版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度住宅小区道路维修与建设业主开发商合作协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2业主和开发商定义1.3专用名词解释2.合作背景与目的2.1合作背景2.2合作目的3.维修与建设范围3.1道路维修范围3.2道路建设范围4.工程进度与时间安排4.1工程进度计划4.2时间安排与节点5.质量要求与标准5.1质量要求5.2质量标准6.工程费用与支付6.1工程费用预算6.2支付方式与时间7.权利与义务7.1业主权利7.2开发商义务7.3业主义务8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理13.合同附件13.1附件一:工程进度计划13.2附件二:工程费用预算14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义(1)“业主”指本合同的甲方,即住宅小区的全体业主。(2)“开发商”指本合同的乙方,即负责住宅小区建设的房地产开发企业。(3)“道路维修”指对住宅小区现有道路进行必要的修复和养护。(4)“道路建设”指新建住宅小区道路及相关基础设施的建设。1.2业主和开发商定义(1)业主包括但不限于购买住宅小区房屋的所有人及其继承人。(2)开发商为依法取得住宅小区土地使用权的房地产开发企业。1.3专用名词解释(1)“合同”指本《二零二四年度住宅小区道路维修与建设业主开发商合作协议》。(2)“工程”指道路维修和道路建设所涉及的具体项目。2.合作背景与目的2.1合作背景鉴于住宅小区道路在使用过程中出现不同程度的损坏,为保障业主出行安全和小区形象,经双方协商一致,达成合作协议。2.2合作目的(1)提高住宅小区道路的使用寿命和通行能力。(2)改善住宅小区居住环境,提升业主生活质量。3.维修与建设范围3.1道路维修范围(1)对住宅小区内损坏的道路进行修复。(2)对道路排水系统进行清淤和维护。(3)对道路照明设施进行更换和维护。3.2道路建设范围(1)新建住宅小区道路。(2)新建道路排水设施。(3)新建道路照明设施。4.工程进度与时间安排4.1工程进度计划(1)道路维修:自合同签订之日起3个月内完成。(2)道路建设:自合同签订之日起6个月内完成。4.2时间安排与节点(1)道路维修:每阶段维修工程完成后3日内通知业主。(2)道路建设:每阶段建设工程完成后3日内通知业主。5.质量要求与标准5.1质量要求(1)道路维修和建设工程应满足国家和地方相关质量标准。(2)维修和建设工程应确保使用安全,无安全隐患。5.2质量标准(1)道路维修:修复后的道路应符合原设计标准。(2)道路建设:新建道路应符合国家和地方的相关规定。6.工程费用与支付6.1工程费用预算(1)道路维修费用:人民币万元。(2)道路建设费用:人民币万元。6.2支付方式与时间(1)业主按照实际发生费用,分阶段支付给开发商。(2)支付时间:道路维修和建设工程完成后3日内支付。8.合同变更与解除8.1合同变更(1)任何一方需变更合同内容,应提前30日书面通知对方,并经双方协商一致后签订书面变更协议。(2)合同变更不影响已发生的权利义务。8.2合同解除(1)合同在履行过程中,如发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:a.另一方严重违约;b.发生不可抗力事件,导致合同无法履行;c.双方协商一致解除合同。(2)合同解除后,双方应按照约定承担相应的责任。9.争议解决9.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在接到对方书面通知之日起30日内进行协商。(2)协商不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。10.合同生效与终止10.1合同生效条件(1)本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。(2)合同生效前,双方应按照约定履行各自的义务。10.2合同终止条件(1)合同约定的工程完成并验收合格;(2)合同约定的权利义务履行完毕;(3)合同因解除而终止。11.违约责任11.1违约行为(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方违反合同约定,给对方造成损失;(3)一方在合同履行过程中,故意或过失造成合同无法履行。11.2违约责任(1)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。(2)因违约造成的损失,违约方应全额赔偿。12.不可抗力12.1不可抗力定义(1)不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力处理(1)发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。(2)因不可抗力导致合同无法履行时,双方可根据实际情况部分或全部免除责任。13.合同附件13.1附件一:工程进度计划13.2附件二:工程费用预算14.其他约定事项14.1其他约定事项一(1)本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定事项二(1)本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。