




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版水电设施改造工程合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程期限3.工程造价及付款方式3.1工程造价3.2付款方式3.3付款时间3.4付款条件4.设计要求及标准4.1设计要求4.2设计标准4.3设计变更及费用5.施工要求及标准5.1施工要求5.2施工标准5.3施工进度5.4施工组织设计6.质量保证及验收6.1质量保证6.2验收标准6.3验收程序6.4验收时间7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护责任7.3安全生产措施7.4环境保护措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同生效及修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序12.附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:合同签订双方盖章文件12.3附件三:其他相关文件13.其他约定13.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同份数及效力14.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第一部分:合同如下:第一条合同签订双方基本信息1.1双方名称甲方:水电设施改造工程业主单位乙方:水电设施改造工程施工单位1.2双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称水电设施改造工程2.2工程地点省市县镇村2.3工程规模工程总投资为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)2.4工程内容包括但不限于:水电设施新建、改造、升级等。2.5工程期限自合同签订之日起至2025年12月31日止。第三条工程造价及付款方式3.1工程造价工程总造价为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00),具体分项造价详见附件。3.2付款方式(1)合同签订后5个工作日内,甲方支付乙方预付款人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00)。(2)工程进度达到设计要求的50%时,甲方支付乙方进度款人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00)。(3)工程进度达到设计要求的80%时,甲方支付乙方进度款人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00)。(4)工程竣工验收合格后30个工作日内,甲方支付乙方尾款人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)。3.3付款时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内。(2)进度款:工程进度达到约定节点后10个工作日内。(3)尾款:工程竣工验收合格后30个工作日内。3.4付款条件(1)乙方提交符合要求的工程进度报告。(2)甲方对工程进度报告进行审核,确认无误后支付相应款项。第四条设计要求及标准4.1设计要求(1)设计应符合国家相关标准和规范。(2)设计应满足工程实际需求,确保工程质量和安全。4.2设计标准(1)设计应采用先进的技术和设备。(2)设计应充分考虑环境保护和节能减排。4.3设计变更及费用(1)设计变更需经双方协商一致。(2)设计变更产生的费用由乙方承担。第五条施工要求及标准5.1施工要求(1)施工应严格按照设计文件和施工规范进行。(2)施工过程中应确保工程质量和安全。5.2施工标准(1)施工质量应符合国家相关标准和规范。(2)施工安全应符合国家相关标准和规范。5.3施工进度(1)施工进度应按照合同约定的时间节点进行。(2)施工进度应满足工程实际需求。5.4施工组织设计乙方应在合同签订后10个工作日内提交施工组织设计,经甲方审核通过后方可实施。第六条质量保证及验收6.1质量保证(1)乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范。(2)乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量。6.2验收标准(1)工程验收应按照国家相关标准和规范进行。(2)工程验收应满足设计要求和使用功能。6.3验收程序(1)乙方在工程完工后,向甲方提交验收申请。(2)甲方在收到验收申请后10个工作日内组织验收。(3)验收合格后,双方签署验收报告。6.4验收时间(1)预验收:工程进度达到设计要求的80%时。(2)最终验收:工程竣工验收合格后。第七条安全生产及环境保护7.1安全生产责任(1)乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。(2)乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。7.2环境保护责任(1)乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。(2)乙方应妥善处理施工废弃物,防止污染环境。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意仲裁,争议应提交至仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。8.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过60日,逾期未解决的,争议双方应同意延长解决期限。第九条违约责任9.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间、质量要求完成工程。(2)甲方未按合同约定支付款项。(3)任何一方违反合同约定的其他义务。9.2违约责任(1)乙方未按期完成工程,每逾期一日,应向甲方支付相当于工程总造价万分之一的违约金。(2)甲方未按期支付款项,每逾期一日,应向乙方支付相当于逾期付款金额万分之五的违约金。(3)任何一方违反合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿因违约给对方造成的损失,违约方应承担赔偿责任。第十条合同解除及终止10.1合同解除条件(1)任何一方严重违约,经对方书面通知后,在合理期限内仍未纠正。(2)因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止条件(1)合同约定的工程完成并验收合格。(2)合同约定的付款义务履行完毕。10.3合同解除及终止程序(1)任何一方要求解除或终止合同,应提前30日以书面形式通知对方。第十一条合同生效及修改11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改程序(1)合同修改需经双方协商一致。(2)合同修改应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。第十二条附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:合同签订双方盖章文件12.3附件三:其他相关文件第十三条其他约定13.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。13.2本合同如有未尽事宜,以补充协议为准。第十四条合同份数及效力14.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效,自合同终止之日起失效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义本合同项下的“第三方”是指除甲乙双方以外的,因合同履行需要,经甲乙双方同意介入合同履行的个人、企业或其他组织。15.2类型(1)设计单位:负责工程的设计工作。(2)监理单位:负责对工程进度、质量、安全等进行监督。(3)咨询机构:提供专业咨询意见或服务。