2025年个人商品房购房合同模板(三篇)_第1页
2025年个人商品房购房合同模板(三篇)_第2页
2025年个人商品房购房合同模板(三篇)_第3页
2025年个人商品房购房合同模板(三篇)_第4页
2025年个人商品房购房合同模板(三篇)_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025年个人商品房购房合同模板个人商品房购房合同甲方:(出售方)地址:电话:乙方:(购房方)姓名:地址:电话:为明确双方权益,甲方与乙方就甲方拟出售的个人商品房进行合作,达成以下协议并签订本合同。第一条房屋基本信息1.房屋位置:2.房号:3.建筑面积:4.使用权面积:5.户型结构:6.房屋总价:7.首付款金额:8.贷款款项:9.贷款银行:10.预计交付时间:第二条房屋交付及验收1.甲方应于本合同生效之日起在合理时间内将房屋交付乙方。2.乙方应在接到交房通知后____天内进行房屋验收。如对房屋存在问题,乙方应书面通知甲方,并协商解决。3.乙方验收完成后,应书面确认房屋无质量问题并签署《房屋交付及验收确认书》。第三条乙方支付方式及流程1.乙方应支付首付款金额,首付款比例为房屋总价的的百分之三十。2.乙方应根据双方协商确定的付款计划,按时支付首付款金额。3.乙方还需贷款的部分应按贷款银行要求,参照银行贷款合同进行操作。第四条甲方权益保障1.乙方应按时支付购房款项,确保甲方权益不受损害。如乙方逾期未付款,甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。2.乙方应按时缴纳相关费用,如物业管理费、公共维修基金等。第五条乙方权益保障1.甲方应按时交付房屋,并保证房屋质量符合国家规定标准。2.如发现房屋存在质量问题,乙方有权进行维修、更换或退还房屋,并要求甲方承担相应费用。3.乙方购房产权应受法律保护,甲方不得侵犯乙方的合法权益。第六条合同解除1.乙方逾期未支付首付款金额达____天,在书面通知后,甲方有权解除本合同,并追究乙方违约责任。2.如房屋交付后,乙方发现房屋存在严重质量问题,在书面通知后,甲方应负责维修、更换或退还房屋,并承担相应费用。第七条合同争议解决1.本合同争议由双方协商解决。如协商不成,提交合同签订地人民法院解决。第八条合同变更与补充1.本合同的变更和补充事项应经双方书面协议,并签署补充协议。2.补充协议在本合同之前,具有同等效力。第九条合同生效与终止1.本合同经甲乙双方签字盖章后生效。2.本合同履行完毕后终止。第十条附则1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜,双方可另行协商并签署补充协议。甲方:(出售方)乙方:(购房方)签署日期:签署日期:附件:1.《房屋交付及验收确认书》2025年个人商品房购房合同模板(二)甲方:(购房人姓名)证件类别:(身份证/护照号码)联系地址:(购房人地址)联系电话:(购房人联系电话)乙方:(开发商名称)法定代表人:(开发商法定代表人姓名)联系地址:(开发商地址)联系电话:(开发商联系电话)鉴于甲方有购买乙方所开发的商品房之意愿,乙方同意出售,双方就购房事宜达成如下协议:一、房屋详细信息1.商品房详情该商品房为乙方依据相关法律法规及市场需求合法建设并允许销售的房产,位于(具体地址),面积为(具体面积),共(具体层数)层,编号为(具体房号)。2.交付标准乙方保证按照国家相关标准和法规进行设计、施工和交付,确保房屋质量符合国家规定,并提供相应的质量保证期。3.交付时间乙方承诺在本合同签署后(具体时间)内将房屋交付给甲方,同时提供房屋交付证明及产权证书。二、商品房价格及支付条款1.总价款所售商品房总价为人民币(具体金额)元。2.支付方式甲方可选择以下支付方式:(1)一次性付款:甲方需在合同签署后(具体时间)内支付全部房款。(2)分期付款:a.首期款:人民币(具体金额)元,需在合同签署后(具体时间)内支付。b.剩余款项:甲方可选择按揭贷款方式支付,最迟须在房屋交付前支付全部购房款,具体贷款事宜由甲方与金融机构协商确定。3.逾期付款责任如甲方未按约定时间支付房款,应按未付款总额的日(百分比)支付违约金,直至款项结清。三、产权登记与过户手续1.产权登记乙方承诺在商品房交付后,协助甲方办理产权登记,完成产权证书并交付给甲方。2.过户手续甲方应在乙方完成产权登记后(具体时间)内,依据法律法规办理产权过户,将产权转移至甲方名下。四、商品房交付及验收1.交付标准乙方交付商品房时,应符合国家规定标准,提供交付手续。甲方验收后需签署验收报告。2.质量保证乙方对交付的商品房提供质量保证,保证在质保期内免费维修内部设施和构件。五、违约责任1.甲方责任(1)未按期支付房款,甲方需支付逾期违约金。(2)未按期办理产权过户,甲方需支付延迟过户违约金。2.乙方责任(1)未按期交付商品房,乙方需支付违约金,并承担相关违约责任。(2)交付的商品房存在质量问题,乙方应承担修复和维修责任。六、法律适用及争议解决1.法律适用本合同的解释和执行适用中国法律。2.争议解决如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商无果,可在乙方所在地法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2.附件包括商品房交付标准、验收报告等,作为合同组成部分,与本合同具有同等效力。3.本合同自双方签字盖章后生效,生效后不得擅自修改或撤销,双方应按合同履行义务。甲方(购房人)签字:日期:乙方(开发商)签字:日期:2025年个人商品房购房合同模板(三)甲方(出卖人):【甲方姓名/单位】住所:【甲方住所】乙方(购买人):【乙方姓名/单位】住所:【乙方住所】依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房屋买卖事宜达成如下协议:第一条商品房基本情况1.1甲方将位于【房屋地址】、建筑面积为【房屋面积】平方米的商品房(以下简称“该房屋”)之所有权及相应土地使用权转让给乙方,确保该房屋产权清晰,无任何权属争议。1.2该房屋产权证编号为【证号】,土地使用权证编号为【证号】,具体房屋信息及权属证明文件详见附件。第二条房款及支付方式2.1乙方应按以下方式支付购房款:(1)首付款:自本合同签订之日起【天数】内支付完毕;(2)剩余款项:按双方约定的【支付方式】进行支付。2.2乙方于合同签订当日向甲方支付定金【金额】元,作为本合同履行的担保。第三条交房及过户3.1双方约定交房日期为【日期】,乙方应在该日期前完成房屋交接及过户手续。3.2过户时,乙方需提供完整、有效的过户所需材料。因乙方原因导致材料缺失或不符合要求的,由乙方承担相应责任。第四条房屋状况及验收4.1乙方在交房前有权对该房屋进行验收。如发现房屋存在问题,应在交房当日书面提出。4.2如该房屋装修、设备等设施存在瑕疵,乙方应在验收时提出书面意见,甲方应在【期限】内负责修复至符合约定标准。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同约定,均应依法承担违约责任。5.2若乙方未能按约定支付购房款,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因其违约行为给甲方造成的全部损失。第六条其他6.1本合同一式【份数】份,甲乙双方各执【份数】份,具有同等法律效力。6.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论