二零二五年度建筑安装施工合同劳务分包(专项)合同2篇_第1页
二零二五年度建筑安装施工合同劳务分包(专项)合同2篇_第2页
二零二五年度建筑安装施工合同劳务分包(专项)合同2篇_第3页
二零二五年度建筑安装施工合同劳务分包(专项)合同2篇_第4页
二零二五年度建筑安装施工合同劳务分包(专项)合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩31页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑安装施工合同劳务分包(专项)合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程期限4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检测4.3质量责任5.工程进度要求5.1进度计划5.2进度调整5.3进度违约责任6.工程款支付方式6.1付款比例6.2付款节点6.3付款方式6.4付款违约责任7.保险责任7.1分包方保险责任7.2总包方保险责任7.3保险费用8.安全生产责任8.1安全生产要求8.2安全生产责任8.3安全生产事故处理9.环境保护责任9.1环境保护要求9.2环境保护责任9.3环境污染事故处理10.不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力处理10.3不可抗力责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定14.1合同附件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:X有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.1.5分包方开户银行:银行分行1.1.6分包方银行账号:051.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:YYYConstructionCo.,Ltd.1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方法定代表人:1.2.4总包方联系电话:139xxxx56781.2.5总包方开户银行:银行分行1.2.6总包方银行账号:052.工程概况2.1工程名称:住宅小区项目2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:总建筑面积约10万平方米2.4工程类型:住宅楼、商业楼及配套设施3.工程分包范围3.1分包工程内容:土建工程、装饰装修工程、室外管网工程3.2分包工程量:土建工程约5万平方米,装饰装修工程约3万平方米,室外管网工程约2万平方米3.3分包工程期限:自合同签订之日起180天内完成4.工程质量要求4.1质量标准:按照国家相关质量标准及行业标准执行4.2质量检测:由双方共同委托具有资质的第三方检测机构进行4.3质量责任:分包方对分包工程的质量负责,如因分包方原因导致质量不合格,分包方应承担全部责任5.工程进度要求5.1进度计划:详见附件一《工程进度计划表》5.2进度调整:如遇特殊情况导致进度延误,双方应协商一致进行调整5.3进度违约责任:如分包方未按计划完成工程,每延误一天,应向总包方支付相当于工程款1%的违约金6.工程款支付方式6.1付款比例:合同总价款的60%作为预付款,在合同签订后5个工作日内支付;其余40%分阶段支付,具体节点详见附件二《工程款支付计划表》6.2付款节点:按照工程进度及质量要求,每完成一定比例的工程量后支付相应款项6.3付款方式:银行转账6.4付款违约责任:如总包方未按时支付工程款,每逾期一天,应向分包方支付相当于逾期款项1%的违约金7.保险责任7.1分包方保险责任:分包方应为其施工人员购买意外伤害保险,保险金额不低于每人10万元7.2总包方保险责任:总包方应为其施工人员购买意外伤害保险,保险金额不低于每人20万元7.3保险费用:由双方各自承担,并在合同签订后5个工作日内支付8.安全生产责任8.1安全生产要求:分包方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场的安全8.2安全生产责任:分包方负责施工现场的安全生产管理,包括但不限于安全教育培训、安全防护措施、应急预案等8.3安全生产事故处理:发生安全生产事故时,分包方应立即采取紧急措施,并及时上报总包方及相关部门,按照国家规定进行处理9.环境保护责任9.1环境保护要求:分包方应遵守国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施防止污染9.2环境保护责任:分包方负责施工现场的环境保护工作,包括但不限于废水、废气、噪声、固体废弃物的处理9.3环境污染事故处理:如发生环境污染事故,分包方应立即停止施工,采取措施减轻污染,并依法承担相应的赔偿责任10.不可抗力10.1不可抗力定义:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况10.2不可抗力处理:发生不可抗力事件时,双方应相互理解,协商解决,如导致合同无法履行,可部分或全部免除责任10.3不可抗力责任:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,但应及时通知对方并提供相关证明11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、未按约定支付工程款、违反安全生产规定等11.2违约责任:违约方应根据违约情形承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约处理:违约发生后,双方应协商解决,协商不成时,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼12.争议解决12.