![二零二五年度个人养老社区建设担保合同3篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/1E/2B/wKhkGWei8xOAGKupAACl-zyBVak018.jpg)
![二零二五年度个人养老社区建设担保合同3篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/1E/2B/wKhkGWei8xOAGKupAACl-zyBVak0182.jpg)
![二零二五年度个人养老社区建设担保合同3篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/1E/2B/wKhkGWei8xOAGKupAACl-zyBVak0183.jpg)
![二零二五年度个人养老社区建设担保合同3篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/1E/2B/wKhkGWei8xOAGKupAACl-zyBVak0184.jpg)
![二零二五年度个人养老社区建设担保合同3篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/1E/2B/wKhkGWei8xOAGKupAACl-zyBVak0185.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度个人养老社区建设担保合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2合同双方1.3合同目的2.担保范围2.1养老社区项目概述2.2担保金额2.3担保期限3.担保义务与责任3.1担保人义务3.2被担保人义务3.3违约责任4.担保物权的设定与登记4.1担保物的种类4.2担保物权的设定4.3担保物权的登记5.担保物的管理与使用5.1担保物的保管5.2担保物的使用5.3担保物的收益6.担保物的处置6.1担保物的处置条件6.2担保物的处置程序6.3担保物的处置收益7.担保合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3解除合同的后果8.违约责任与争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决程序9.保密条款9.1保密信息的定义9.2保密义务9.3违反保密义务的责任10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同的转让与继承11.1合同转让11.2合同继承12.合同的解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除合同后的处理13.合同的附件与补充13.1附件13.2补充协议14.其他14.1合同的适用法律14.2合同的解释14.3合同的生效日期第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同术语(1)养老社区:指为老年人提供居住、生活照料、休闲娱乐等综合性服务的社区。(4)担保合同:指本合同双方签订的关于担保事项的协议。1.2合同双方(1)担保方:[担保方全称],住所地:[担保方住所地],法定代表人:[担保方法定代表人姓名],联系电话:[担保方联系电话]。(2)被担保方:[被担保方全称],住所地:[被担保方住所地],法定代表人:[被担保方法定代表人姓名],联系电话:[被担保方联系电话]。1.3合同目的本合同旨在明确担保方对被担保方在养老社区建设项目中的债务提供担保,确保项目顺利进行。第二条担保范围2.1养老社区项目概述(1)项目名称:[项目名称]。(2)项目地点:[项目地点]。(3)项目规模:[项目规模]。2.2担保金额担保金额为人民币[担保金额]元。2.3担保期限担保期限自本合同生效之日起至[担保期限]止。第三条担保义务与责任3.1担保人义务(1)担保方应按照本合同约定,在担保期限内对被担保方的债务承担连带责任。(2)担保方应按照国家法律法规和政策要求,依法履行担保义务。3.2被担保人义务(1)被担保方应按照国家法律法规和政策要求,依法履行相关义务。(2)被担保方应配合担保方履行担保义务,确保担保合同的履行。第四条担保物权的设定与登记4.1担保物的种类担保物为[担保物种类],具体包括:[具体担保物清单]。4.2担保物权的设定担保方在本合同签订后,将担保物权利转移给被担保方。4.3担保物权的登记担保物权的设定应在[担保物权登记机关]进行登记。第五条担保物的管理与使用5.1担保物的保管(1)被担保方应妥善保管担保物,确保担保物的安全。(2)被担保方未经担保方同意,不得擅自处分担保物。5.2担保物的使用被担保方在担保期限内,可按照本合同约定使用担保物。5.3担保物的收益担保物的收益归被担保方所有,但应优先用于偿还担保债务。第六条担保物的处置6.1担保物的处置条件(1)被担保方在担保期限内,如需处置担保物,应提前[提前通知期限]通知担保方。(2)担保方有权对被担保方的处置行为进行审查,并行使优先购买权。6.2担保物的处置程序被担保方处置担保物,应按照国家法律法规和政策要求,依法进行。6.3担保物的处置收益担保物的处置收益应优先用于偿还担保债务。第七条担保合同的变更与解除7.1合同变更(1)合同双方协商一致,可对本合同进行变更。(2)变更后的合同内容应与本合同具有同等法律效力。7.2合同解除(1)合同双方协商一致,可解除本合同。(2)合同解除后,双方应按照本合同约定,妥善处理相关事宜。第八条违约责任与争议解决8.1违约责任(1)如被担保方未按约定履行还款义务,担保方应立即代为偿还,并有权向被担保方追偿。(2)如担保方未按约定履行担保义务,被担保方有权要求其承担违约责任。8.2争议解决方式(1)合同双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。