(4)融资机构:提供工程资金支持。(5)其他相关单位:根据合同履行需要,经甲乙双方同意的其他第三方。16.第三方介入程序16.1提出申请任何一方需要第三方介入时,应提前30日以书面形式向对方提出申请,并说明介入理由、第三方的基本情况以及预计介入的时间。16.2同意与否对方应在收到申请后10个工作日内予以答复,同意或不同意第三方介入。16.3签订协议经甲乙双方同意第三方介入后,相关方应签订相应的合作协议,明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方在本合同项下的责任范围限于其合作协议中约定的内容。17.2责任限额(1)设计单位:对设计文件的质量负责,如因设计问题导致工程损坏,设计单位应承担相应的修复责任,赔偿金额不超过设计费总额的50%。(2)监理单位:对工程进度、质量、安全进行监督,如因监理失职导致工程损坏,监理单位应承担相应的修复责任,赔偿金额不超过监理服务费总额的50%。(3)咨询机构:提供专业咨询意见,如因咨询意见错误导致工程损坏,咨询机构应承担相应的修复责任,赔偿金额不超过咨询费总额的50%。(4)融资机构:提供工程资金支持,如因融资问题导致工程无法继续,融资机构应承担相应的责任,赔偿金额不超过融资额的10%。(5)其他第三方:根据合作协议约定承担相应责任。18.第三方与其他各方的责任划分18.1责任主体第三方在本合同项下的责任主体为第三方自身,甲乙双方对第三方责任承担连带责任。18.2责任承担(1)第三方责任由其自身承担,甲乙双方不承担直接责任。(2)如第三方责任导致甲乙双方损失,甲乙双方有权要求第三方承担赔偿责任。19.第三方介入后的合同变更19.1变更程序任何一方需要变更第三方介入内容时,应按照本合同约定的程序进行。19.2变更生效变更后的协议或协议附件自双方签字盖章之日起生效。20.第三方介入后的合同终止20.1终止条件(1)工程完成并验收合格。(2)合同约定的付款义务履行完毕。(3)第三方介入协议约定的其他终止条件。20.2终止程序任何一方需要终止第三方介入时,应提前30日以书面形式向对方提出终止申请,并说明终止理由。20.3终止生效经甲乙双方同意,第三方介入协议自终止之日起失效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸要求:详细展示工程的整体布局、设计细节、技术参数等,确保工程实施过程中有据可依。说明:工程图纸应由设计单位提供,并经甲乙双方确认无误后作为附件。2.附件二:合同签订双方盖章文件要求:包括合同文本、双方法定代表人签字、公司盖章等,确保合同的法律效力。说明:双方盖章文件应完整、清晰,并由法定代表人亲自签字。3.附件三:设计变更通知书要求:详细说明设计变更的内容、原因、影响及费用等,确保变更的合理性和可操作性。说明:设计变更通知书应由设计单位提出,经甲乙双方确认后生效。4.附件四:施工组织设计要求:详细描述施工方案、进度安排、质量保证措施、安全措施等,确保施工过程的有序进行。说明:施工组织设计应由施工单位制定,并经甲乙双方审核通过。5.附件五:工程进度报告要求:按月或按阶段提交工程进度报告,包括已完成工程量、施工进度、存在问题及解决方案等。说明:工程进度报告应由施工单位定期提交,确保甲乙双方了解工程进展。6.附件六:工程验收报告要求:详细记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果及存在问题等。说明:工程验收报告应由验收人员填写,并经甲乙双方确认。7.附件七:安全生产责任书要求:明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务,确保施工安全。说明:安全生产责任书应由甲乙双方共同签订,并严格执行。8.附件八:环境保护责任书要求:明确甲乙双方在环境保护方面的责任和义务,确保施工过程中的环境保护。说明:环境保护责任书应由甲乙双方共同签订,并严格执行。9.附件九:付款凭证要求:包括银行转账记录、现金支付凭证等,证明付款的真实性。说明:付款凭证应由甲方提供,作为付款依据。10.附件十:其他相关文件要求:根据合同履行过程中产生的重要文件,如会议纪要、通知等。说明:其他相关文件应由甲乙双方共同保管,作为合同履行的补充材料。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按合同约定的时间、质量要求完成工程。(2)甲方未按合同约定支付款项。(3)任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准:(1)乙方未按期完成工程,每逾期一日,应向甲方支付相当于工程总造价万分之一的违约金。(2)甲方未按期支付款项,每逾期一日,应向乙方支付相当于逾期付款金额万分之五的违约金。(3)任何一方违反合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。3.示例说明:(1)乙方在合同约定的时间内未能完成工程,逾期10天。根据合同约定,乙方应支付甲方违约金人民币10,000元。(2)甲方在合同约定的时间内未支付乙方款项,逾期30天。根据合同约定,甲方应支付乙方违约金人民币15,000元。(3)乙方在施工过程中,因管理不善导致工程损坏,造成损失人民币50,000元。根据合同约定,乙方应承担全部赔偿责任。全文完。二零二四版水电设施改造工程合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2双方法定代表人或授权代表1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程投资3.工程进度与工期3.1工程进度安排3.2工期规定3.3工期延误责任4.工程质量与验收4.1工程质量标准4.2工程验收程序4.3工程验收标准4.4工程保修5.工程费用与支付5.1工程费用组成5.2工程费用支付方式5.3工程费用结算5.4付款时间及比例6.合同变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件6.3合同变更与解除程序7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算标准9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.合同附件10.1设计图纸10.2施工组织设计10.3有关技术规范10.4其他附件11.合同解除与终止后的处理11.1合同解除后的处理11.2合同终止后的处理11.3工程资料归档12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任13.其他约定13.1双方责任13.2合同附件13.3通知方式14.合同签署与生效14.1签署时间14.2签署地点14.3合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址(1)甲方:水电设施改造工程指挥部地址:省市区街道号(2)乙方:水电设施改造工程施工单位地址:省市区街道号1.2双方法定代表人或授权代表(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3双方联系方式(1)甲方联系人:联系电话:138xxxx5678(2)乙方联系人:赵六联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1工程名称水电设施改造工程2.2工程地点省市区2.3工程规模工程总投资为人民币壹仟万元整。2.4工程内容包括水电设施拆除、改造、安装及配套设施建设等。2.5工程投资甲方负责提供工程所需资金,乙方负责工程实施。3.工程进度与工期3.1工程进度安排工程分为四个阶段,具体进度安排如下:(1)第一阶段:拆除旧设施,预计工期1个月;(2)第二阶段:改造工程,预计工期3个月;(3)第三阶段:安装新设施,预计工期1个月;(4)第四阶段:配套设施建设,预计工期2个月。3.2工期规定总工期为7个月,自合同签订之日起计算。3.3工期延误责任若因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付人民币壹万元违约金。4.工程质量与验收4.1工程质量标准严格按照国家标准、行业标准及甲方要求执行。4.2工程验收程序工程验收分为自检、预检和竣工验收三个阶段。4.3工程验收标准验收标准应符合国家标准、行业标准及甲方要求。