(2)本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)“第三方”是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系并提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。(2)第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、施工队伍等。15.2第三方介入条件(1)第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。(2)第三方介入的协议应与本合同具有同等法律效力。15.3第三方责任(1)第三方应按照协议约定,履行其职责,并对自身的服务或协助结果负责。(2)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。16.甲乙双方责任16.1甲方责任(1)甲方应按照本合同约定,提供必要的资料和条件,配合第三方的工作。(2)甲方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。16.2乙方责任(1)乙方应按照本合同约定,支付第三方服务费用,并确保其按时到位。(2)乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。17.第三方责任限额17.1责任限额定义(1)“责任限额”指第三方因履行合同义务而可能产生的最大赔偿责任。(2)责任限额应在第三方介入协议中明确约定。17.2责任限额确定(1)责任限额应根据第三方的服务内容、风险程度及行业标准等因素确定。(2)责任限额应在第三方介入协议中明确,并经甲乙双方同意。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系(1)第三方应向甲方提供必要的服务和协助,并接受甲方的监督。(2)第三方在履行职责过程中,如需甲方提供协助,甲方应予以配合。18.2第三方与乙方的关系(1)第三方应按照乙方的要求,完成合同约定的任务。(2)第三方在履行职责过程中,如需乙方提供协助,乙方应予以配合。19.第三方介入协议的变更与解除19.1协议变更(1)第三方介入协议的变更需经甲乙双方书面同意,并签订书面变更协议。(2)协议变更不影响本合同的履行。19.2协议解除a.第三方严重违约;b.发生不可抗力事件,导致协议无法履行;c.双方协商一致解除协议。(2)协议解除后,第三方应立即停止履行职责,并按照协议约定处理后续事宜。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式(1)第三方介入协议的争议,由甲乙双方协商解决。(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.第三方介入协议的生效与终止21.1协议生效条件(1)第三方介入协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。(2)协议生效前,双方应按照约定履行各自的义务。21.2协议终止条件(1)协议约定的任务完成;(2)协议约定的权利义务履行完毕;(3)协议因解除而终止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程进度计划详细要求:包括道路维修和建设的具体时间节点、每个阶段的工作内容、预期完成时间等。说明:此附件用于明确工程进度,确保各方对工程进度有清晰的认识。2.附件二:工程费用预算详细要求:列出道路维修和建设的各项费用,包括材料费、人工费、设备租赁费等,并附上详细的计算方法和依据。说明:此附件用于明确工程费用,确保各方对工程成本有明确的了解。3.附件三:第三方介入协议详细要求:包括第三方的职责、服务内容、费用、责任限额、争议解决方式等。说明:此附件用于明确第三方在合同中的角色和责任,确保各方权益。4.附件四:质量验收标准详细要求:列出道路维修和建设的质量标准,包括材料质量、施工质量、验收标准等。说明:此附件用于确保工程质量,保障业主利益。5.附件五:违约责任认定标准详细要求:列出各种违约行为及其对应的责任认定标准。说明:此附件用于明确违约行为的认定和责任承担。6.附件六:不可抗力事件处理预案详细要求:列出可能发生的不可抗力事件,以及相应的处理措施和责任划分。说明:此附件用于应对不可预见的事件,保障合同履行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付工程费用;b.未按约定提供工程所需的资料和条件;c.未按时验收工程;d.未履行合同约定的其他义务。乙方违约:a.未按时完成工程;b.工程质量不符合约定标准;c.未履行合同约定的其他义务;d.未按时支付第三方费用。第三方违约:a.未按约定提供专业服务;b.服务质量不符合约定标准;c.未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:甲方违约责任:a.逾期支付工程费用,应支付违约金;b.未按时提供资料和条件,应赔偿乙方因此产生的损失;c.未按时验收工程,应承担相应责任;d.其他违约行为,根据合同约定承担相应责任。乙方违约责任:a.逾期完成工程,应支付违约金;b.工程质量不符合标准,应进行返工或赔偿损失;c.未按时支付第三方费用,应承担相应责任;d.其他违约行为,根据合同约定承担相应责任。第三方违约责任:a.逾期提供服务,应支付违约金;b.服务质量不符合标准,应进行改进或赔偿损失;c.未履行合同约定的其他义务,根据合同约定承担相应责任。示例说明:甲方未按时支付工程费用,根据合同约定,甲方应支付乙方逾期付款的违约金,并赔偿乙方因此产生的利息损失。