(2)如协商不成,任何一方均可向担保方住所地人民法院提起诉讼。8.3争议解决程序(1)争议提起后,双方应积极配合法院审理,提供必要的证据和文件。(2)法院应根据事实和法律,公正、及时地作出判决。第九条保密条款9.1保密信息的定义本合同中涉及的保密信息包括但不限于:项目资料、财务数据、技术秘密等。9.2保密义务(1)合同双方对本合同中的保密信息负有保密义务。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密信息。9.3违反保密义务的责任(1)违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。(2)违约方应赔偿因此给对方造成的经济损失。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同终止条件(1)担保期限届满,且被担保方履行完毕还款义务,合同终止。(2)合同双方协商一致,决定终止合同。10.3合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行,合同可解除。(2)合同一方严重违约,另一方有权解除合同。第十一条合同的转让与继承11.1合同转让(1)合同双方未经对方同意,不得转让合同权利义务。(2)如需转让,应书面通知对方,并经对方同意。11.2合同继承合同权利义务的继承,应遵循国家法律法规的规定。第十二条合同的解除与终止12.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行,合同可解除。(2)合同一方严重违约,另一方有权解除合同。12.2合同终止条件(1)担保期限届满,且被担保方履行完毕还款义务,合同终止。(2)合同双方协商一致,决定终止合同。第十三条合同的附件与补充13.1附件本合同附件包括但不限于:担保物清单、相关协议等。13.2补充协议合同双方可根据实际情况,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条其他14.1合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的解释本合同的解释以双方协商一致为准,如有歧义,应以有利于合同目的解释为准。14.3合同的生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念与界定1.1第三方定义本合同中的第三方,是指在本合同履行过程中,因合同目的实现的需要,由甲乙双方共同邀请或选择的,为本合同提供专业服务、咨询、监督或其他相关协助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型(1)中介方:在本合同履行过程中,为甲乙双方提供信息对接、协调、沟通等中介服务的第三方。(2)咨询方:为甲乙双方提供专业咨询意见的第三方。(3)监督方:对合同履行情况进行监督,确保合同履行符合相关法律法规和合同约定的第三方。(4)其他协助方:根据合同履行需要,由甲乙双方共同决定的提供其他协助服务的第三方。第二条甲乙双方与第三方的关系2.1合作关系甲乙双方与第三方之间建立合作关系,以实现合同目的。2.2职责划分(1)第三方应根据合同约定,履行其职责,不得超越职责范围。(2)甲乙双方应积极配合第三方的工作,提供必要的协助和支持。2.3责任划分(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失,由第三方自行承担。(2)因甲乙双方的原因导致合同无法履行或造成损失,由甲乙双方各自承担相应责任。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中的责任限额,是指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失时,甲乙双方约定的最高赔偿金额。3.2责任限额约定(1)第三方责任限额为人民币[责任限额]元。(2)责任限额包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。第四条第三方介入的程序4.1第三方选择(1)甲乙双方应共同决定选择第三方,并签订相关协议。(2)第三方选择后,甲乙双方应及时通知对方。4.2第三方协议(1)甲乙双方与第三方应签订合作协议,明确各自的权利、义务和责任。(2)合作协议作为本合同的补充,与本合同具有同等法律效力。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方变更(1)如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并重新签订合作协议。(2)第三方变更后,原合作协议自动解除。5.2第三方解除(1)如第三方违反合作协议,甲乙双方有权解除协议。(2)协议解除后,第三方应承担相应的法律责任。第六条第三方介入的费用6.1费用承担第三方介入产生的费用,由甲乙双方按照合作协议约定承担。6.2费用结算(1)费用结算方式按照合作协议约定执行。(2)甲乙双方应在协议约定的时间内,完成费用的结算。第七条第三方介入的信息保密7.1保密信息第三方在介入过程中,知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密信息,应予以保密。7.2保密义务(1)第三方对本合同中的保密信息负有保密义务。(2)未经甲乙双方同意,第三方不得向任何第三方泄露保密信息。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式(1)第三方介入过程中产生的争议,甲乙双方应友好协商解决。(2)协商不成,任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序(1)争议提起后,甲乙双方应积极配合法院审理,提供必要的证据和文件。