4.4工程保修工程保修期为自竣工验收合格之日起三年。5.工程费用与支付5.1工程费用组成工程费用包括直接费用、间接费用和利润。5.2工程费用支付方式(1)工程款支付比例:第一阶段10%,第二阶段30%,第三阶段40%,第四阶段20%;(2)预付款:合同签订后5个工作日内,乙方需提交相关材料,甲方支付合同总价的20%作为预付款。5.3工程费用结算工程款结算以甲方审核确认的工程量、单价和结算资料为准。5.4付款时间及比例(1)第一阶段:验收合格后10个工作日内支付;(2)第二阶段:验收合格后10个工作日内支付;(3)第三阶段:验收合格后10个工作日内支付;(4)第四阶段:验收合格后10个工作日内支付。6.合同变更与解除6.1合同变更条件(1)因不可抗力导致工程无法按期完成;(2)因工程变更导致工程量、工程款发生变化。6.2合同解除条件(1)一方严重违约;(2)发生不可抗力导致合同无法履行。6.3合同变更与解除程序(1)合同变更:双方协商一致,签订书面变更协议;(2)合同解除:一方提出解除合同,书面通知另一方,双方协商一致。7.争议解决7.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成时,提交仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构仲裁委员会7.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。8.违约责任8.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方施工过程中出现质量问题,造成安全事故;(3)乙方擅自改变工程设计,未经甲方同意;(4)乙方未按合同约定支付工程款;(5)甲方未按合同约定提供工程资料或场地。8.2违约责任承担(1)乙方违约,应向甲方支付违约金,违约金按每日工程总价的千分之一计算;(2)甲方违约,应向乙方支付违约金,违约金按每日工程总价的千分之一计算;(3)因违约造成的损失,违约方应承担相应的赔偿责任。8.3违约金计算标准违约金计算自违约行为发生之日起至实际履行之日止。9.合同生效与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件(1)工程完工并验收合格;(2)合同约定的解除条件成就;(3)本合同约定的其他终止条件。9.3合同终止程序合同终止前,双方应就合同终止后的事宜进行协商,达成一致后签订终止协议。10.合同附件10.1设计图纸本合同附件包括工程初步设计图纸、施工图纸及变更图纸。10.2施工组织设计乙方提交的施工组织设计应经甲方审核批准。10.3有关技术规范工程施工应遵循国家及行业标准。10.4其他附件包括合同变更协议、验收报告、工程结算书等。11.合同解除与终止后的处理11.1合同解除后的处理合同解除后,双方应立即停止履行合同义务,并妥善处理合同解除后的事宜。11.2合同终止后的处理合同终止后,乙方应按照合同约定完成工程尾工,并办理工程移交手续。11.3工程资料归档双方应将工程资料归档保存,以备查阅。12.保密条款12.1保密内容双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。12.3保密责任双方应对保密内容采取保密措施,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.其他约定13.1双方责任双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。13.2合同附件合同附件与本合同具有同等法律效力。13.3通知方式双方应以书面形式相互通知,通知以送达对方为准。14.合同签署与生效14.1签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点合同签署地点为省市区。14.3合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方等,其为合同履行的辅助服务提供者或监管者。15.2第三方介入方式(1)由甲方或乙方邀请;(2)根据合同约定或法律规定;(3)由仲裁机构或法院指定。16.第三方责权利16.1第三方责任第三方应按照合同约定或相关法律规定,对其提供的服务的质量和效果承担责任。16.2第三方权利第三方有权获取合同履行过程中的必要信息,并有权对合同履行情况进行监督。16.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规,维护合同双方的合法权益,不得泄露商业秘密。17.第三方介入程序17.1第三方选定第三方的选定应经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。17.2第三方职责第三方应明确其职责范围,包括但不限于工程监理、质量监督、进度控制、费用审计等。18.第三方责任限额18.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中出现的失误或疏忽,应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方服务的性质、合同金额及市场行情等因素确定。18.3责任限额条款本合同中,第三方责任限额为人民币壹拾万元整。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方在合同履行过程中的职责应与甲乙双方的职责明确划分,避免职责交叉。19.2责任划分第三方因履行合同过程中出现的失误或疏忽,应承担相应的责任。甲乙双方应各自承担其合同项下的责任。19.3争议解决第三方与其他各方发生争议时,应通过协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。20.第三方介入后的合同变更20.1变更程序第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应经甲乙双方及第三方协商一致,并签订书面变更协议。20.2变更生效变更协议自甲乙双方及第三方签字盖章之日起生效。21.第三方介入后的合同终止21.1终止条件第三方介入后,合同终止的条件应符合本合同第九条的规定。21.2终止程序合同终止程序应符合本合同第九条的规定。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式应符合本合同第七条的规定。22.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构应符合本合同第七条的规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包括工程初步设计图纸、施工图纸及变更图纸,需标注设计单位、设计日期、设计说明等。附件说明:设计图纸是工程实施的依据,必须清晰、准确,并符合国家相关标准。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。附件说明:施工组织设计是指导工程实施的重要文件,需经甲方审核批准。3.有关技术规范详细要求:包括国家标准、行业标准及甲方要求的技术规范。附件说明:技术规范是工程实施的技术依据,确保工程质量。4.工程量清单详细要求:包括工程名称、计量单位、工程量、单价、合价等。附件说明:工程量清单是工程结算的依据,需准确无误。5.验收报告详细要求:包括工程验收时间、验收人员、验收意见、验收结论等。附件说明:验收报告是工程验收合格的证明,需详细记录验收过程。6.工程结算书详细要求:包括工程量清单、结算金额、结算依据等。附件说明:工程结算书是工程结算的依据,需双方签字确认。7.合同变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更时间、变更金额等。附件说明:合同变更协议是合同变更的法律文件,需双方签字确认。8.工程照片及视频资料详细要求:包括工程各个阶段的照片及视频资料。附件说明:工程照片及视频资料是工程实施过程的记录,便于双方核对工程进度。9.保密协议详细要求:包括保密内容、保密期限、保密责任等。附件说明:保密协议是保护双方商业秘密的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方施工过程中出现质量问题,造成安全事故。乙方擅自改变工程设计,未经甲方同意。乙方未按合同约定支付工程款。