乙方未按约定完成工程,导致工程延期交付,根据合同约定,乙方应支付甲方相应的违约金,并承担因延期造成的损失。全文完。二零二四年度住宅小区道路维修与建设业主开发商合作协议1本合同目录一览1.合作双方基本信息1.1甲方(业主方)基本信息1.2乙方(开发商)基本信息2.合作目的与原则2.1合作目的2.2合作原则3.合作内容3.1道路维修项目3.2道路建设项目3.3附属设施建设4.合作期限4.1合作起始时间4.2合作终止时间5.合作款项5.1甲方付款方式5.2乙方收款方式5.3付款进度及节点6.工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3工程验收标准7.施工进度与工期7.1施工进度计划7.2施工工期要求7.3施工延误责任8.合作双方权利与义务8.1甲方权利与义务8.2乙方权利与义务9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约赔偿标准12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合作双方基本信息1.1甲方(业主方)基本信息1.1.1甲方名称:___________1.1.2甲方法定代表人:___________1.1.3甲方地址:___________1.1.4甲方联系电话:___________1.1.5甲方开户银行:___________1.1.6甲方银行账号:___________1.2乙方(开发商)基本信息1.2.1乙方名称:___________1.2.2乙方法定代表人:___________1.2.3乙方地址:___________1.2.4乙方联系电话:___________1.2.5乙方开户银行:___________1.2.6乙方银行账号:___________第二条合作目的与原则2.1合作目的本合同旨在明确甲乙双方就住宅小区道路维修与建设项目的合作事宜,确保项目顺利进行,提高小区居民生活质量。2.2合作原则2.2.1公平、公正、公开原则2.2.2诚实信用原则2.2.3合法合规原则2.2.4共同发展原则第三条合作内容3.1道路维修项目3.1.1维修范围:包括小区内所有道路、人行道、地下停车场等。3.1.2维修内容:路面修复、排水系统改造、照明设施更换等。3.2道路建设项目3.2.1建设范围:包括新建道路、拓宽道路、道路绿化等。3.2.2建设内容:道路路基、路面、排水、照明、绿化等。3.3附属设施建设3.3.1建设范围:包括小区入口、停车场、自行车停放区等。3.3.2建设内容:设施设计、施工、验收等。第四条合作期限4.1合作起始时间:____年____月____日4.2合作终止时间:____年____月____日第五条合作款项5.1甲方付款方式5.1.1甲方按项目进度支付工程款。5.1.2甲方在工程验收合格后支付尾款。5.2乙方收款方式5.2.1乙方在收到甲方付款通知后,按照甲方指定的银行账号进行收款。5.3付款进度及节点5.3.1首付款:合同签订后____个工作日内,支付合同总金额的____%。5.3.2进度款:每个施工阶段完成后,支付该阶段工程款。5.3.3尾款:工程验收合格后____个工作日内,支付合同总金额的____%。第六条工程质量与验收6.1工程质量标准6.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准。6.1.2乙方应确保施工过程中的质量监控。6.2工程验收程序6.2.1乙方在工程完成后,向甲方提交验收申请。6.2.2甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。6.3工程验收标准6.3.1工程质量应符合合同约定的质量标准。6.3.2工程验收合格后,甲方应在____个工作日内支付该阶段工程款。第七条施工进度与工期7.1施工进度计划7.1.1乙方应根据合同约定的工期,制定详细的施工进度计划。7.1.2乙方应确保施工进度符合进度计划。7.2施工工期要求7.2.1工程总工期为____个月。7.2.2乙方应在合同约定的工期内完成工程。7.3施工延误责任7.3.1因乙方原因导致工程延误,每延误一日,乙方应向甲方支付____元违约金。7.3.2甲方有权要求乙方在规定时间内完成工程,否则甲方有权解除合同。第八条合作双方权利与义务8.1甲方权利与义务8.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。8.1.2甲方有权监督工程进度和质量,对乙方提出的施工方案和进度计划进行审核。8.1.3甲方应按照合同约定的时间、方式支付工程款项。8.1.4甲方应配合乙方进行现场施工,提供必要的施工条件。8.2乙方权利与义务8.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间支付工程款项。8.2.2乙方有权根据甲方提供的施工条件进行施工。8.2.3乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。8.2.4乙方应按照合同约定的工期完成工程,如遇特殊情况需延期,应及时通知甲方。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方可协商选择仲裁机构进行仲裁。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1乙方未按合同约定完成工程,经甲方催告后仍不履行。10.1.2甲方未按合同约定支付工程款项,经乙方催告后仍不履行。10.1.3双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的合作期限届满。