二零二四年度医院后勤保障设施建设合同3篇_第1页
二零二四年度医院后勤保障设施建设合同3篇_第2页
二零二四年度医院后勤保障设施建设合同3篇_第3页
二零二四年度医院后勤保障设施建设合同3篇_第4页
二零二四年度医院后勤保障设施建设合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度医院后勤保障设施建设合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1建设项目名称2.2建设项目地点2.3建设项目规模2.4建设项目内容3.合同工期及进度安排3.1总工期3.2各阶段工期3.3工期延误责任4.合同价款及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例4.3支付时间及方式4.4预付款及进度款5.施工图设计及审查5.1设计单位资质要求5.2设计内容要求5.3设计审查流程5.4设计变更及费用6.施工及监理6.1施工单位资质要求6.2施工组织设计6.3施工现场管理6.4监理单位资质要求6.5监理内容与职责7.质量要求及验收7.1质量标准7.2验收标准7.3验收程序7.4质量保证期8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理及责任9.合同变更及解除9.1变更条件9.2变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.合同附件13.1合同附件清单13.2附件一:施工图纸13.3附件二:质量保证书13.4附件三:安全生产责任书14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同补充协议14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称医院名称:市医院施工单位名称:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人医院法定代表人:施工单位法定代表人:1.3合同双方注册地址医院注册地址:市区路号施工单位注册地址:市区路号1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1建设项目名称市医院后勤保障设施建设项目2.2建设项目地点市医院院内2.3建设项目规模总建筑面积:10000平方米2.4建设项目内容包括但不限于:食堂、洗衣房、污水处理设施、供电设施、供暖设施等3.合同工期及进度安排3.1总工期12个月3.2各阶段工期设计阶段:1个月施工阶段:10个月验收阶段:1个月3.3工期延误责任因施工单位原因造成的工期延误,每延误一日,应向医院支付相当于合同总价1‰的违约金4.合同价款及支付方式4.1合同总价人民币壹仟万元整(¥10000000.00)4.2分阶段支付比例设计阶段:10%施工阶段:30%(分四次支付)验收阶段:20%验收合格后支付:20%验收合格并保修期满后支付:20%4.3支付时间及方式支付时间:按照合同约定的时间节点支付支付方式:银行转账4.4预付款及进度款预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总价的10%5.施工图设计及审查5.1设计单位资质要求具有甲级工程设计资质5.2设计内容要求完成施工图设计,包括但不限于:结构、电气、给排水、暖通、消防等5.3设计审查流程施工单位将设计图纸提交医院审查,医院组织相关部门进行审查5.4设计变更及费用设计变更需经医院和施工单位协商一致,并按照合同约定调整合同价款6.施工及监理6.1施工单位资质要求具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质6.2施工组织设计施工单位需提交施工组织设计,经医院批准后方可施工6.3施工现场管理施工单位负责施工现场的安全、文明施工,确保工程质量6.4监理单位资质要求具有甲级工程监理资质6.5监理内容与职责监理单位负责对施工过程进行全程监理,确保工程质量、安全、进度符合合同要求7.质量要求及验收7.1质量标准符合国家现行施工质量验收统一标准及相关专业质量验收规范7.2验收标准达到合同约定的质量标准7.3验收程序施工单位提交验收申请,医院组织相关部门进行验收7.4质量保证期质量保证期为自竣工验收合格之日起两年8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任施工单位负责施工现场的安全生产,确保施工人员的人身安全医院负责施工现场周边环境的安全生产,确保医院正常运营不受影响8.2环境保护措施施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染施工单位应按照国家环保要求,对施工过程中产生的固体废弃物进行分类处理8.3事故处理及责任发生安全事故,施工单位应立即采取措施,减少损失,并及时报告医院医院和施工单位共同承担事故责任,按照国家相关法律法规和合同约定处理9.合同变更及解除9.1变更条件因不可抗力、设计变更、政策调整等原因,导致合同内容需要变更9.2变更程序双方协商一致后,签订书面变更协议,并作为合同附件9.3合同解除条件因一方违约,另一方有权解除合同9.4合同解除程序解除合同需提前30日书面通知对方,并说明解除原因10.