甲方未按合同约定提供工程资料或场地。2.责任认定标准乙方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,支付甲方违约金人民币壹万元。乙方施工过程中出现质量问题,造成安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方擅自改变工程设计,未经甲方同意,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。乙方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,支付甲方违约金人民币壹万元。甲方未按合同约定提供工程资料或场地,每延误一天,支付乙方违约金人民币壹万元。示例说明:乙方未按合同约定的时间完成工程,实际完成时间为合同约定时间的120%,则乙方应支付甲方违约金人民币壹拾贰万元。乙方施工过程中因质量问题导致安全事故,造成甲方损失人民币伍拾万元,则乙方应赔偿甲方人民币伍拾万元。全文完。二零二四版水电设施改造工程合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目投资及资金来源3.1项目总投资3.2资金来源及比例3.3资金支付方式4.工程设计及施工要求4.1设计要求4.2施工要求4.3施工工期4.4施工质量标准5.施工进度及验收5.1施工进度计划5.2进度调整及延误处理5.3验收标准及程序5.4验收不合格处理6.材料设备采购6.1材料设备采购方式6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收程序6.4违约责任7.工程款支付7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3工程款支付条件7.4违约责任8.保险8.1保险种类及金额8.2保险责任范围8.3保险合同签订及生效8.4保险费用承担9.违约责任及处理9.1违约责任9.2违约责任处理方式9.3违约责任赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3材料设备清单12.4其他相关文件13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更生效日期14.其他约定事项14.1不可抗力14.2通知方式14.3合同附件14.4合同解释14.5合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:水电设施改造工程业主单位地址:省市区街道号乙方:水电设施改造工程施工单位地址:省市区街道号1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六联系电话:139xxxx56782.项目概述2.1项目名称水电设施改造工程2.2项目地点省市县镇村2.3项目规模改造水电设施处,涉及公里输电线路2.4项目内容包括水电设施改造、输电线路改造、配电房改造等3.项目投资及资金来源3.1项目总投资人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)3.2资金来源及比例甲方自筹资金:人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00)乙方自筹资金:人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00)3.3资金支付方式甲方自筹资金于合同签订后一个月内支付完毕,乙方自筹资金于合同签订后两个月内支付完毕4.工程设计及施工要求4.1设计要求设计单位需按照国家相关标准及甲方要求进行设计,确保工程质量和安全4.2施工要求施工单位需严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程进度和质量4.3施工工期自合同签订之日起,工期为12个月4.4施工质量标准工程质量符合国家相关标准及甲方要求5.施工进度及验收5.1施工进度计划施工单位需在合同签订后一个月内提交详细的施工进度计划,经甲方审核通过后执行5.2进度调整及延误处理如因不可抗力等原因导致进度延误,双方应协商解决,延误工期不超过3个月5.3验收标准及程序工程完成后,双方按国家相关标准及合同约定进行验收5.4验收不合格处理验收不合格部分,由施工单位负责整改,直至合格6.材料设备采购6.1材料设备采购方式材料设备采购由甲方负责,乙方提供所需材料设备的清单及质量要求6.2材料设备质量要求材料设备需符合国家相关标准及甲方要求,具有合格证明文件6.3材料设备验收程序材料设备到货后,由双方共同验收,验收合格后方可使用6.4违约责任如乙方提供的材料设备不符合要求,乙方应承担相应的违约责任7.工程款支付7.1工程款支付方式工程款采用分期支付方式,按施工进度及验收情况支付7.2工程款支付进度第一阶段:工程开工前支付合同总价的20%第二阶段:工程完成50%后支付合同总价的30%第三阶段:工程完成80%后支付合同总价的30%第四阶段:工程竣工验收合格后支付合同总价的20%7.3工程款支付条件工程款支付条件包括但不限于:工程进度符合要求、材料设备验收合格、工程验收合格等7.4违约责任如甲方未按约定支付工程款,应承担相应的违约责任8.保险8.1保险种类及金额甲方需购买建筑工程一切险,保险金额不低于合同总价乙方需购买雇主责任险,保险金额不低于合同总价8.2保险责任范围保险责任范围包括但不限于:自然灾害、意外事故、人员伤亡等8.3保险合同签订及生效保险合同由双方在合同签订后一个月内共同办理,并确保保险生效8.4保险费用承担保险费用由甲方承担建筑工程一切险,乙方承担雇主责任险9.违约责任及处理9.1违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等9.2违约责任处理方式违约责任的处理方式包括但不限于:协商解决、仲裁、诉讼等9.3违约责任赔偿标准赔偿标准根据实际情况及合同约定确定,确保双方合法权益10.争议解决10.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行10.3争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会11.合同生效及终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同生效日期合同生效日期为2004年4月1日11.3合同终止条件合同因完成约定内容、双方协商一致、法定原因等情形终止11.4合同终止日期合同终止日期以实际完成约定内容或双方约定为准12.合同附件12.1设计文件包括但不限于:设计说明书、施工图纸、设计变更文件等12.2施工图纸包括但不限于:水电设施改造施工图纸、输电线路改造施工图纸等12.3材料设备清单包括但不限于:材料设备名称、规格、数量、质量要求等12.4其他相关文件包括但不限于:合同签订文件、验收报告、变更通知等13.合同变更13.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议13.2合同变更程序合同变更程序包括:提出变更请求、协商变更内容、签订变更协议等13.3合同变更生效日期合同变更协议签订之日起生效14.其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或履行受到严重影响,双方互不承担责任14.2通知方式通知应以书面形式进行,并确保对方收到14.3合同附件合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力14.4合同解释本合同如有歧义,以双方协商一致的解释为准14.5合同签署及生效日期本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲方、乙方以外的,根据合同约定或法律、法规规定,参与合同履行、监督、管理或提供专业服务的独立实体,包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询机构、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的顺利进行,提高工程质量,确保工程安全,以及提供专业的技术支持和咨询服务。16.第三方介入方式及程序16.1介入方式1.甲方或乙方根据合同需要,委托第三方提供服务;2.