10.2.2双方履行完毕合同约定的义务。第十一条违约责任11.1违约责任承担11.1.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。11.1.2违约方应支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的损失。11.2违约赔偿标准11.2.1违约金的计算方式:按违约金额的____%计算。11.2.2损失赔偿:按实际损失计算,最高不超过合同总金额的____%。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合作过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。12.1.2合同内容及其相关资料。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起____年。第十三条合同生效与备案13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效。13.1.2合同签订后____个工作日内,双方应向相关部门备案。13.2合同备案要求13.2.1双方应在合同签订后____个工作日内,向相关部门提交备案材料。13.2.2备案材料应包括但不限于合同文本、双方营业执照、法定代表人身份证明等。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方介入是指在合同履行过程中,甲乙双方为了实现合同目的,同意引入的具有独立法律地位的专业机构或个人。15.2.1工程咨询、设计、监理等服务。15.2.2质量检测、验收等技术服务。15.2.3资金监管、支付协调等服务。15.2.4法律、财务等咨询服务。第十六条第三方介入的程序16.1甲乙双方同意第三方介入前,应协商一致,并书面通知对方。16.2第三方介入的协议应明确第三方的权利、义务、责任限额等。16.3第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订,并作为本合同附件。第十七条第三方的责任与义务17.1第三方应按照介入协议的约定,独立、公正地履行职责。17.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。17.3第三方应提供专业、高效的服务,确保合同目的的实现。17.4第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。第十八条第三方的权利18.1第三方有权根据介入协议的约定,收取相应的服务费用。18.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。18.3第三方有权根据实际情况调整服务方案,但应提前通知甲乙双方。第十九条第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由介入协议约定,但不得超过合同总金额的____%。19.2如第三方在履行职责过程中,因不可抗力或其他非自身原因导致损失,责任限额可相应调整。19.3第三方的责任限额包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失等。第二十条第三方与其他各方的划分说明20.1第三方作为独立第三方,其权利、义务、责任与甲乙双方的权利、义务、责任相互独立。20.2第三方在履行职责过程中,不得干涉甲乙双方的正常经营活动。20.3第三方与甲乙双方之间发生的争议,应按照介入协议的约定解决。20.4第三方与甲乙双方之外的第三方之间发生的争议,由各方自行解决。第二十一条第三方介入后的合同履行21.1第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定继续履行各自的义务。21.2第三方介入不影响本合同的效力,甲乙双方应继续遵守合同约定。21.3第三方介入后,如甲乙双方需修改合同内容,应书面通知第三方,并取得第三方同意。第二十二条第三方介入的终止22.1第三方介入协议终止的条件由介入协议约定。22.2第三方介入协议终止后,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。22.3第三方介入协议终止后,第三方应按照介入协议的约定处理相关事宜。第二十三条第三方介入的争议解决23.1第三方介入过程中的争议,应按照介入协议的约定解决。23.2如介入协议未约定争议解决方式,甲乙双方可协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合作协议详细要求:包括甲乙双方的基本信息、合作内容、合作期限、付款方式、工程质量与验收标准、施工进度与工期、权利义务、争议解决、合同解除与终止、违约责任、保密条款等。说明:本附件为合作协议的核心内容,应详细列出所有条款,确保甲乙双方对合同内容有清晰的认识。2.附件二:第三方介入协议详细要求:包括第三方的基本信息、介入范围、责任与义务、权利、责任限额、争议解决等。说明:本附件详细规定了第三方介入的具体内容,确保第三方在介入过程中的职责和权益得到明确。3.附件三:施工进度计划详细要求:包括施工阶段划分、各阶段开始和结束时间、关键节点、预计工期等。说明:本附件用于明确施工进度,确保工程按计划推进。4.附件四:工程质量标准详细要求:包括工程质量等级、验收标准、质量保证措施等。说明:本附件用于明确工程质量要求,确保工程质量达到约定标准。5.附件五:付款进度表详细要求:包括付款节点、付款金额、付款条件等。说明:本附件用于明确付款进度,确保工程款的合理支付。6.