违约责任10.1违约情形未按合同约定履行义务,如延期付款、延期交工、质量问题等10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿标准违约赔偿标准按照国家相关法律法规和合同约定执行11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议11.2争议解决机构若协商不成,双方可向合同签订地人民法院提起诉讼11.3争议解决程序双方应按照法律规定和诉讼程序进行争议解决12.合同生效及终止12.1合同生效条件双方签字盖章后,合同生效12.2合同生效日期合同签订之日12.3合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同12.4合同终止日期合同终止之日13.合同附件13.1合同附件清单附件一:施工图纸附件二:质量保证书附件三:安全生产责任书附件四:工程量清单附件五:合同变更记录13.2附件一:施工图纸包含项目所有施工图纸及相关设计文件13.3附件二:质量保证书施工单位承诺工程质量达到国家相关标准13.4附件三:安全生产责任书施工单位承诺确保施工现场安全生产13.5附件四:工程量清单列明项目所有分部分项工程量及单价13.6附件五:合同变更记录记录合同履行过程中的所有变更事项14.其他约定14.1合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方协商解决14.2合同补充协议合同补充协议与本合同具有同等法律效力14.3合同解释权本合同由双方共同解释,如有争议,以双方协商一致为准第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入情形a)设计、监理、咨询等服务;b)供应链管理、设备采购等辅助服务;c)质量检测、安全评估等专业服务;d)其他合同双方约定的服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择合同双方应共同选择第三方,并签订相应的服务协议。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和条件,能够满足合同要求的服务质量。16.3第三方介入方式第三方以独立合同主体的身份介入,与合同双方签订服务协议,独立承担相应的责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同所指的责任限额,是指第三方在履行服务过程中,因自身原因导致合同双方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额约定第三方责任限额应根据第三方服务内容、服务费用及合同双方协商确定。17.3责任限额条款在服务协议中明确约定第三方的责任限额,并在本合同中予以确认。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方第三方应遵守本合同及服务协议的约定,向甲方提供优质服务。第三方应承担因自身原因导致的服务质量问题,并按照合同约定承担相应的责任。18.2第三方与乙方第三方应与乙方保持良好沟通,配合乙方完成相关工作。第三方应按照乙方要求,提供必要的资料和协助,确保项目顺利进行。18.3第三方与第三方第三方之间应相互尊重,独立履行各自的服务协议,不干涉其他第三方的业务。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1保密条款第三方在履行服务过程中,应遵守保密原则,不得泄露合同双方的商业秘密。19.2知识产权条款第三方提供的服务成果,如涉及知识产权,应明确约定知识产权的归属和使用范围。19.3争议解决条款第三方与其他方之间发生争议,应按照本合同约定的争议解决方式解决。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更程序第三方介入导致合同内容需要变更的,合同双方应按照合同约定程序进行变更。20.2合同变更通知合同变更应书面通知其他方,并取得其他方的同意。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:包含项目所有施工图纸及相关设计文件,如平面图、立面图、剖面图、节点详图等。说明:施工图纸是施工的重要依据,需确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:质量保证书要求:施工单位承诺工程质量达到国家相关标准,并对工程质量承担相应的责任。说明:质量保证书是施工单位对工程质量负责的承诺,是工程质量验收的重要文件。3.附件三:安全生产责任书要求:施工单位承诺确保施工现场安全生产,并对安全生产事故承担相应的责任。说明:安全生产责任书是施工单位对施工现场安全生产负责的承诺,是安全生产管理的重要文件。4.附件四:工程量清单要求:列明项目所有分部分项工程量及单价,包括但不限于人工费、材料费、机械费等。说明:工程量清单是合同价款计算的重要依据,需确保工程量的准确性和完整性。5.附件五:合同变更记录要求:记录合同履行过程中的所有变更事项,包括变更原因、变更内容、变更时间等。说明:合同变更记录是合同履行过程中变更事项的记录,是合同执行的重要依据。6.附件六:第三方服务协议要求:第三方服务协议应明确约定第三方提供的服务内容、服务标准、服务费用、责任范围等。