根据法律规定,第三方作为法定监管机构或评估机构介入;3.双方协商一致,引入第三方作为合同履行过程中的辅助或监督机构。16.2介入程序1.甲方或乙方提出第三方介入的需求,并明确第三方介入的具体事项和责任;2.双方协商确定第三方的资质、服务内容、费用及支付方式;3.签订第三方服务协议,明确各方的权利和义务;4.第三方按照协议约定履行职责。17.第三方责任限额17.1责任限额设定第三方的责任限额应根据其服务内容、服务质量、合同约定及法律规定确定。责任限额应在第三方服务协议中明确。17.2责任承担1.第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任;2.第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因导致损失的,不承担赔偿责任;3.第三方在履行职责过程中,因甲方或乙方原因导致损失的,甲方或乙方应承担相应的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务与被服务关系,甲方为服务接受方。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务与被服务关系,乙方为服务接受方。18.3第三方与合同履行的关系第三方在合同履行过程中的职责是辅助、监督或提供专业服务,不参与合同主体权利和义务的履行。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1第三方介入的额外条款1.第三方介入的额外条款应在第三方服务协议中明确,包括但不限于:a.第三方介入的具体事项和范围;b.第三方的工作内容和报告要求;c.第三方的责任和义务;d.第三方的报酬和支付方式;e.第三方的保密条款。2.第三方服务协议作为本合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力。19.2第三方介入时的额外说明1.第三方介入后,甲方和乙方应积极配合第三方的各项工作,确保合同履行顺利进行;2.第三方在履行职责过程中,如发现甲方或乙方存在违约行为,应立即通知甲方或乙方,并采取必要措施;3.第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任;4.第三方介入期间,甲方和乙方应继续履行合同约定的权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件要求:设计说明书、施工图纸、设计变更文件等需符合国家相关标准和甲方要求,文件需完整、清晰、可读。说明:设计文件是施工的依据,需确保其准确性和完整性。2.施工图纸要求:施工图纸需详细标注施工尺寸、材料、工艺要求,图纸需经过甲方审核通过。说明:施工图纸是施工过程中必须遵循的文件,需确保其准确性和可行性。3.材料设备清单要求:清单需详细列出材料设备的名称、规格、数量、质量要求、供应商等信息。说明:材料设备清单是材料设备采购的依据,需确保其准确性和完整性。4.合同签订文件要求:合同签订文件需包括合同文本、双方签字盖章、合同附件等。说明:合同签订文件是合同生效的凭证,需确保其合法性和有效性。5.验收报告要求:验收报告需详细记录验收时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明:验收报告是工程验收的凭证,需确保其真实性和准确性。6.变更通知要求:变更通知需明确变更内容、原因、影响及处理措施。说明:变更通知是合同履行过程中对合同内容的调整,需确保其及时性和有效性。7.保险合同要求:保险合同需明确保险种类、保险金额、保险责任范围、保险期限等。说明:保险合同是合同履行过程中的保障措施,需确保其合法性和有效性。8.第三方服务协议要求:第三方服务协议需明确第三方服务内容、责任、费用、支付方式等。说明:第三方服务协议是第三方介入的依据,需确保其合法性和有效性。9.争议解决协议要求:争议解决协议需明确争议解决方式、程序、机构等。说明:争议解决协议是解决合同争议的依据,需确保其合法性和有效性。10.其他相关文件要求:根据合同履行过程中可能产生的其他相关文件,如会议纪要、通信记录等。说明:其他相关文件是合同履行的辅助性文件,需确保其真实性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为要求:违约行为包括但不限于未按时支付工程款、未按时完成工程、工程不符合质量标准、违反合同约定等。说明:违约行为是合同履行过程中的违法行为,需承担相应的责任。2.责任认定标准要求:责任认定标准根据合同约定、法律规定及实际情况确定。说明:责任认定标准是确定违约责任的重要依据。3.违约责任认定示例示例一:乙方未按时完成工程,经甲方催告后仍未能按时完成,乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。示例二:甲方未按时支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。示例三:工程不符合质量标准,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方损失。全文完。二零二四版水电设施改造工程合同3本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量要求第三条工程设计3.1设计单位3.2设计内容3.3设计费用3.4设计变更第四条工程施工4.1施工单位4.2施工内容4.3施工组织设计4.4施工进度4.5施工质量4.6施工安全第五条工程监理5.1监理单位5.2监理内容5.3监理费用5.4监理方法第六条工程材料及设备6.1材料设备供应商6.2材料设备种类6.3材料设备质量要求6.4材料设备费用6.5材料设备采购第七条工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收费用第八条付款方式及进度款8.1付款方式8.2付款进度8.3付款时间8.4付款条件第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用第十一条合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序第十二条合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3合同附件清单第十三条合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员第十四条其他约定14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同附件生效条件14.4合同解释权14.5合同修订程序第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水电设施改造工程业主方乙方:水电设施改造工程施工单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称二零二四版水电设施改造工程2.2工程地点省市县镇村2.3工程规模总占地面积:10000平方米建筑面积:5000平方米2.4工程工期自合同生效之日起,工期为12个月。2.5工程质量要求按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级。第三条工程设计3.1设计单位设计研究院3.2设计内容包括水电设施的设计、施工图纸、施工组织设计等。3.3设计费用设计费用总额为人民币万元。3.4设计变更设计变更需经双方协商一致,并签订设计变更协议。第四条工程施工4.1施工单位水电设施改造工程施工单位4.2施工内容包括水电设施的拆除、新建、改造等。4.3施工组织设计施工单位需编制详细的施工组织设计,经甲方审批后执行。4.4施工进度按照施工组织设计中的进度计划执行,确保工程按期完工。4.5施工质量施工单位需严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。4.6施工安全施工单位需建立健全安全生产责任制,确保施工安全。第五条工程监理5.1监理单位工程监理有限公司5.2监理内容包括工程质量、进度、安全等方面的监理。5.3监理费用监理费用总额为人民币万元。5.4监理方法采用现场监理、旁站监理、巡视监理等多种方式。第六条工程材料及设备6.1材料设备供应商材料设备供应商6.2材料设备种类包括水电设施的材料和设备,如管道、阀门、变压器等。