附件六:争议解决机制详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:本附件用于明确争议解决机制,确保争议得到及时、公正的解决。7.附件七:保密协议详细要求:包括保密内容、保密期限、保密责任等。说明:本附件用于明确保密条款,确保甲乙双方的商业秘密得到保护。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延误一日,乙方应向甲方支付____元违约金。示例说明:若合同约定工程总工期为6个月,实际工期延误2个月,乙方应支付违约金____元。2.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准:每延误一日,甲方应向乙方支付____元违约金。示例说明:若合同约定首付款为合同总金额的30%,甲方未在合同签订后30日内支付,乙方有权要求甲方支付违约金____元。3.违约行为:乙方提供的工程不符合质量标准。责任认定标准:乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方施工的路面出现质量问题,乙方应负责修复,并赔偿甲方因此造成的损失。4.违约行为:第三方未能按照介入协议履行职责。责任认定标准:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过责任限额。示例说明:若第三方在提供咨询服务时出现重大失误,导致甲方损失,第三方应赔偿甲方损失,但赔偿金额不超过合同总金额的5%。5.违约行为:任何一方违反保密条款。责任认定标准:违约方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额由双方协商确定。示例说明:若乙方违反保密条款,泄露甲方商业秘密,乙方应赔偿甲方损失。全文完。二零二四年度住宅小区道路维修与建设业主开发商合作协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合作项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模3.合作内容3.1道路维修范围3.2道路建设标准3.3维修与建设进度安排4.甲方责任与义务4.1甲方责任4.2甲方义务5.乙方责任与义务5.1乙方责任5.2乙方义务6.资金安排与支付6.1资金总额6.2资金支付方式6.3资金支付时间7.工程验收与移交7.1验收标准7.2验收程序7.3移交手续8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同期限10.1合同生效时间10.2合同终止条件11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序13.合同附件13.1附件一:道路维修与建设方案13.2附件二:工程量清单13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2合同补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称:房地产开发有限公司1.1.2甲方住所:省市区街道号1.1.3甲方法定代表人:1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称:市政工程有限公司1.2.2乙方住所:省市区街道号1.2.3乙方法定代表人:2.合作项目概述2.1项目名称:小区道路维修与建设2.2项目地点:省市区街道小区2.3项目规模:共计维修道路公里,新建道路公里3.合作内容3.1道路维修范围3.1.1维修道路包括小区内所有道路,包括主路、次路及人行道3.1.2维修内容包括道路路面修复、排水设施维修、交通标志标线更新等3.2道路建设标准3.2.1维修道路应符合《城市道路工程设计规范》的相关要求3.2.2新建道路应满足小区居民出行需求,道路宽度不低于米,路面材质为3.3维修与建设进度安排3.3.1道路维修工程于2024年1月1日开始,2024年3月31日完成3.3.2道路建设工程于2024年4月1日开始,2024年12月31日完成4.甲方责任与义务4.1甲方责任4.1.1甲方负责提供维修与建设所需的相关资料,包括但不限于小区规划图纸、道路设计图纸等4.1.2甲方负责协调小区居民关系,确保工程顺利进行4.2甲方义务4.2.1甲方应按时支付乙方维修与建设款项4.2.2甲方应配合乙方进行工程验收,并提供相关手续5.乙方责任与义务5.1乙方责任5.1.1乙方负责道路维修与建设工程的施工、监理及质量保证5.1.2乙方应确保维修与建设工程符合国家相关法律法规及行业标准5.2乙方义务5.2.1乙方应按照合同约定的时间节点完成工程5.2.2乙方应按时向甲方提交工程进度报告及质量验收报告6.资金安排与支付6.1资金总额:人民币叁佰万元整(¥3000000.00)6.2资金支付方式:6.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付人民币壹佰万元整(¥1000000.00)6.2.2进度款:工程完成50%时支付人民币壹佰万元整(¥1000000.00)6.2.3验收款:工程验收合格后支付人民币壹佰万元整(¥1000000.00)6.3资金支付时间:按合同约定进度及验收情况支付7.工程验收与移交7.1验收标准:道路维修与建设工程验收应符合国家相关法律法规及行业标准,且符合合同约定7.2验收程序:7.2.1乙方完成工程后,应向甲方提交工程验收申请7.2.2甲方在收到验收申请后5个工作日内组织验收7.2.3验收合格后,双方签署工程验收报告7.3移交手续:7.3.1甲方应在验收合格后5个工作日内向乙方办理工程移交手续7.3.2乙方应在接到移交通知后5个工作日内完成工程移交8.