2025年建筑工程小工程合同范本下载与合同履行过程中的履约验收2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年建筑工程小工程合同范本与合同履行过程中的履约验收合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.2乙方（施工单位）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.3其他相关方（如监理单位、设计单位等）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、合同前言2.1背景本合同是在甲方需要新建、改建、扩建或维修建筑物的情况下，为了明确甲乙双方的权益和责任，经双方协商一致，特订立本合同。2.2目的本合同的目的是明确甲乙双方在建筑工程中的权利、义务和责任，确保建筑工程按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量和进度。三、定义与解释3.1专业术语1.建筑工程：指新建、改建、扩建或维修建筑物、构筑物及其附属设施的全部工程活动。2.设计文件：指由设计单位提供的包含建筑工程设计图纸、技术规范、施工图纸等文件。3.施工图纸：指由施工单位根据设计文件绘制的，用于指导施工的图纸。4.施工合同：指甲乙双方签订的关于建筑工程施工的协议。5.履约验收：指在工程完成后，甲乙双方对工程质量、进度、安全等方面进行检验，确认工程是否符合合同约定的标准。3.2关键词解释1.合同履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自的权利和义务。2.履约验收：指在工程完成后，甲乙双方对工程质量、进度、安全等方面进行检验，确认工程是否符合合同约定的标准。3.合同主体：指在合同中承担权利和义务的当事人。4.工程质量：指建筑工程在施工过程中，符合设计要求、规范标准、质量标准等的要求。5.工程进度：指建筑工程在施工过程中，按照合同约定的时间节点完成的工程量。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.权利：（1）要求乙方按照合同约定的时间、质量和标准完成施工任务；（2）对乙方进行工程款的支付；（3）对工程质量、进度、安全等方面进行监督和管理。2.义务：（1）按照合同约定的时间、地点、方式提供施工图纸、设计文件等相关资料；（2）对乙方施工过程中的合理要求给予支持；（3）对工程质量、进度、安全等方面进行验收，确保工程符合合同约定。4.2乙方的权利和义务1.权利：（1）按照合同约定的时间、地点、方式完成施工任务；（2）要求甲方按照合同约定支付工程款；（3）在施工过程中，对工程质量、进度、安全等方面进行控制和管理。2.义务：（1）按照合同约定的时间、地点、方式进行施工；（2）确保施工过程中不违反国家法律法规、行业规范和设计要求；（3）在施工过程中，对工程质量、进度、安全等方面进行控制和管理。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的工程工期为__________个月，自合同签订之日起计算。5.2合同履行地点本合同约定的工程地点为：__________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、地点、方式进行施工，确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期满，双方协商一致终止合同；2.因不可抗力导致合同无法履行；3.双方协商一致终止合同的其他情况。6.3终止程序1.双方协商一致终止合同的，应当书面通知对方，并签订终止协议；2.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应当书面通知对方，并协商解决；3.因其他原因导致合同无法履行的，按照国家法律法规和合同约定处理。6.4终止后果1.合同终止后，甲乙双方应当按照合同约定处理剩余工程；2.双方应当按照合同约定结算工程款，处理合同终止后的债权债务关系；3.双方应当妥善处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费：根据设计图纸和工程量清单，甲方应支付乙方设计费__________元；2.材料费：包括施工所需的各种建筑材料、构配件、设备等费用；3.人工费：包括施工人员的工资、福利、奖金等；4.施工机械使用费：包括租赁或购买施工机械的费用；5.施工管理费：包括施工现场管理、协调、监督等费用；6.其他费用：包括合同约定的其他费用。7.2支付方式1.乙方提交工程进度报告和相应的工程量清单后，甲方应在五个工作日内审核并支付相应款项；2.甲方对乙方提交的工程量清单和进度报告有异议的，应在收到乙方提交的材料后七个工作日内提出，否则视为甲方同意支付；3.甲方支付工程款时，应按照约定的比例支付，具体比例由双方在合同中约定。7.3支付时间1.工程开工前，甲方应支付乙方预付款__________元；2.工程进度达到合同约定节点时，甲方应按照约定的比例支付进度款；3.工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方结算款__________元；4.任何一方违约，另一方有权暂停支付相关款项。7.4支付条款1.甲方支付工程款时，应按照国家相关规定开具发票；2.