6.3材料设备质量要求材料设备需符合国家相关标准和规范,确保质量。6.4材料设备费用材料设备费用总额为人民币万元。6.5材料设备采购材料设备采购由施工单位负责,经甲方审核批准。第七条工程验收7.1验收标准按照国家相关标准和规范进行验收。7.2验收程序验收前,施工单位需向甲方提交验收申请,经甲方审核同意后进行验收。7.3验收时间验收时间为工程完工后30日内。7.4验收费用验收费用由乙方承担。第八条付款方式及进度款8.1付款方式合同总价款分阶段支付,具体如下:预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价的10%;进度款:按工程进度分期支付,每月支付合同总价的8%,累计支付至合同总价的80%;验收合格后支付:验收合格后5个工作日内,支付合同总价的5%;竣工验收合格并交付使用后支付:竣工验收合格并交付使用后5个工作日内,支付合同总价的5%;保修期满支付:保修期满后5个工作日内,支付合同总价的5%。8.2付款进度具体付款进度如下:预付款:合同签订后;进度款:每月末;验收合格款:验收合格后;竣工验收合格款:竣工验收合格并交付使用后;保修期满款:保修期满后。8.3付款时间所有付款均应在合同约定的付款时间前5个工作日内完成。8.4付款条件付款条件包括但不限于:甲方确认收到乙方提交的合法、合规的发票;工程进度符合合同约定;工程质量达到合同约定的标准;验收合格。第九条违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定的时间完成工程;乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准;乙方违反合同约定的保密条款;甲方未按合同约定支付款项。9.2违约责任纠正违约行为;支付违约金;承担因违约造成的损失;采取补救措施。9.3违约处理违约处理程序如下:双方协商解决;协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁;仲裁不成,依法向人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决程序争议解决程序如下:双方协商解决;协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁;仲裁不成,依法向人民法院提起诉讼。10.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非合同另有约定。第十一条合同生效与解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件双方协商一致解除合同;一方违约,另一方在合理期限内通知解除合同;发生不可抗力事件,导致合同无法履行。11.3合同解除程序合同解除程序如下:提出解除合同的一方应书面通知另一方;双方协商确定解除合同的具体事宜;完成合同解除的相关手续。第十二条合同附件12.1设计文件包括但不限于施工图纸、设计说明书、设计变更等。12.2施工图纸包括但不限于水电设施施工图、设备布置图等。12.3合同附件清单合同附件清单应列明所有合同附件的名称、数量和内容。第十三条合同签署13.1签署时间合同签署时间为2004年5月15日。13.2签署地点合同签署地点为省市县镇村。13.3签署人员甲方签署人员:乙方签署人员:第十四条其他约定14.1保密条款双方对本合同内容以及与合同相关的技术、商业秘密负有保密义务。14.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时,双方互不承担责任,并应及时通知对方。14.3合同附件生效条件合同附件自合同签署之日起生效。14.4合同解释权本合同的解释权归甲方所有。14.5合同修订程序合同修订需经双方协商一致,并签订书面修订协议。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、监督、咨询、担保或其他辅助服务的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方及其关联方,以及合同双方指定的代理人。第二条第三方介入范围工程设计、施工、监理等方面的专业服务;工程质量、进度、安全等方面的监督;合同履行过程中的咨询、调解;工程款项支付担保;其他甲乙双方约定的辅助服务。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成甲方损失的,其责任限额如下:因设计、施工、监理等技术服务导致的损失,第三方责任限额为合同总价的5%;因监督、咨询、调解等服务导致的损失,第三方责任限额为合同总价的1%;因款项支付担保服务导致的损失,第三方责任限额为担保金额的10%;因其他辅助服务导致的损失,第三方责任限额由甲乙双方另行约定。3.2第三方责任限额的计算,以实际损失为准,但不得超过约定的责任限额。第四条第三方责权利4.1第三方权利:按照合同约定,获得相应的服务费用;在合同履行过程中,享有知情权、建议权、监督权;在合同履行过程中,有权要求甲乙双方履行合同义务。4.2第三方义务:按照合同约定,提供专业、高效的服务;保守合同双方的商业秘密和技术秘密;在合同履行过程中,确保服务质量,避免造成甲方损失;遵守国家法律法规,履行合同约定的其他义务。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方聘请的专业服务提供者,应服从甲方的管理和监督;第三方在合同履行过程中,应确保甲方利益不受损害。5.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方提供服务的监督者,应确保乙方按照合同约定履行义务;第三方在合同履行过程中,应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。5.3第三方与合同双方的关系:第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方;第三方在合同履行过程中,应确保合同双方合法权益得到保障。第六条第三方介入程序6.1第三方介入前,甲乙双方应协商一致,确定第三方介入的范围、责任限额和费用等事项。6.2第三方介入后,甲乙双方应将第三方纳入合同履行管理,确保合同顺利实施。6.3第三方介入过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第七条第三方变更与退出7.1第三方变更:如甲乙双方认为有必要更换第三方,应书面通知对方,并重新协商确定第三方介入的相关事宜。7.2第三方退出:第三方在合同履行过程中,如因自身原因无法继续履行合同义务,应提前30日书面通知甲乙双方,并协助甲乙双方选择新的第三方。7.3第三方变更或退出后,甲乙双方应重新协商确定第三方介入的相关事宜,确保合同履行不受影响。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含水电设施的设计图纸、设计说明书、设计变更通知等。说明:设计文件需符合国家相关标准和规范,并由具备相应资质的设计单位出具。2.施工图纸详细要求:包含水电设施施工图、设备布置图、施工组织设计等。说明:施工图纸需详细、准确,并由具备相应资质的施工单位提供。3.合同附件清单详细要求:列明所有合同附件的名称、数量、内容和签署日期。说明:合同附件清单是合同的重要组成部分,需与合同一并保存。4.预付款支付凭证详细要求:包括银行转账记录、支票等支付凭证。说明:预付款支付凭证是证明甲方已支付预付款的依据。5.进度款支付凭证详细要求:包括银行转账记录、支票等支付凭证。说明:进度款支付凭证是证明甲方已支付进度款的依据。6.验收合格证书详细要求:由监理单位或验收委员会出具的验收合格证明。说明:验收合格证书是证明工程达到合同约定质量标准的依据。7.竣工验收报告详细要求:包括工程概况、施工过程、验收结果等。说明:竣工验收报告是证明工程已按合同约定完成并交付使用的依据。8.保修证书详细要求:包括保修范围、期限、联系方式等。说明:保修证书是证明工程进入保修期的依据。9.违约通知详细要求:包括违约事实、违约责任、处理建议等。说明:违约通知是甲乙双方在发生违约行为时,互相通知对方采取相应措施的依据。10.争议解决文件详细要求:包括争议解决的方式、程序、结果等。说明:争议解决文件是甲乙双方在发生争议时,解决问题的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。