违约责任8.1甲方违约责任8.1.1甲方未按时支付款项,每逾期一日应向乙方支付未付款项的千分之五作为违约金。8.1.2甲方提供的资料不符合要求,导致工程延期,每延期一日应向乙方支付合同总价款的千分之五作为违约金。8.1.3甲方未配合乙方进行工程验收,导致乙方无法正常验收,每延期一日应向乙方支付合同总价款的千分之五作为违约金。8.2乙方违约责任8.2.1乙方未按合同约定的时间完成工程,每延期一日应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。8.2.2乙方施工过程中出现质量问题,经返工整改后仍不合格,每返工一次应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。8.2.3乙方未按时提交工程进度报告及质量验收报告,每逾期一日应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为省市仲裁委员会。10.合同期限10.1合同生效时间10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工程完成并验收合格。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1任何一方违约,另一方有权解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。11.2合同解除程序11.2.1解除合同前,违约方应书面通知对方。11.2.2双方应在接到解除合同通知后5个工作日内签署解除合同协议。12.合同生效及修改12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章,且合同内容符合法律规定。12.2合同修改程序12.2.1任何一方提出修改合同内容,应书面通知对方。12.2.2双方协商一致后,签署修改合同协议。13.合同附件13.1附件一:道路维修与建设方案13.2附件二:工程量清单13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、法律顾问、技术顾问等,其介入旨在提供专业意见、监督合同履行、确保工程质量与安全。2.第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了保障本合同的公平性、公正性,确保工程质量和安全,以及提高合同履行的效率。3.第三方选择与授权3.1第三方的选择由甲乙双方共同决定,并书面授权其代表双方进行相关工作。3.2第三方应在合同签订后5个工作日内向甲乙双方提交授权书及相关资质证明。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额应考虑第三方的工作性质、专业能力和可能承担的风险。4.2第三方的责任限额应在授权书中明确,并作为合同附件。5.第三方权利5.1第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的信息、资料和协助。5.2第三方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查。6.第三方义务6.1第三方应按照合同约定和授权范围履行职责,保证工作质量。6.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。7.第三方与其他各方的划分7.1第三方与甲乙双方之间为委托与被委托关系,第三方不得以甲乙双方的名义对外承担责任。7.2第三方在履行职责过程中,如需与工程分包商、供应商等其他第三方发生业务往来,应事先获得甲乙双方的书面同意。8.第三方介入的具体条款8.1第三方介入的具体条款包括但不限于:8.1.1监理单位:负责对工程进度、质量、安全进行全程监督,定期向甲乙双方提交监理报告。8.1.2审计机构:负责对工程款项支付进行审计,确保资金使用合理。8.1.3评估机构:负责对工程成本、进度等进行评估,提供专业意见。8.1.4法律顾问:负责提供法律咨询,协助处理合同履行过程中的法律问题。8.1.5技术顾问:负责对工程技术问题提供咨询,确保工程符合技术标准。9.第三方介入的变更9.1如需变更第三方,甲乙双方应书面通知对方,并重新签订
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 自考00259 公证与律师制度 考前强化练习试题库(含答案)
- 第九届“雄鹰杯”小动物医师技能大赛考试题库(含答案)
- 2025年江苏信息职业技术学院高职单招语文2018-2024历年参考题库频考点含答案解析
- 2025年武汉航海职业技术学院高职单招语文2018-2024历年参考题库频考点含答案解析
- 2025年新疆交通职业技术学院高职单招语文2018-2024历年参考题库频考点含答案解析
- 房地产独家销售代理合同范本
- 全新外包服务合同中英文下载年
- 借款合作协议合同范本
- 兼职健身教练聘用合同
- 皮卡车租赁合同
- 2024年全国职业院校技能大赛高职组(研学旅行赛项)考试题库(含答案)
- 电器仪表人员培训课件
- 2025年中小学春节安全教育主题班会课件
- 计量经济学练习题
- 2025年全国高考体育单招考试模拟政治试卷试题(含答案详解)
- 传统春节习俗
- 反走私课件完整版本
- 四年级下册数学知识点总结
- (人卫版第九版传染病学总论(一))课件
- 《批判性思维原理和方法》全套教学课件
- 经历是流经裙边的水
评论
0/150
提交评论