说明:第三方服务协议是第三方提供服务的重要依据,需确保协议内容的完整性和准确性。7.附件七:保密协议要求:保密协议应明确约定保密内容、保密期限、违约责任等。说明:保密协议是保护商业秘密的重要文件,确保合同双方的商业秘密不受泄露。8.附件八:知识产权归属协议要求:明确约定知识产权的归属和使用范围,包括但不限于专利、商标、著作权等。说明:知识产权归属协议是保护知识产权的重要文件,确保合同双方的知识产权得到尊重。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:延期付款责任认定:延期付款按合同约定支付违约金,违约金比例为每日千分之五。示例:若合同约定付款时间为合同签订后30日内,若乙方未按时付款,则需向甲方支付每日千分之五的违约金。2.违约行为:延期交工责任认定:延期交工按合同约定支付违约金,违约金比例为每日千分之五。示例:若合同约定总工期为12个月,若乙方未能按期完成工程,则需向甲方支付每日千分之五的违约金。3.违约行为:工程质量不合格责任认定:因施工单位原因导致工程质量不合格,施工单位需承担修复费用,并支付合同总价百分之五的违约金。示例:若经验收发现工程质量不合格,施工单位需修复至合格,并支付合同总价百分之五的违约金。4.违约行为:安全生产事故责任认定:因施工单位原因导致安全生产事故,施工单位需承担事故的全部责任,并支付相应的赔偿金。示例:若发生安全生产事故,施工单位需按照国家相关法律法规和合同约定承担赔偿责任。5.违约行为:泄露商业秘密责任认定:泄露商业秘密,违约方需承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。示例:若一方泄露对方商业秘密,泄露方需承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。6.违约行为:知识产权侵权责任认定:侵犯知识产权,侵权方需停止侵权行为,并赔偿对方因此遭受的损失。示例:若一方侵犯对方知识产权,侵权方需停止侵权行为,并赔偿对方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度医院后勤保障设施建设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目进度安排3.1项目阶段划分3.2各阶段时间节点3.3项目验收标准4.工程质量要求4.1材料质量要求4.2施工质量要求4.3验收标准5.工程造价5.1工程量清单5.2工程造价计算方法5.3工程款支付方式6.付款方式及时间6.1预付款6.2进度款6.3验收款6.4保修金7.保修期及保修责任7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3通知条款13.合同附件13.1工程量清单13.2施工图纸13.3其他相关文件14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:医院乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条合同标的2.1项目名称二零二四年度医院后勤保障设施建设项目2.2项目地点市区路号医院院内2.3项目规模总建筑面积:5000平方米2.4项目内容包括但不限于:食堂、宿舍、洗衣房、污水处理设施等的改造与新建。第三条项目进度安排3.1项目阶段划分设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、验收阶段3.2各阶段时间节点设计阶段:自合同签订之日起30天内完成施工准备阶段:自设计阶段完成后15天内完成施工阶段:自施工准备阶段完成后60天内完成验收阶段:自施工阶段完成后15天内完成3.3项目验收标准第四条工程质量要求4.1材料质量要求所有建筑材料、设备、构配件必须符合国家标准、行业标准和设计要求,并有质量合格证明文件。4.2施工质量要求施工过程中必须严格按照施工图纸、施工方案和施工规范进行,确保工程质量。4.3验收标准按照国家及行业相关标准执行,包括但不限于:地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。第五条工程造价5.1工程量清单详见附件1:工程量清单5.2工程造价计算方法按照工程量清单及市场价格计算,包括直接费、间接费、利润和税金等。5.3工程款支付方式工程款支付分为预付款、进度款、验收款和保修金四部分。第六条付款方式及时间6.1预付款合同签订后10个工作日内支付,金额为合同总额的10%。6.2进度款根据工程进度支付,每月支付一次,每次支付比例为当月工程款总额的20%。6.3验收款项目验收合格后30个工作日内支付,金额为合同总额的30%。6.4保修金合同总额的5%,在保修期满后30个工作日内无质量问题退还。第七条保修期及保修责任7.1保修期限自项目验收合格之日起计算,保修期为2年。7.2保修范围在保修期内,因施工质量原因导致的建筑物、构筑物及设备损坏,乙方负责免费维修或更换。7.3保修责任乙方应按照国家及行业相关标准和规定,承担保修责任。