方提供必要的文件和资料，以证明其履行了合同义务。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和支持。16.2.2乙方应确保第三方在介入过程中不损害甲方的合法权益。16.2.3乙方应监督第三方的工作，并及时向甲方报告其工作进展。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方17.1.1第三方与甲方的关系为服务与被服务关系，第三方应服从甲方的监督和管理。17.1.2第三方在履行合作协议过程中，不得损害甲方的合法权益。17.2第三方与乙方17.2.1第三方与乙方的关系为合作协议关系，双方应按照合作协议的约定履行各自的权利和义务。17.2.2第三方在介入过程中，应尊重乙方的合法权益，不得损害乙方利益。17.3第三方与合同其他相关方17.3.1第三方与合同其他相关方的关系为合同关系，第三