乙方应在收到甲方支付的款项后，向甲方提供相应的税务发票；3.甲方支付工程款时，应扣除乙方应承担的税费。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金比例为每日千分之五；2.甲方未按合同约定提供施工图纸和设计文件的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程任务的，应向甲方支付逾期违约金，违约金比例为每日千分之五；2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方协商确定；2.违约责任的赔偿方式包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等；2.任何一方违反保密义务的行为。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起__________年。9.3保密履行方式1.双方应在本合同履行过程中，对保密内容进行严格保密；2.任何一方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害；2.政府政策、法律法规的变更；3.社会异常事件，如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失；2.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，并各自承担不可抗力事件导致的损失。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等；2.政府行为：政策调整、法律法规变更等；3.社会异常事件：罢工、战争等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商解决；2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼1.双方在协商不成的情况下，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解；2.调解不成的，可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁；3.仲裁不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.双方未经对方同意，不得擅自转让合同；2.经双方协商一致，可以转让合同。12.2不得转让的情形1.合同中约定的特定权利或义务不得转让；2.法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对工程质量、进度、安全等方面的监督检查权；2.乙方保留对甲方支付工程款的监督权。13.2特殊权力保留1.任何一方违反合同约定的，另一方有权采取必要的法律措施；2.本合同中未明确约定的权利，双方均应保留。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方要求修改或补充合同的，应书面提出，经双方协商一致后，由双方签字或盖章确认；2.修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.本合同的修改和补充，自双方签字或盖章之日起生效；2.修改或补充的内容与本合同不一致的，以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照合同约定，相互提供必要的协助与配合；2.双方应共同解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过会议、函件、电话等方式进行沟通；2.双方应按照合同约定的时间、地点、方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于本工程的所有权利、义务和责任的完整协议，并具有独立性。16.3增减条款1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决；2.本合同的增减条款，经双方协商一致后，与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：签字：__________日期：__________盖章：__________乙方（施工单位）：签字：__________日期：__________盖章：__________其他相关方（如监理单位、设计单位等）：签字：__________日期：__________盖章：__________附件及其他说明解释一、附件列表：1.设计图纸及设计文件2.施工图纸及施工组织设计3.工程量清单4.材料设备采购清单5.施工进度计划6.质量保证计划7.安全生产保证计划8.甲方提供的施工场地条件说明9.乙方提交的施工方案及措施10.验收报告11.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付工程款：甲方超过约定支付时间未支付工程款，视为违约。未按合同约定提供施工图纸和设计文件：甲方未在约定时间内提供图纸和文件，视为违约。2.乙方违约行为及认定：未按时完成工程任务：乙方未在约定时间内完成工程，视为违约。施工过程中出现质量问题：乙方施工不符合合同约定的质量标准，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。