(2)法院应根据事实和法律,公正、及时地作出判决。第九条第三方介入的终止9.1终止条件(1)第三方介入任务完成后,合同终止。(2)协议解除或合同终止,第三方应立即退出介入。9.2终止后的处理(1)合同终止后,甲乙双方应按照协议约定,妥善处理相关事宜。(2)第三方应将介入过程中形成的文件、资料等移交给甲乙双方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.养老社区项目可行性研究报告要求:详细分析项目背景、市场需求、投资回报等,确保项目可行性。说明:该报告作为项目决策依据,需经双方认可。2.养老社区建设规划方案要求:包括社区布局、建筑风格、配套设施等,符合相关法规和标准。说明:方案需经双方协商一致,作为项目建设依据。3.担保物清单要求:详细列明担保物的种类、数量、价值等信息。说明:清单作为担保合同附件,具有法律效力。4.第三方合作协议要求:明确第三方职责、权利、义务和责任限额等。说明:协议作为本合同的补充,具有同等法律效力。5.合同履行情况报告要求:定期报告合同履行情况,包括项目进度、资金使用等。说明:报告作为合同履行情况的记录,需双方签字确认。6.争议解决协议要求:明确争议解决方式、程序和期限。说明:协议作为合同履行过程中的争议解决依据。7.保密协议要求:明确保密信息的范围、保密义务和违约责任。说明:协议作为合同履行过程中的保密依据。说明二:违约行为及责任认定:1.被担保方违约行为及责任认定违约行为:未按约定履行还款义务。责任认定:被担保方应立即偿还债务,并支付违约金。示例:被担保方逾期还款,应支付每日万分之五的违约金。2.担保方违约行为及责任认定违约行为:未按约定履行担保义务。责任认定:担保方应承担连带责任,赔偿被担保方因此遭受的损失。示例:担保方未按约定履行担保义务,导致被担保方遭受损失,应赔偿损失金额。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按约定履行合作协议。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例:第三方未按约定提供专业咨询,导致项目延误,应赔偿延误造成的损失。4.甲乙双方违约行为及责任认定违约行为:未按约定履行合同义务。责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。示例:甲乙双方未按约定提供项目资料,导致项目延误,应赔偿延误造成的损失。5.争议解决违约行为及责任认定违约行为:未按约定履行争议解决程序。责任认定:违约方应承担违约责任,支付对方因此产生的合理费用。示例:一方未按约定参与争议解决,应支付对方因此产生的律师费、诉讼费等。全文完。二零二四年度个人养老社区建设担保合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式2.合同签订依据和目的2.1合同签订依据2.2合同签订目的3.养老社区建设相关事项3.1养老社区建设地点3.2养老社区建设规模3.3养老社区建设内容3.4养老社区建设工期4.担保事项4.1担保金额4.2担保期限4.3担保方式4.4担保责任5.担保费用5.1担保费用计算方式5.2担保费用支付方式5.3担保费用支付时间6.合同履行6.1合同履行期限6.2合同履行地点6.3合同履行方式7.合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.其他约定事项11.1通知送达11.2合同附件11.3合同解除后的处理12.合同解除后的费用结算12.1合同解除后的费用计算12.2合同解除后的费用支付13.合同附件13.1合同附件一:养老社区建设方案13.2合同附件二:担保协议13.3合同附件三:其他相关文件14.合同签署日期及份数14.1合同签署日期14.2合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(一)甲方:__________有限公司(二)乙方:__________个人1.2合同双方法定代表人(一)甲方法定代表人:__________(二)乙方法定代表人:__________1.3合同双方住所地(一)甲方住所地:__________(二)乙方住所地:__________1.4合同双方联系方式(一)甲方联系方式:__________(二)乙方联系方式:__________2.合同签订依据和目的2.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规制定。2.2合同签订目的本合同旨在明确甲方在建设养老社区过程中,乙方愿意为甲方提供担保,确保甲方按照合同约定完成养老社区建设。3.养老社区建设相关事项3.1养老社区建设地点养老社区建设地点位于__________。3.2养老社区建设规模养老社区建设规模为__________。3.3养老社区建设内容养老社区建设内容包括但不限于__________。3.4养老社区建设工期养老社区建设工期为__________。4.担保事项4.1担保金额乙方同意为甲方提供人民币__________元的担保。4.2担保期限担保期限自本合同签订之日起至__________。4.3担保方式担保方式为__________。4.4担保责任乙方在本合同担保期限内,对甲方在养老社区建设过程中因自身原因导致的债务承担连带担保责任。5.担保费用5.1担保费用计算方式担保费用按照担保金额的__________比例计算。5.2担保费用支付方式担保费用由乙方于本合同签订之日起__________日内一次性支付给甲方。5.3担保费用支付时间担保费用支付时间为__________。6.合同履行6.1合同履行期限本合同履行期限自合同签订之日起至__________。6.2合同履行地点本合同履行地点为__________。