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼12.2争议解决机构:市仲裁委员会12.3争议解决期限:自争议发生之日起60日内解决13.合同生效及终止13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件:合同约定的工程完成,或因不可抗力、双方协商一致等原因导致合同无法履行13.3合同解除条件:出现合同约定的违约情形,或因不可抗力导致合同无法履行14.其他约定14.1合同附件:附件一《工程进度计划表》、附件二《工程款支付计划表》、附件三《安全生产责任书》14.2合同变更:任何合同变更需经双方书面同意,并作为合同附件14.3合同解除:合同解除需书面通知对方,并经双方确认14.4合同终止:合同终止后,双方应结清所有款项,并办理相关手续第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指第三方,包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询机构、仲裁机构等,其介入旨在监督、评估、咨询或提供专业服务。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同履行过程中的公正性、专业性和效率,提高工程质量,保障合同双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方选定:双方应共同协商选定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方职责:第三方应按照合作协议的约定履行职责,并接受双方的监督。17.甲乙双方权利义务17.1甲方权利义务:提供必要的资料和信息,配合第三方工作。对第三方的工作提出意见和建议。对第三方的违约行为提出警告或终止合作。17.2乙方权利义务:同甲方共同选定第三方,并签订合作协议。配合第三方工作,提供必要的支持。对第三方的工作提出意见和建议。对第三方的违约行为提出警告或终止合作。18.第三方责任限额18.1第三方责任:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行受到影响,应承担相应的责任。18.2责任限额:第三方责任限额由双方在合作协议中约定,原则上不超过合同总价的10%。19.第三方介入费用19.1费用承担:第三方介入费用由双方根据合作协议约定承担,或由合同总价中单独列支。19.2费用支付:第三方介入费用应在合同约定的支付节点支付。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序:如因第三方介入导致合同内容需变更,双方应书面协商一致,并签订补充协议。20.2变更内容:变更内容应包括但不限于第三方职责、费用、责任限额等。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入引发的争议,双方应通过协商解决。21.2争议解决机构:协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。22.第三方介入的终止22.1终止条件:第三方介入因合同履行完毕、合同解除或第三方违约等原因终止。22.2终止程序:终止第三方介入应书面通知对方,并办理相关手续。23.第三方与其他各方的划分说明23.1第三方与甲方的关系:第三方受甲方委托,对乙方的工作进行监督和管理。23.2第三方与乙方的关系:第三方受乙方委托,对甲方的工作进行监督和管理。23.3第三方与其他方的关系:第三方作为独立第三方,与合同双方保持独立,不参与合同双方的内部事务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《工程进度计划表》要求:详细列出工程各个阶段的起止时间、主要工程量、验收标准等。说明:本附件用于双方共同监督工程进度,确保工程按计划推进。2.附件二:《工程款支付计划表》要求:明确每个付款节点的工程量、付款金额、付款时间等。说明:本附件用于规范工程款的支付流程,保障双方的权益。3.附件三:《安全生产责任书》要求:明确双方在安全生产方面的责任和义务,包括安全教育培训、安全防护措施等。说明:本附件用于加强安全生产管理,预防安全事故的发生。4.附件四:《合同变更协议》要求:详细记录合同变更的内容、原因、双方签字等。说明:本附件用于规范合同变更流程,确保变更的合法性和有效性。5.附件五:《第三方合作协议》要求:明确第三方介入的具体职责、费用、责任限额等。说明:本附件用于规范第三方介入流程,保障合同双方的权益。6.附件六:《争议解决协议》要求:明确争议解决的方式、机构、期限等。说明:本附件用于规范争议解决流程,保障双方的合法权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按时完成工程责任认定标准:每延误一天,分包方应向总包方支付相当于工程款1%的违约金。示例:若合同约定工程应在180天内完成,分包方实际完成时间为200天,则应支付违约金(200180)×1%×合同总价。2.违约行为:分包方工程质量不合格责任认定标准:分包方应承担全部责任,修复不合格工程,并赔偿由此造成的损失。示例:若工程验收不合格,分包方需修复至合格标准,并赔偿由此产生的额外费用。3.违约行为:总包方未按时支付工程款责任认定标准:每逾期一天,总包方应向分包方支付相当于逾期款项1%的违约金。示例:若合同约定某节点应支付工程款,总包方实际支付时间为3天后,则应支付违约金3×1%×该节点款项。4.违约行为:违反安全生产规定责任认定标准:根据事故严重程度,分包方或总包方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、行政处罚等。示例:若发生安全生产事故,分包方或总包方需承担相应的赔偿责任。5.违约行为:第三方违约责任认定标准:第三方应根据合作协议的约定承担相应的责任。示例:若第三方在履行职责过程中出现违约行为,应按照合作协议的约定承担违约责任。