第八条合同变更及解除8.1合同变更条件8.1.1因不可抗力导致合同无法履行或履行存在重大困难的;8.1.2因国家政策调整导致合同无法履行或履行存在重大困难的;8.1.3因合同双方协商一致,且不违反法律法规的;8.2合同解除条件8.2.1乙方严重违约,甲方有权解除合同;8.2.2甲方严重违约,乙方有权解除合同;8.2.3因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同;8.3合同变更及解除程序8.3.1合同变更:双方应书面提出变更申请,经协商一致后签订变更协议;8.3.2合同解除:一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明理由,经对方确认后生效。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定时间完成工程;9.1.2乙方施工质量不符合合同约定;9.1.3甲方未按合同约定支付工程款;9.1.4甲方未按合同约定提供施工条件;9.2违约责任承担9.2.1乙方未按合同约定时间完成工程,每延迟一天,应向甲方支付合同总额的0.1%的违约金;9.2.2乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;9.2.3甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付逾期付款利息,并赔偿乙方因此遭受的损失;9.2.4甲方未按合同约定提供施工条件,应承担因此造成的工程延误和损失。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决;10.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁;10.1.3仲裁不成的,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构:市仲裁委员会10.2.2法院:市区人民法院第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件11.2.1项目完工并验收合格;11.2.2双方协商一致解除合同;11.2.3因不可抗力导致合同无法履行;11.3合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。第十二条其他约定事项12.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行或履行存在困难的,双方应相互理解,并协商解决。12.3通知条款双方应以书面形式相互通知,通知方式为快递或电子邮件。第十三条合同附件13.1工程量清单13.2施工图纸13.3其他相关文件第十四条合同签署及生效日期本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或根据合同约定邀请参与合同相关活动或提供专业服务的自然人、法人或其他组织。1.2.1顾问:提供专业咨询意见或服务的专家;1.2.2监理:对工程质量、进度、安全等进行监督和管理的机构或个人;1.2.3中介:协助甲乙双方进行交易、谈判或促成合同签订的机构或个人;1.2.4供应商:提供合同所需材料、设备或服务的机构或个人;1.2.5保险公司:提供保险保障的机构。第二条第三方介入的条款及说明2.1第三方介入的条件2.1.1甲乙双方一致同意;2.1.2合同中未明确禁止第三方介入;2.1.3第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项和范围;2.2.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任;2.2.3第三方应按照协议约定履行职责,并对自身行为负责。第三条第三方责权利界定3.1第三方责任3.1.1第三方应按照协议约定履行职责,对因自身原因导致的合同履行问题承担责任;3.1.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,应及时通知甲乙双方,并采取合理措施减轻损失。3.2第三方权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持;3.2.2第三方有权根据协议约定收取相应的服务费用。3.3第三方义务3.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密;3.3.2第三方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系4.1.1第三方应接受甲方的监督和管理;4.1.2第三方应按照甲方的要求履行职责。4.2第三方与乙方的关系4.2.1第三方应接受乙方的监督和管理;4.2.2第三方应按照乙方的要求履行职责。4.3第三方与合同其他各方的关系4.3.1第三方与其他各方之间不存在直接的法律关系;4.3.2第三方应按照合同约定与其他各方进行合作。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额5.1.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同履行问题,其责任限额由甲乙双方与第三方在协议中约定;5.1.2第三方责任限额包括但不限于直接经济损失、违约金、赔偿金等。5.2责任限额的调整5.2.1如合同履行过程中出现新的情况,甲乙双方可协商调整第三方责任限额;5.2.2调整后的责任限额应书面通知第三方,并取得其同意。