乙方违反合同约定的保密条款。甲方未按合同约定支付款项。第三方在服务过程中违反合同约定,造成甲方损失。2.责任认定标准:违约行为发生后,甲乙双方应立即进行协商,确定违约事实和责任。违约责任认定依据合同约定、国家相关法律法规和行业标准。违约责任包括但不限于:纠正违约行为;支付违约金;承担因违约造成的损失;采取补救措施。3.违约责任示例说明:乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工程延期交付。甲方有权要求乙方支付违约金,并承担因延期造成的损失。乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准,导致工程出现质量问题。甲方有权要求乙方更换材料或设备,并承担更换费用。第三方在服务过程中违反合同约定,造成甲方损失。甲方有权要求第三方承担相应责任,并要求乙方承担连带责任。全文完。二零二四版水电设施改造工程合同4本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3合同标的及范围2.工程设计2.1设计原则及要求2.2设计变更及审批程序2.3设计费用及支付方式3.工程施工3.1施工准备及组织3.2施工进度及计划3.3施工质量及验收标准3.4施工安全及环境保护4.材料设备4.1材料设备采购及供应4.2材料设备质量及验收4.3材料设备价格及支付方式5.工程造价及结算5.1工程造价确定及调整5.2工程进度款支付5.3工程竣工结算6.工程验收6.1验收程序及标准6.2验收组织及人员6.3验收报告及备案7.保修责任7.1保修范围及期限7.2保修责任的履行7.3保修费用的承担8.违约责任8.1违约行为及认定8.2违约责任承担8.3违约纠纷解决9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止的程序11.合同履行11.1合同履行期限11.2合同履行地点11.3合同履行方式12.保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务及责任12.3保密信息的处理13.其他约定13.1不可抗力条款13.2合同附件及补充协议13.3合同未尽事宜的处理14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除及终止的程序第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1甲方法定名称:___________1.1.2甲方法定代表人:___________1.1.3甲方法定代表人身份证号码:___________1.1.4甲方法定代表人联系电话:___________1.1.5甲方法定代表人电子邮箱:___________1.2合同签订日期及生效日期1.2.1合同签订日期:____年__月__日1.2.2合同生效日期:____年__月__日1.3合同标的及范围1.3.1合同标的:二零二四版水电设施改造工程1.3.2工程范围:包括但不限于供电、供水、排水、供暖等设施改造1.3.3工程地点:___________第二条工程设计2.1设计原则及要求2.1.1设计原则:符合国家相关标准和规范,满足使用功能和安全要求2.1.2设计要求:确保工程质量和使用效果,优化设计方案,降低工程成本2.2设计变更及审批程序2.2.1设计变更:在工程实施过程中,因设计不合理或实际需要等原因,对原设计方案进行的修改2.2.2审批程序:设计变更需经双方协商一致,并报相关管理部门审批2.3设计费用及支付方式2.3.1设计费用:____万元人民币2.3.2支付方式:按设计进度分阶段支付,具体支付比例及时间由双方协商确定第三条工程施工3.1施工准备及组织3.1.1施工准备:包括施工图纸、材料设备采购、施工队伍组织等3.1.2施工组织:明确施工方案、施工进度、施工质量及安全措施3.2施工进度及计划3.2.1施工进度:自合同生效之日起,____个月完成全部工程3.2.2施工计划:按月编制施工计划,并及时报送甲方3.3施工质量及验收标准3.3.1施工质量:严格按照国家相关标准和规范执行3.3.2验收标准:符合设计要求和国家相关标准3.4施工安全及环境保护3.4.1施工安全:严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准3.4.2环境保护:遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,确保工程对环境的影响降至最低第四条材料设备4.1材料设备采购及供应4.1.1材料设备采购:由乙方负责,确保材料设备质量4.1.2供应:按施工进度计划供应材料设备4.2材料设备质量及验收4.2.1材料设备质量:符合国家相关标准和规范4.2.2验收:由双方共同进行,验收合格后方可使用4.3材料设备价格及支付方式4.3.1材料设备价格:按市场价格或合同约定价格执行4.3.2支付方式:按材料设备采购进度分阶段支付第五条工程造价及结算5.1工程造价确定及调整5.1.1工程造价:____万元人民币5.1.2调整:在工程实施过程中,因政策调整、市场变化等原因,可对工程造价进行调整5.2工程进度款支付5.2.1支付比例:按工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间由双方协商确定5.3工程竣工结算5.3.1结算依据:按合同约定及国家相关法律法规执行5.3.2结算时间:工程竣工后____个工作日内完成结算第六条工程验收6.1验收程序及标准6.1.1验收程序:自工程竣工之日起,____个工作日内完成验收6.1.2验收标准:符合设计要求和国家相关标准6.2验收组织及人员6.2.1验收组织:由双方共同组成验收小组6.2.2验收人员:具备相关专业知识,由双方共同选派6.3验收报告及备案6.3.1验收报告:验收小组出具验收报告,明确工程验收结果6.3.2备案:验收报告需报相关管理部门备案第七条保修责任7.1保修范围及期限7.1.1保修范围:合同约定范围内的工程及设施7.1.2保修期限:自工程竣工验收合格之日起____年7.2保修责任的履行7.2.1乙方在保修期内对工程及设施出现的质量问题负责维修、更换或修复7.2.2甲方在保修期内有权要求乙方履行保修责任7.3保修费用的承担7.3.1保修费用由乙方承担,但双方另有约定的除外第八条违约责任8.1违约行为及认定8.1.1甲方的违约行为:包括但不限于未按时支付工程款、未按合同约定提供施工场地、未按时验收工程等8.1.2乙方的违约行为:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、未按时提供材料设备等8.2违约责任承担8.2.1甲方的违约责任:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失8.2.2乙方的违约责任:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失8.3违约纠纷解决8.3.1违约纠纷解决方式:双方应友好协商解决,协商不成的,可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决方式:通过协商解决,协商不成的,可选择仲裁或诉讼9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构:合同签订地所在地的仲裁委员会9.3争议解决程序9.3.1争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行第十条合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行10.2合同终止条件10.2.1工程竣工并验收合格10.2.2合同约定的其他终止条件10.3合同解除及终止的程序10.3.1双方协商一致解除合同,应签订解除协议10.3.2发生不可抗力,双方应及时通知对方,并按约定处理第十一条合同履行11.1合同履行期限11.1.1合同履行期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止11.2合同履行地点11.2.1合同履行地点:工程所在地11.3合同履行方式11.3.1双方应按合同约定履行各自的权利和义务11.3.2任何一方违反合同约定,另一方有权要求其