6.3合同履行方式本合同履行方式为__________。8.违约责任8.1违约情形(一)甲方未按合同约定完成养老社区建设;(二)甲方在建设过程中出现重大质量事故,影响养老社区使用;(三)乙方未按合同约定支付担保费用;(四)乙方在担保期限内未履行担保责任;(五)任何一方违反合同约定的其他违约情形。8.2违约责任承担(一)甲方违反合同约定,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;(二)乙方违反合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(三)任何一方违约,对方有权解除合同,并要求违约方承担因此产生的全部损失。9.争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构(一)协商:双方应友好协商解决争议;(二)调解:双方可自愿选择调解机构进行调解;(三)仲裁:双方可约定将争议提交仲裁机构仲裁;(四)诉讼:协商、调解、仲裁未果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同终止条件(一)合同履行完毕;(二)双方协商一致解除合同;(三)因不可抗力导致合同无法履行;(四)法律法规规定的其他合同终止情形。11.其他约定事项11.1通知送达(一)本合同项下通知应以书面形式送达;(二)通知送达地址为双方在合同中约定的地址;(三)通知自送达之日起生效。11.2合同附件(一)养老社区建设方案;(二)担保协议;(三)其他相关文件。11.3合同解除后的处理(一)合同解除后,双方应按照合同约定进行财产清算;(二)合同解除后,双方应相互返还已支付的费用;(三)合同解除后,双方应承担各自违约责任。12.合同解除后的费用结算12.1合同解除后的费用计算合同解除后的费用计算按照本合同约定和双方实际履行情况进行。12.2合同解除后的费用支付合同解除后的费用支付按照本合同约定和双方实际履行情况进行。13.合同附件13.1合同附件一:养老社区建设方案13.2合同附件二:担保协议13.3合同附件三:其他相关文件14.合同签署日期及份数14.1合同签署日期本合同于____年____月____日签署。14.2合同份数及效力本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同选择并委托介入合同履行过程中的第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、监理机构、审计机构、评估机构等。15.2第三方选择(一)甲乙双方应在合同签订前共同协商确定第三方介入的事项;(二)第三方应由甲乙双方共同选定,并书面委托其介入合同履行;(三)第三方介入的事项应在合同中明确约定。15.3第三方责任(一)第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,履行相应的职责;(二)第三方在履行职责过程中,应遵守相关法律法规和行业标准;(三)第三方因自身原因导致合同履行受到影响,应承担相应的责任。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入的职责第三方介入的职责包括但不限于:1.对养老社区建设过程进行监督、检查;2.对建设质量、进度、安全等进行评估;3.对合同履行情况进行审计;4.对甲乙双方履行合同情况进行协调;5.法律法规规定的其他职责。16.2第三方介入的权限第三方介入的权限包括但不限于:1.要求甲乙双方提供相关资料;2.对甲乙双方的行为进行监督;3.向甲乙双方提出建议或要求;4.在必要时采取必要措施维护合同履行;5.法律法规规定的其他权限。16.3第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方承担,具体费用在合同中约定。17.第三方责任限额17.1责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,可根据第三方介入的具体事项和风险进行确定。17.2责任限额范围1.第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行受到影响;2.第三方在履行职责过程中,因违反法律法规或行业标准导致合同履行受到影响;3.第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失导致合同履行受到影响。17.3超过责任限额的处理如第三方责任超出合同约定的责任限额,甲乙双方应根据实际情况协商解决,必要时可依法向第三方追究超出部分的赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为合同履行过程中的受托方,甲方对第三方的行为负有监督责任。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为合同履行过程中的受托方,乙方对第三方的行为负有监督责任。18.3第三方与合同履行其他相关方的划分第三方与合同履行其他相关方的划分如下:1.第三方与施工单位:第三方对施工单位的行为进行监督,确保施工质量、进度和安全;2.第三方与供应商:第三方对供应商提供的产品或服务进行评估,确保其符合合同约定;3.第三方与监理单位:第三方与监理单位共同对养老社区建设过程进行监督,确保合同履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.养老社区建设方案详细要求:包括建设地点、规模、内容、工期、资金预算等详细信息。说明:此附件为养老社区建设的总体规划和实施依据。2.担保协议详细要求:包括担保金额、期限、方式、责任等具体条款。说明:此附件为乙方提供的担保具体内容,是合同履行的重要保障。3.第三方委托书详细要求:包括第三方名称、职责、权限、费用等内容。