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件6.1.1合同履行完毕;6.1.2第三方职责已完成;6.1.3甲乙双方协商一致。6.2第三方介入的终止程序6.2.2甲乙双方对第三方的工作进行验收;6.2.3第三方在验收合格后,甲乙双方应按照协议约定支付相应的费用;6.2.4第三方应按照协议约定办理相关手续,终止介入。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应友好协商解决;7.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁;7.1.3仲裁不成的,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构7.2.1仲裁机构:市仲裁委员会7.2.2法院:市区人民法院第八条本修正条款的生效本修正条款自甲乙双方签字盖章之日起生效,作为原合同的一部分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求和说明:包括工程项目名称、数量、单位、单价、总价等,作为工程款结算的依据。2.施工图纸详细要求和说明:包括设计图纸、结构图、设备安装图等,作为施工和监理的依据。3.合同双方营业执照副本复印件详细要求和说明:用于证明合同双方的合法身份和资质。4.法定代表人身份证明详细要求和说明:用于证明合同双方法定代表人的身份和授权。5.合同变更协议详细要求和说明:当合同内容发生变更时,双方应签订变更协议,明确变更内容。6.验收报告详细要求和说明:包括工程验收的日期、地点、验收人员、验收结果等。7.付款凭证详细要求和说明:包括付款时间、金额、付款方式等,作为付款记录。8.违约通知详细要求和说明:当一方违约时,另一方应发出违约通知,明确违约行为。9.争议解决文件详细要求和说明:包括仲裁裁决书、法院判决书等,用于解决合同争议。10.不可抗力证明详细要求和说明:包括自然灾害、政府行为等不可抗力事件的证明材料。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程:乙方应向甲方支付每日合同总额的0.1%的违约金。乙方施工质量不符合合同约定:乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方未按合同约定支付工程款:甲方应向乙方支付逾期付款利息,并赔偿乙方因此遭受的损失。甲方未按合同约定提供施工条件:甲方应承担因此造成的工程延误和损失。第三方未按协议约定履行职责:第三方应承担相应责任,包括赔偿损失和违约金。2.责任认定标准:违约行为发生时,责任方应立即采取补救措施;责任方应承担因其违约行为导致的直接经济损失;责任方应承担因其违约行为导致的间接经济损失;责任方应承担因其违约行为导致的第三方损失;责任方应承担因其违约行为导致的合同解除和终止的损失。3.示例说明:乙方未按合同约定时间完成工程,导致工期延误10天,合同总额为100万元,乙方应支付10万元的违约金。甲方未按合同约定支付工程款,导致乙方遭受2万元的利息损失,甲方应支付2万元的赔偿金。第三方未按协议约定履行职责,导致工程延误5天,合同总额为50万元,第三方应赔偿甲方1万元的损失。全文完。二零二四年度医院后勤保障设施建设合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同签订背景及目的2.1合同签订背景2.2合同签订目的3.合同标的及范围3.1合同标的3.2合同范围4.合同工期及进度安排4.1合同工期4.2进度安排5.合同款项及支付方式5.1合同款项5.2支付方式5.3付款节点6.合同质量要求6.1设施质量标准6.2施工质量保证7.合同验收及保修7.1验收标准7.2验收程序7.3保修范围及期限8.合同变更及解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件及补充协议11.1合同附件11.2补充协议12.合同其他约定12.1知识产权12.2保密条款12.3法律适用13.合同签订日期及地点13.1合同签订日期13.2合同签订地点14.合同签署14.1合同双方签字盖章14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:医院乙方:建设有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式2.合同签订背景及目的2.1合同签订背景鉴于甲方医院后勤保障设施存在安全隐患,为保证医院正常运营和患者安全,经双方协商一致,决定进行后勤保障设施建设。2.2合同签订目的为了明确双方的权利和义务,确保后勤保障设施建设项目的顺利进行,特签订本合同。3.合同标的及范围3.1合同标的本合同标的为甲方医院后勤保障设施建设项目。3.2合同范围(1)医院污水处理设施改造;(2)医院供暖设施改造;(3)医院供电设施改造;(4)医院消防设施改造;(5)医院安防设施建设。4.合同工期及进度安排4.1合同工期本合同工期为自合同签订之日起12个月。4.2进度安排(1)污水处理设施改造:3个月;(2)供暖设施改造:3个月;(3)供电设施改造:3个月;(4)消防设施改造:2个月;(5)安防设施建设:2个月。5.合同款项及支付方式5.1合同款项本合同总金额为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。