履行或承担相应的法律责任第十二条保密条款12.1保密信息范围12.1.1保密信息包括但不限于技术秘密、商业秘密、财务信息等12.2保密义务及责任12.2.1双方应对保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露12.2.2违反保密义务,应承担相应的法律责任12.3保密信息的处理12.3.1双方应妥善处理保密信息,防止泄露和丢失第十三条其他约定13.1不可抗力条款13.1.1不可抗力包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况13.1.2发生不可抗力,双方应协商解决合同履行问题13.2合同附件及补充协议13.2.1合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力13.3合同未尽事宜的处理13.3.1合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,按相关法律法规执行第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同经相关管理部门审批(如需)14.2合同终止条件14.2.1合同履行完毕14.2.2合同解除或终止14.3合同解除及终止的程序14.3.1合同解除或终止,应签订解除或终止协议14.3.2合同解除或终止后,双方应进行财产清算和债务处理第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念及定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,为甲方或乙方提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括本合同的双方当事人及其关联方。第二条第三方介入的情形2.1.1需要对工程进度、质量、安全等进行专业监督和评估;2.1.2需要对材料、设备的质量进行检测和认证;2.1.3需要解决合同履行过程中的争议;2.1.4双方协商一致的其他情形。第三条第三方责任限额3.1第三方在介入本合同履行过程中,因其自身原因导致的损失,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的责任限额为本合同总价的____%,具体数额由双方在合同中约定。3.3第三方责任限额不包括因不可抗力或甲方、乙方违约导致的损失。第四条第三方权利和义务4.1.1按照合同约定,独立行使监督、检测、评估等职责;4.1.2要求甲方、乙方提供相关资料和条件,以完成其职责;4.1.3依法获取报酬。4.2.1严格遵守国家法律法规和行业标准;4.2.2保守合同双方的商业秘密;4.2.3按照合同约定履行职责,确保服务质量。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:5.1.1第三方为甲方提供专业服务,甲方应支付约定的报酬;5.1.2第三方应配合甲方对工程进度、质量、安全等方面的管理。5.2第三方与乙方的关系:5.2.1第三方为乙方提供专业服务,乙方应支付约定的报酬;5.2.2第三方应配合乙方对工程进度、质量、安全等方面的管理。5.3第三方与双方当事人的关系:5.3.1第三方应独立行使职责,不受甲方或乙方的影响;5.3.2第三方在履行职责过程中,如发现甲方或乙方存在违约行为,有权向合同双方提出。第六条第三方介入的程序6.1甲方或乙方提出第三方介入的需求,经双方协商一致后,签订补充协议;6.2补充协议中明确第三方的权利、义务、责任限额等事项;6.3第三方根据补充协议的规定,独立行使职责。第七条第三方介入的费用及支付方式7.1第三方介入的费用包括但不限于咨询费、检测费、评估费等,具体费用由双方在补充协议中约定;7.2第三方介入的费用由甲方或乙方支付,支付方式按照补充协议的约定执行。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中,如发生争议,应通过协商解决;8.2协商不成的,可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的合同解除9.1.1第三方违反合同约定,严重损害甲方或乙方的利益;9.1.2不可抗力导致合同无法履行;9.2解除补充协议,应按照相关法律法规和补充协议的约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表要求:详细列出甲乙双方的法定名称、法定代表人、身份证号码、联系方式、电子邮箱等基本信息。说明:本附件作为合同附件,用于证明合同双方的身份和联系方式。2.附件二:工程设计图纸及说明要求:包括工程平面图、立面图、剖面图等,并附有详细的工程说明。说明:本附件作为合同附件,用于明确工程的设计内容和要求。3.附件三:施工组织设计及进度计划要求:包括施工组织设计、施工进度计划、施工方案等。说明:本附件作为合同附件,用于指导工程施工的组织实施。4.附件四:材料设备清单及质量标准要求:列出所需材料设备的名称、规格、型号、数量、质量标准等。说明:本附件作为合同附件,用于明确材料设备的质量要求。5.附件五:工程验收报告要求:包括验收日期、验收人员、验收结论等。说明:本附件作为合同附件,用于证明工程已按照合同约定完成验收。6.附件六:工程结算书要求:包括工程量清单、工程造价、付款方式等。说明:本附件作为合同附件,用于明确工程结算的依据和方式。7.附件七:第三方介入补充协议要求:包括第三方介入的情形、权利义务、责任限额等。说明:本附件作为合同附件,用于明确第三方介入的条款。8.附件八:争议解决协议要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:本附件作为合同附件,用于明确争议解决的途径和方式。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定标准:甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按合同约定比例计算。示例说明:若合同约定甲方未按时支付工程款,每逾期一日,应支付____%的违约金。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按合同约定比例计算。示例说明:若合同约定乙方未按时完成工程,每逾期一日,应支付____%的违约金。3.违约行为:乙方提供的材料设备质量不合格责任认定标准:乙方提供的材料设备质量不合格,应承担更换、修复或赔偿的责任。示例说明:若乙方提供的材料设备质量不合格,导致工程受损,乙方应负责修复或赔偿损失。4.违约行为:第三方违反保密义务责任认定标准:第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若第三方泄露合同双方的商业秘密,应赔偿损失,并支付违约金。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。示例说明:如遇自然灾害等不可抗力因素,导致工程无法按期完成,双方互不承担责任。全文完。二零二四版水电设施改造工程合同5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程期限3.工程内容3.1水电设施改造范围3.2工程设计要求3.3施工要求4.工程费用4.1工程总价4
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 27772-2025病媒生物密度控制水平蝇类
- 驾校代理合同协议书
- 解除基金合同协议书
- 茶叶公司订购协议书
- 退休电工返聘协议书
- 借款及股权转让协议书
- 顾客合同赔偿协议书
- 邻里房屋搭建协议书
- 餐厅退股声明协议书
- 转让合同退回协议书
- 2025年中国冷库用叉车数据监测研究报告
- 2025年高考第二次模拟考试物理(浙江卷)(参考答案)-20250416-113627
- 2025年化妆师职业技能考试试题及答案
- GA 1812.1-2024银行系统反恐怖防范要求第1部分:人民币发行库
- 《陆上风电场工程概算定额》NBT 31010-2019
- 关于中国文化遗产北京故宫的资料
- 威尼斯画派课件
- 新中考考试平台-考生端V2.0使用手册
- 心肌病-PPT课件
- 五年级期中考试家长会课件39846
- 培养基模拟灌装方案
评论
0/150
提交评论