说明:此附件为甲乙双方共同委托第三方介入合同履行的正式文件。4.施工合同详细要求:包括施工单位名称、施工内容、质量标准、工期、验收标准等。说明:此附件为养老社区建设的主要施工合同,明确了施工单位的责任和义务。5.采购合同详细要求:包括供应商名称、采购内容、质量标准、价格、交货时间等。说明:此附件为养老社区建设所需物资采购的合同,明确了供应商的责任和义务。6.监理合同详细要求:包括监理单位名称、监理内容、质量标准、进度、验收标准等。说明:此附件为养老社区建设过程中的监理合同,明确了监理单位的责任和义务。7.付款计划详细要求:包括付款金额、时间、条件等。说明:此附件为合同履行过程中的付款安排,明确了付款的时间节点和条件。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、机构、程序等。说明:此附件为合同履行过程中出现争议时的解决机制。9.其他相关文件详细要求:包括但不限于土地使用证明、规划设计文件、环保评估报告等。说明:此附件为合同履行过程中可能涉及的其他相关文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定完成养老社区建设;甲方在建设过程中出现重大质量事故;乙方未按合同约定支付担保费用;乙方在担保期限内未履行担保责任;第三方在履行职责过程中违反法律法规或行业标准;甲乙双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:甲方违约:甲方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;乙方违约:乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;第三方违约:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约示例说明:甲方未按合同约定完成养老社区建设,导致工期延误,甲方应向乙方支付违约金;乙方未按合同约定支付担保费用,甲方有权解除合同,并要求乙方承担因违约产生的全部损失;第三方在履行监理职责过程中,未发现施工单位的质量问题,导致工程质量不合格,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度个人养老社区建设担保合同2本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与意义2.双方当事人信息2.1担保人基本信息2.2被担保人基本信息3.担保范围与金额3.1担保范围界定3.2担保金额确定4.担保期限与方式4.1担保期限4.2担保方式5.担保责任与义务5.1担保责任5.2担保义务6.担保费用与支付6.1担保费用计算6.2担保费用支付方式7.违约责任与处理7.1违约情形7.2违约责任7.3违约处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一:担保人承诺书11.2附件二:被担保人承诺书12.合同签署与生效日期12.1合同签署12.2合同生效日期13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二14.合同份数与保管14.1合同份数14.2合同保管第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规订立。1.2合同订立的目的与意义本合同旨在明确担保人与被担保人之间的权利义务关系,确保二零二四年度个人养老社区建设项目顺利进行,保障各方合法权益。2.双方当事人信息2.1担保人基本信息担保人名称:____________________法定代表人:____________________住所地:____________________联系电话:____________________2.2被担保人基本信息被担保人名称:____________________法定代表人:____________________住所地:____________________联系电话:____________________3.担保范围与金额3.1担保范围界定本合同担保范围包括但不限于:项目建设资金、设备购置、工程款支付、税费缴纳等。3.2担保金额确定本合同担保金额为人民币________万元整。4.担保期限与方式4.1担保期限本合同担保期限自合同生效之日起至二零二四年度个人养老社区建设项目竣工之日止。4.2担保方式本合同采用连带责任担保方式。5.担保责任与义务5.1担保责任担保人在担保期限内,对被担保人因项目建设所发生的债务承担连带责任。5.2担保义务(1)保证被担保人按照合同约定履行还款义务;(2)协助被担保人解决项目建设过程中遇到的困难;(3)对被担保人的经营状况进行监督,确保项目建设顺利进行。6.担保费用与支付6.1担保费用计算本合同担保费用按担保金额的________%计算,担保费用总额为人民币________万元整。6.2担保费用支付方式担保费用由被担保人在合同生效之日起________个工作日内一次性支付给担保人。7.违约责任与处理7.1违约情形(1)被担保人未按合同约定履行还款义务;(2)被担保人提供虚假信息或隐瞒重要事实;(3)被担保人擅自变更项目建设内容或扩大建设规模;(4)被担保人违反合同约定,导致项目建设无法按期完成。7.2违约责任(1)被担保人未按合同约定履行还款义务的,担保人有权要求被担保人立即偿还全部债务;(2)被担保人提供虚假信息或隐瞒重要事实的,担保人有权解除合同,并要求被担保人承担相应责任;(3)被担保人擅自变更项目建设内容或扩大建设规模的,担保人有权要求被担保人恢复原状或赔偿损失;(4)被担保人违反合同约定,导致项目建设无法按期完成的,担保人有权要求被担保人承担相应责任。