2025年度城市地下综合管廊建设合同延期补充协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市地下综合管廊建设合同延期补充协议书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度城市地下综合管廊建设合同延期补充协议书甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：一、工期延期原因1.因______（具体原因）导致主合同约定的工期无法按期完成。2.甲方已按照主合同约定向乙方支付了______（具体金额）的工程进度款。二、工期延期期限1.甲方同意将主合同约定的工期延长______个月。2.延长后的工期截止日期为______年____月____日。三、工程款支付1.甲方同意在延长后的工期内，按照主合同约定的工程进度和付款比例，继续向乙方支付工程款。2.甲方应在延长后的工期截止日期前，将剩余的工程款支付完毕。四、工程质量管理1.乙方应继续按照主合同约定的质量标准，对延长工期内的工程进行施工。2.甲方有权对延长工期内的工程进行监督检查，确保工程质量。五、其他约定1.本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。3.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（建设单位）：法定代表人（或授权代表）：签字：乙方（施工单位）：法定代表人（或授权代表）：签字：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义二、第三方介入原因1.监理单位：为确保工程质量、进度和合同履行，甲方有权委托监理单位对工程进行监督管理。2.设计单位：因设计变更、技术调整等原因，需委托设计单位进行设计修改。3.材料供应商：为保证材料质量，甲方有权选择材料供应商提供所需材料。4.设备供应商：为保证设备质量，甲方有权选择设备供应商提供所需设备。5.保险公司：为降低风险，甲方和乙方可共同投保相关保险。6.仲裁机构：在合同履行过程中发生争议，双方可协商选择仲裁机构进行仲裁。三、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成工程损失，应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任限额根据其合同约定和实际情况确定，并在合同中明确。3.第三方责任限额最高不超过主合同总金额的_____%。四、第三方责权利划分1.第三方责任：第三方在履行职责过程中，应严格按照合同约定和相关法律法规执行，确保工程质量和进度。2.第三方权利：第三方有权根据合同约定和实际情况，要求甲方和乙方提供必要的支持、配合和协助。3.第三方义务：第三方应按时提交相关报告、文件和资料，接受甲方和乙方的监督检查。五、第三方介入程序2.乙方在得知甲方与第三方签订合同后，应积极配合第三方的工作。3.第三方在介入工程前，应向甲方和乙方提交详细的介入计划和方案。六、第三方介入费用1.第三方介入费用由甲方承担，并在相关合同中明确。2.第三方介入费用包括但不限于咨询费、监理费、设计费、材料费、设备费等。3.第三方介入费用应在合同中明确支付方式和支付期限。七、第三方变更1.在合同履行过程中，如需变更第三方，甲方应提前通知乙方，并取得乙方同意。2.第三方变更后，原合同中关于第三方的约定自动失效，双方应重新签订相关合同。八、争议解决1.甲方、乙方和第三方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。2.协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。3.争议解决过程中，第三方应继续履行其合同义务。九、其他1.本部分作为2025年度城市地下综合管廊建设合同延期补充协议书的组成部分，与主合同具有同等法律效力。2.本部分一式两份，甲乙双方和第三方各执一份。甲方（建设单位）：法定代表人（或授权代表）：签字：乙方（施工单位）：法定代表人（或授权代表）：签字：第三方：法定代表人（或授权代表）：签字：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：2025年度城市地下综合管廊建设合同（主合同）要求：主合同为双方签订的基础性文件，详细规定了工程建设的各项条款，包括工程范围、工期、质量标准、付款方式、违约责任等。说明：主合同是本延期补充协议的附件，是双方权利义务关系的依据。2.附件二：工期延期原因说明要求：乙方需提供详细的工期延期原因说明，包括但不限于设计变更、材料供应延迟、天气原因等。说明：此附件用于证明乙方延期原因的合理性。3.附件三：延长后的工期计划要求：乙方需提交延长后的工期计划，包括关键节点、进度安排等。说明：此附件用于指导工程进度，确保工程按期完成。4.附件四：第三方合同要求：如涉及第三方介入，需提供与第三方签订的合同副本。说明：此附件用于明确第三方在工程中的权利义务。5.附件五：工程款支付记录要求：提供工程款支付记录，包括付款时间、金额、付款凭证等。说明：此附件用于证明甲方已按照合同约定支付工程款。6.附件六：工程质量管理记录要求：提供工程质量管理记录，包括质量检查报告、验收记录等。说明：此附件用于证明工程质量符合合同约定。7.附件七：争议解决文件要求：如发生争议，需提供双方协商或仲裁的文件。说明：此附件用于证明争议已得到妥善解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按延长后的工期计划完成工程。责任认定标准：乙方应承担未按期完成工程的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。示例：若乙方未按延长后的工期计划完成工程，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方损失金额的_____%。2.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担未按合同约定履行职责的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。示例：若监理单位未按合同约定进行监理，导致工程质量不符合要求，监理单位应赔偿甲方损失金额的_____%。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：甲方应承担未按合同约定支付工程款的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。示例：若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付_____%的违约金。4.违约行为：任何一方违反合同约定的保密义务。责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支