3.违约：指当事人一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定。4.调解：指在第三方主持下，双方当事人自行协商解决争议。5.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。6.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院判决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工程进度延误。解决办法：双方应协商确定变更内容，调整施工进度计划，并按变更后的计划执行。2.问题：乙方施工过程中出现质量问题，甲方提出整改要求。解决办法：乙方应根据甲方提出的要求进行整改，直至符合质量标准。3.问题：工程款支付过程中出现争议。解决办法：双方应协商解决，协商不成的，可申请调解或仲裁。4.问题：不可抗力事件导致工程无法按期完工。解决办法：双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商调整工程进度和支付条款。5.问题：合同履行过程中出现法律风险。解决办法：双方应遵守法律法规，必要时寻求法律专业人士的帮助。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任第三方应承担因其提供的设计、材料或服务导致的质量问题或延误的责任。第三方应遵守国家相关法律法规，确保其提供的产品或服务符合国家标准。2.第三方权利第三方有权要求甲方按照合同约定支付设计、材料或服务的费用。第三方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水源、电源等。3.第三方义务第三方应按照合同约定的时间、质量标准完成设计、材料或服务的提供。第三方应配合甲方和乙方的工作，确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、地点和方式支付工程款。乙方有权要求甲方提供施工图纸、设计文件等必要的技术资料。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和支持。2.乙方利益条款乙方有权获得因工程延误而产生的合理利润。乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付结算款。3.甲方的违约及限制条款甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。甲方未按合同约定提供施工图纸和设计文件的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。甲方不得因乙方施工过程中出现的一般质量问题而单方面终止合同。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利甲方可对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。甲方可要求乙方在施工过程中按照合同约定进行整改。2.甲方的利益条款甲方可要求乙方在工程验收合格后支付结算款。甲方可要求乙方在工程完成后进行保修，保修期为__________年。3.乙方的违约及限制条款乙方未按时完成工程任务的，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。乙方施工过程中出现质量问题的，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。乙方不得因甲方未按时支付工程款而停工或拖延工程进度。全文完。2025年建筑工程小工程合同范本与合同履行过程中的履约验收1合同目录一、合同基本信息1.合同双方信息2.合同标的及工程概况3.合同签订日期及生效日期二、工程内容及施工要求1.工程规模及范围2.施工材料及设备要求3.施工工艺及质量控制标准三、合同价款及支付方式1.合同价款构成2.支付方式及期限3.付款条件及违约责任四、工期及进度安排1.工期总计划2.关键节点工期要求3.工期延误及处理方式五、工程图纸及资料提供1.图纸及技术资料的提供时间2.图纸及技术资料的要求3.逾期提供图纸及技术资料的违约责任六、施工过程中的协调与配合1.施工现场协调机制2.施工过程中变更处理3.紧急情况的应急处理七、工程验收与移交1.验收标准及程序2.验收时间及地点3.验收不合格的处理八、保修与服务1.保修期限及内容2.保修责任及费用承担3.保修期满后的维护责任九、违约责任1.双方违约行为及认定2.违约责任及赔偿方式3.违约金计算方法十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.解除合同的后果十二、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止后的处理十三、合同附件1.图纸及技术资料附件2.合同附件清单3.其他相关附件十四、其他约定事项1.双方特别约定事项2.合同履行中的特殊条款3.其他补充约定事项合同编号_________一、合同基本信息1.合同双方信息a.发包方名称：b.发包方地址：c.发包方联系人及联系方式：d.承包方名称：e.承包方地址：f.承包方联系人及联系方式：2.合同标的及工程概况a.工程名称：b.工程地点：c.工程规模：d.工程类型：e.工程概况描述：3.