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向担保人所在地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构(1)中国国际经济贸易仲裁委员会;(2)担保人所在地仲裁委员会。9.合同变更与解除9.1合同变更任何一方要求变更本合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致,签订书面变更协议,变更后的协议与本合同具有同等法律效力。9.2合同解除a.任何一方严重违约,经书面通知后,对方在合理期限内仍未纠正;b.因不可抗力导致合同无法履行;c.合同目的不能实现。(2)合同解除后,双方应立即停止履行合同,并按照合同约定处理未了事宜。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同终止条件(1)合同约定的担保期限届满;(2)合同约定的解除条件成就;(3)双方协商一致解除合同;(4)合同因其他原因依法终止。11.合同附件11.1附件一:担保人承诺书11.2附件二:被担保人承诺书12.合同签署与生效日期12.1合同签署本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。12.2合同生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.其他约定事项13.1其他约定事项一双方在本合同中未约定的事项,按相关法律法规执行。13.2其他约定事项二本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.合同份数与保管14.1合同份数本合同一式______份,双方各执______份。14.2合同保管双方应妥善保管合同文本,合同文本遗失或损坏,应及时通知对方,并重新制作合同文本。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或双方协商一致,介入本合同关系中的个人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、监理单位、审计机构、评估机构等。15.2第三方介入目的第三方介入本合同关系的目的是为了保障合同履行,提高项目质量,确保各方权益。15.3第三方介入方式(1)提供专业服务,如监理、审计、评估等;(2)作为合同履行过程中的监督机构;(3)协助解决合同履行过程中的争议。16.甲乙双方责任16.1甲方责任甲方应确保第三方具备相应的资质和条件,并承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。16.2乙方责任乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和便利条件,并承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。17.第三方责任17.1责任限额第三方在本合同中的责任限额由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。如无特殊约定,第三方责任限额为人民币________万元整。17.2责任范围第三方的责任范围限于其在合同中约定的职责和权限,超出此范围的责任,由甲乙双方自行承担。17.3责任承担(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,由第三方自行承担;(2)第三方在履行职责过程中,因甲乙双方原因造成损失的,由甲乙双方按照合同约定承担相应责任;(3)第三方在履行职责过程中,因不可抗力造成损失的,根据不可抗力影响程度,由甲乙双方协商分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务合同关系,甲方为服务接受方,第三方为服务提供方。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为服务合同关系,乙方为服务接受方,第三方为服务提供方。18.3第三方与甲乙双方的划分第三方与甲乙双方的关系为独立第三方关系,第三方不参与甲乙双方的利益分配,不承担甲乙双方的权利义务。19.第三方变更19.1第三方变更条件(1)合同履行过程中,如因第三方自身原因无法继续履行职责,甲乙双方可协商更换第三方;(2)合同履行过程中,如第三方违反合同约定,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年高精度燃油滤纸合作协议书
- 2025年电控多瓶采水器合作协议书
- 八年级英语下册 Unit 10 单元综合测试卷(人教河南版 2025年春)
- 人教版 七年级英语下册 UNIT 7 单元综合测试卷(2025年春)
- 育婴师服务协议书
- 信息技术在幼儿园一日活动中的运用
- 2025年个人承包鱼塘合同(2篇)
- 2025年个体经营劳动合同(4篇)
- 2025年五年级数学上学期教师工作总结样本(四篇)
- 2025年临床试验合作协议参考模板(三篇)
- 2025大连机场招聘109人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025-2030年中国电动高尔夫球车市场运行状况及未来发展趋势分析报告
- 物流中心原材料入库流程
- 河南省濮阳市2024-2025学年高一上学期1月期末考试语文试题(含答案)
- 长沙市2025届中考生物押题试卷含解析
- 2024年08月北京中信银行北京分行社会招考(826)笔试历年参考题库附带答案详解
- 2024年芽苗菜市场调查报告
- 苏教版二年级数学下册全册教学设计
- 职业技术学院教学质量监控与评估处2025年教学质量监控督导工作计划
- 乡镇新能源利用项目方案
- 金字塔原理与结构化思维考核试题及答案
评论
0/150
提交评论