农村图书馆建设工程施工合同

第第页合同编号:________农村图书馆建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的本合同主体为甲方（发包方）：×××村民委员会，乙方（承包方）：×××建筑有限公司。合同目的在于甲方委托乙方负责农村图书馆建设工程的施工，确保工程按照约定的时间、质量、标准完成，为村民一个舒适、实用的阅读和学习环境。双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，依据我国相关法律法规，达成以下合同条款，以共同遵守。二、价格、支付方式1.合同总价为人民币×××元整（大写：×元整），该价格包括但不限于图书馆建设工程的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、税金、规费、安全文明施工费等所有费用。2.甲方支付方式：a)工程开工前，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；b)工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；c)工程进度达到80%时，甲方支付合同总价款的30%；d)工程竣工验收合格，且乙方提交了完整的验收资料后，甲方支付合同总价款的15%；e)剩余5%作为质保金，质保期为工程竣工验收合格之日起一年。质保期满且无质量问题，甲方支付剩余质保金。3.甲方支付款项前，乙方需等额的正式发票。如乙方未按时发票，甲方有权拒绝支付相应款项。4.甲方逾期支付款项，自逾期之日起按逾期金额的千分之五每日向乙方支付违约金；乙方逾期竣工，自逾期之日起按合同总价款的千分之五每日向甲方支付违约金。5.双方同意，甲方支付的款项均通过银行转账方式支付至乙方指定的账户，不得以现金或其他非银行转账方式支付。乙方指定账户信息如下：（账户名称、开户行、账号）。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证：a)乙方应严格按照国家及地方现行的建筑工程施工质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准；b)乙方应对所有施工材料、设备和工艺进行严格把关，确保使用符合国家规定的产品和施工方法；c)工程竣工后，乙方应完整的质量保证书、使用说明书、维修保养手册等资料；d)在质保期内，如发生非甲方使用不当导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内派员进行免费维修或更换。2.服务：a)乙方应施工期间的技术咨询、施工指导和售后服务；b)工程竣工后，乙方应对甲方进行必要的操作培训，确保甲方能够正常使用和管理图书馆；c)乙方应在质保期内定期回访，了解工程使用情况，并必要的维护和保养建议。3.履行：a)乙方应按合同约定的工期、质量标准完成工程；b)甲方应按时支付合同款项，并为乙方施工所需的现场条件；c)双方应密切配合，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。4.变更：a)如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，双方协商一致后签订书面变更协议，并按变更协议执行；b)变更导致的费用增减，由双方根据实际情况协商确定，并签订补充协议；c)任何未签订书面变更协议的变更要求，乙方有权拒绝执行。四、保密条款、争议解决1.保密条款：a)双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密；b)保密信息包括但不限于工程设计图纸、施工方案、成本报价、管理方法、客户信息等；c)保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后五年止；d)违反保密义务的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。2.争议解决：a)双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；b)若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；c)在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款；d)诉讼过程中，双方应遵守法院的判决或裁定，并承担相应的法律责任；e)双方在争议解决过程中产生的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等，由败诉方承担。五、其他条款、合同签署1.其他条款：a)本合同自双方代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；b)本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；c)双方应遵守国家相关法律法规，不得进行违法活动，否则应承担相应法律责任；d)合同签订后，如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决，并根据情况部分或全部免除责任；e)未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。2.合同签署：a)本合同由甲乙双方授权代表签署，签署日期即为合同生效日期；b)双方在签署合同时应