合同签订日期及生效日期a.合同签订日期：b.合同生效日期：二、工程内容及施工要求1.工程规模及范围a.工程总体规模：b.工程具体范围：2.施工材料及设备要求a.材料品牌及规格：b.设备型号及性能：3.施工工艺及质量控制标准a.施工工艺流程：b.质量控制标准：三、合同价款及支付方式1.合同价款构成a.工程量清单：b.材料费：c.人工费：d.机械费：2.支付方式及期限a.预付款比例及支付时间：b.进度款支付比例及支付时间：c.验收款支付比例及支付时间：3.付款条件及违约责任a.付款条件：b.违约责任：四、工期及进度安排1.工期总计划a.工期开始时间：b.工期结束时间：2.关键节点工期要求a.关键节点工期：b.关键节点工期延误违约责任：3.工期延误及处理方式a.工期延误原因：b.工期延误处理方式：五、工程图纸及资料提供1.图纸及技术资料的提供时间a.提供时间：2.图纸及技术资料的要求a.图纸及技术资料要求：3.逾期提供图纸及技术资料的违约责任a.违约责任：六、施工过程中的协调与配合1.施工现场协调机制a.协调机制：2.施工过程中变更处理a.变更处理流程：3.紧急情况的应急处理a.应急处理措施：七、工程验收与移交1.验收标准及程序a.验收标准：b.验收程序：2.验收时间及地点a.验收时间：b.验收地点：3.验收不合格的处理a.不合格处理措施：八、保修与服务1.保修期限及内容a.保修期限：b.保修内容：2.保修责任及费用承担a.保修责任：b.费用承担：3.保修期满后的维护责任a.维护责任：九、违约责任1.双方违约行为及认定a.违约行为：b.违约认定：2.违约责任及赔偿方式a.违约责任：b.赔偿方式：3.违约金计算方法a.违约金计算基础：b.违约金计算公式：十、争议解决1.争议解决方式a.解决方式：2.争议解决机构a.解决机构：3.争议解决程序a.解决程序：十一、合同解除1.合同解除条件a.解除条件：2.合同解除程序a.解除程序：3.解除合同的后果a.后果：十二、合同生效及终止1.合同生效条件a.生效条件：2.合同终止条件a.终止条件：3.合同终止后的处理a.处理措施：十三、合同附件1.图纸及技术资料附件a.附件内容：2.合同附件清单a.清单内容：3.其他相关附件a.附件内容：十四、其他约定事项1.双方特别约定事项a.约定事项：2.合同履行中的特殊条款a.条款内容：3.其他补充约定事项a.补充事项：发包方（盖章）：代表（签字）：日期：承包方（盖章）：代表（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款a.说明：本条款明确甲方在合同执行过程中的主导地位，确保甲方对工程进度、质量、资金等方面的控制权。b.内容：甲方有权对施工过程中的设计方案、施工工艺、材料采购等进行审批和调整，并承担相应责任。2.甲方监督权条款a.说明：本条款赋予甲方对工程实施过程中的监督权，确保工程按合同约定进行。b.内容：甲方应设立专门的项目管理机构，对施工现场进行定期或不定期的监督检查，发现问题及时通知乙方进行整改。3.甲方变更权条款a.说明：本条款规定甲方在施工过程中对工程内容、规模、进度等进行的变更，需征得乙方同意，并承担由此产生的费用。b.内容：甲方提出变更要求，乙方应在收到通知后一定期限内给予回复，如乙方同意变更，双方应签订书面变更协议。4.甲方支付进度款条款a.说明：本条款明确甲方支付进度款的时间和比例，确保乙方在施工过程中的资金需求。b.内容：甲方应在每个进度节点后一定时间内支付相应比例的进度款，具体比例由双方协商确定。5.甲方验收标准条款a.说明：本条款规定甲方验收工程的标准，确保工程质量达到合同约定要求。b.内容：甲方验收工程时，应按照合同约定的质量标准进行，如验收不合格，乙方应负责返工或修复。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工自主权条款a.说明：本条款赋予乙方在施工过程中的自主权，包括施工方案、工艺流程等。b.内容：乙方有权根据工程实际情况，在合同约定范围内调整施工方案和工艺流程。2.乙方材料采购权条款a.说明：本条款规定乙方在材料采购方面的权利，确保材料质量符合工程要求。b.内容：乙方有权自主选择材料供应商，但需确保材料质量符合合同约定。3.乙方进度控制权条款a.说明：本条款赋予乙方对工程进度的控制权，确保工程按时完成。b.内容：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行，如遇特殊情况，应及时通知甲方。4.乙方验收不合格处理权条款a.说明：本条款规定乙方在验收不合格情况下的处理权，确保工程质量。b.内容：乙方在验收过程中发现质量问题，有权要求甲方组织返工或修复，直至符合合同约定。5.乙方对甲方违约行为追究权条款a.说明：本条款规定乙方对甲方违约行为的追究权，保护乙方合法权益。b.内容：如甲方违约，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、延长工期等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责条款a.说明：本条款明确第三方中介在合同执行过程中的职责，确保工程顺利进行。b.内容：第三方中介应负责监督工程进度、质量、资金等，并及时向双方报告相关情况。2.第三方中介费用承担条款a.说明：本条款规定第三方中介费用的承担方式，明确双方责任。b.内容：第三方中介费用由甲方和乙方按比例共同承担。3.第三方中介违约责任条款a.说明：本条款规定第三方中介违约责任，保障双方合法