5.2支付方式(1)合同签订后,乙方提交工程预付款,金额为合同总金额的30%;(2)工程进度达到50%时,乙方提交进度款,金额为合同总金额的30%;(3)工程进度达到80%时,乙方提交进度款,金额为合同总金额的20%;(4)工程完工验收合格后,乙方提交结算款,金额为合同总金额的20%。6.合同质量要求6.1设施质量标准(1)污水处理设施:达到国家一级排放标准;(2)供暖设施:达到国家节能标准;(3)供电设施:达到国家电力设施标准;(4)消防设施:达到国家消防设施标准;(5)安防设施:达到国家安防设施标准。6.2施工质量保证乙方在施工过程中,应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。7.合同验收及保修7.1验收标准(1)污水处理设施:经检测符合国家一级排放标准;(2)供暖设施:达到国家节能标准;(3)供电设施:达到国家电力设施标准;(4)消防设施:达到国家消防设施标准;(5)安防设施:达到国家安防设施标准。7.2验收程序(1)乙方在工程完工后,向甲方提交验收申请;(2)甲方组织相关人员进行验收;(3)验收合格后,双方签署验收报告。7.3保修范围及期限(1)保修范围:本合同约定的设施建设内容;(2)保修期限:自工程验收合格之日起,保修期为2年。8.合同变更及解除8.1合同变更(1)任何一方需对合同内容进行变更,应提前30日以书面形式通知对方,并经双方协商一致;(2)合同变更应明确变更内容、变更原因及变更后的合同条款;(3)未经双方同意,任何一方不得擅自变更合同内容。8.2合同解除(1)因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同;(2)一方严重违约,经另一方书面通知后30日内未采取补救措施,另一方有权解除合同;(3)合同约定的解除条件成就时,双方可协商解除合同。9.违约责任及争议解决9.1违约责任(1)任何一方未按时履行合同义务,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失;(2)因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失;(3)因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担延误责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。9.2争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议;(2)协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件(1)合同约定的工程完工验收合格;(2)合同约定的款项支付完毕;(3)合同约定的其他终止条件成就。11.合同附件及补充协议11.1合同附件(1)工程图纸;(2)工程量清单;(3)施工方案;(4)验收报告;(5)其他双方认可的文件。11.2补充协议任何补充协议均应与本合同具有同等法律效力,补充协议与本合同有冲突之处,以补充协议为准。12.合同其他约定12.1知识产权(1)合同涉及的知识产权归各自所有;(2)未经对方同意,任何一方不得擅自使用对方知识产权。12.2保密条款(1)双方对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务;(2)保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。13.合同签订日期及地点13.1合同签订日期本合同签订日期为2024年3月1日。13.2合同签订地点本合同签订地点为省市区路号。14.合同签署14.1合同双方签字盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):日期:2024年3月1日日期:2024年3月1日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同目的,经甲乙双方同意,介入合同关系的外部主体。第三方包括但不限于设计单位、监理单位、审计单位、保险机构、仲裁机构等。15.2第三方介入方式第三方介入合同关系,需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议或补充协议。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额(1)第三方在本合同项下的责任,包括但不限于因其自身过错导致的损失,责任限额由甲乙双方在合作协议或补充协议中约定;(2)若第三方责任超过约定的责任限额,超出部分由甲乙双方按比例承担。15.3.2第三方责任划分(1)第三方在合同项下的责任,仅限于其专业领域内的工作,超出专业领域的工作,第三方不承担责任;(2)第三方在合同项下的责任,不涉及甲乙双方之间的合同关系,第三方对甲乙双方之间的争议不承担责任。15.4第三方权利15.4.1第三方权利行使第三方在合同项下的权利,包括但不限于:(1)根据合作协议或补充协议,获得相应的报酬;(2)根据合同约定,对甲乙双方的工作进行监督、检查和评估;(3)根据合同约定,对工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论