2025施工合同补充协议

合同编号：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：甲方为（工程名称），乙方为该工程的施工方。双方已签订《施工合同》（合同编号：），现因工程实际情况发生变化，需对《施工合同》的部分内容进行补充。经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程范围及内容：1.1补充协议范围内，乙方应按照甲方的要求，完成（具体工程内容）的施工。1.2乙方应按照《施工合同》约定的质量标准、工程进度和投资控制目标完成施工。二、工程价款及支付：2.1补充协议范围内，工程价款为（金额），双方确认该价款为最终结算价。2.2甲方应按照《施工合同》约定的付款方式和付款时间支付乙方工程价款。三、工程进度及工期：3.1乙方应按照本补充协议约定的工程范围和内容，确保工程于（日期）前完成。3.2乙方如因特殊情况导致无法按期完成工程，应提前书面通知甲方，并协商调整工期。四、质量保修：4.1乙方应按照《施工合同》的约定，对补充协议范围内的工程质量承担保修责任。4.2保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为（期限）。五、违约责任：5.1双方应严格按照本补充协议的约定履行各自的权利和义务。5.2如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的（比例）。六、争议解决：6.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定：7.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等。解决办法：当出现违反上述法律法规的情况时，双方应立即协商解决，确保合同的合法性。若协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。2.双方应确保提供的合同资料真实、完整、准确，如有虚假陈述或隐瞒重要事实，导致合同无法履行或产生损失的，责任方应承担相应的法律责任。解决办法：一旦发现虚假陈述或隐瞒重要事实，受损害方有权要求责任方承担损失赔偿责任。赔偿金额根据实际情况确定，包括但不限于直接损失和预期利益。3.合同价款、工程范围、工期等条款如需调整，应签订书面补充协议，并由双方盖章确认。解决办法：当双方就合同条款调整达成一致意见时，应签订书面补充协议，明确修改内容。补充协议经双方盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。4.乙方应按照合同约定，确保工程质量、安全、进度等方面的要求，如发生质量问题、安全事故等，乙方应承担相应责任。解决办法：乙方发生质量问题、安全事故等情况时，甲方有权要求乙方立即整改，并承担相应责任。乙方应按照甲方要求采取措施，确保工程顺利推进。5.合同履行过程中，如遇不可抗力因素（如自然灾害、社会动荡等），导致工程无法正常进行，双方应协商调整合同履行方案。解决办法：当发生不可抗力因素时，双方应立即协商，根据实际情况调整合同履行方案，包括工期、工程范围、价款等方面的调整。若协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的当事人。2.乙方：指合同中承担承包人角色的当事人。3.施工合同：指发包人与承包人之间，就建筑工程的施工、交付及质量保修等事项签订的合同。4.补充协议：指对原合同部分条款进行修改、补充或完善的书面协议。5.工程范围：指承包人在合同中承诺完成的建筑工程的具体内容。6.工程价款：指承包人完成工程所需的报酬，包括合同约定的总价款和调整后的价款。7.工期：指承包人完成工程的期限。8.质量保修：指承包人对已完成的工程在保修期限内承担质量问题的修复、更换等责任。9.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。10.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会动荡等。应用场合：1.适用于中华人民共和国境内的建筑工程施工合同补充协议。2.适用于已签订施工合同，因工程实际情况发生变化，需要对原合同内容进行补充的情况。3.适用于双方就工程范围、价款、工期、质量保修等方面达成一致，需书面确认的场合。补充条款：1.工程范围及内容：详细描述补充协议范围内的工程内容和要求。2.工程价款及支付：明确补充协议范围内的工程价款和支付方式。3.工程进度及工期：约定补充协议范围内的工程进度和工期要求。4.质量保修：补充协议范围内的质量保修期限和保修责任。5.违约责任：补充协议范围内的违约行为及违约责任。6.争议解决：明确补充协议范围内的争议解决方式和适用法律。7.其他约定：双方就其他相关事项达成的