全文完。二零二四年度建筑安装施工合同劳务分包(专项)合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.2.总包方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型3.工程内容3.1.主要工程内容3.2.辅助工程内容3.3.特殊工程内容4.工程进度安排4.1.施工阶段划分4.2.各阶段工期4.3.工程进度款支付5.劳务分包范围5.1.分包工作内容5.2.分包工作标准5.3.分包工作责任6.工程质量要求6.1.质量标准6.2.质量检验6.3.质量责任7.工程安全要求7.1.安全标准7.2.安全措施7.3.安全责任8.人员配置8.1.分包方人员配置8.2.总包方人员配置8.3.人员变动9.设备材料供应9.1.设备材料清单9.2.设备材料质量9.3.设备材料供应方式10.工程价款及支付方式10.1.工程价款确定10.2.工程价款调整10.3.工程款支付方式11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任承担11.3.违约金计算12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决程序12.3.争议解决机构13.合同解除13.1.合同解除条件13.2.合同解除程序13.3.合同解除后的处理14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.合同附件14.3.合同生效及终止第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称:劳务分包有限公司1.1.2.分包方法定代表人:1.1.3.分包方注册地址:省市区路号1.1.4.分包方联系电话:138xxxx56781.1.5.分包方开户银行:银行分行1.1.6.分包方银行账号:0561.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称:建筑安装有限公司1.2.2.总包方法定代表人:1.2.3.总包方注册地址:省市区路号1.2.4.总包方联系电话:139xxxx56781.2.5.总包方开户银行:银行分行1.2.6.总包方银行账号:0562.工程概况2.1.工程名称:住宅小区建筑安装工程2.2.工程地点:省市区路号2.3.工程规模:总建筑面积约10万平方米,地上建筑面积约8万平方米,地下建筑面积约2万平方米2.4.工程类型:住宅、商业、地下车库3.工程内容3.1.主要工程内容3.1.1.土建工程:主体结构、基础工程、屋面工程等3.1.2.安装工程:给排水、电气、暖通、消防等3.1.3.装饰工程:室内外装修、门窗安装等3.2.辅助工程内容3.2.1.施工临时设施:临时道路、围挡、照明等3.2.2.施工垃圾清运:建筑垃圾、装修垃圾等3.3.特殊工程内容3.3.2.地下工程:地下室、地下车库等4.工程进度安排4.1.施工阶段划分4.1.1.土建施工阶段4.1.2.安装施工阶段4.1.3.装饰施工阶段4.2.各阶段工期4.2.1.土建施工阶段:6个月4.2.2.安装施工阶段:3个月4.2.3.装饰施工阶段:2个月4.3.工程进度款支付4.3.1.按工程进度支付4.3.2.每月支付一次4.3.3.每月支付比例为当月完成工程量的10%5.劳务分包范围5.1.分包工作内容5.1.1.土建劳务:砌筑、混凝土浇筑、钢筋绑扎等5.1.2.安装劳务:给排水管道安装、电气线路铺设等5.1.3.装饰劳务:抹灰、涂料、瓷砖粘贴等5.2.分包工作标准5.2.1.符合国家及地方相关标准规范5.2.2.达到合同约定的质量要求5.2.3.满足工程进度要求5.3.分包工作责任5.3.1.分包方对分包工作的质量、安全、进度负责5.3.2.总包方对分包工作的协调、监督、验收负责6.工程质量要求6.1.质量标准6.1.1.符合国家及地方相关标准规范6.1.2.达到合同约定的质量要求6.1.3.满足工程使用功能6.2.质量检验6.2.1.分包方自检6.2.2.总包方验收6.2.3.政府主管部门抽查6.3.质量责任6.3.1.分包方对工程质量负责6.3.2.总包方对工程质量承担连带责任6.3.3.违约责任按合同约定承担7.工程安全要求7.1.安全标准7.1.1.符合国家及地方相关安全标准规范7.1.2.达到合同约定的安全要求7.1.3.确保施工人员安全7.2.安全措施7.2.1.安全教育培训7.2.2.安全防护设施7.2.3.安全检查与整改7.3.安全责任7.3.1.分包方对施工安全负责7.3.2.总包方对施工安全承担连带责任7.3.3.违约责任按合同约定承担8.人员配置8.1.分包方人员配置8.1.1.项目经理:1名,具备二级建造师资格8.1.2.技术负责人:1名,具备相关专业中级职称8.1.3.质量安全员:1名,具备相关专业初级职称8.1.4.施工员:3名,具备相关专业初级职称8.1.5.材料员:1名,具备相关专业初级职称8.1.6.财务人员:1名,具备相关专业初级职称8.2.总包方人员配置8.2.1.项目经理:1名,具备二级建造师资格8.2.2.技术负责人:1名,具备相关专业中级职称8.2.3.质量安全监督员:1名,具备相关专业中级职称8.2.4.监理工程师:2名,具备相关专业中级职称8.2.5.财务审计人员:1名,具备相关专业中级职称8.3.人员变动8.3.1.人员变动需提前通知对方8.3.2.变动后的人员需符合原岗位要求8.3.3.人员变动不影响合同履行9.设备材料供应9.1.设备材料清单9.1.1.土建设备:挖掘机、搅拌机、混凝土泵等9.1.2.安装设备:电线电缆、阀门、管道等9.1.3.装饰材料:涂料、瓷砖、门窗等9.2.设备材料质量9.2.1.设备材料符合国家标准和合同约定9.2.2.供应商提供合格证明文件9.2.3.总包方有权对设备材料进行抽检9.3.设备材料供应方式9.3.1.分包方负责设备材料的采购和供应9.3.2.供应周期根据工程进度合理安排9.3.3.供应价格按市场行情和合同约定执行10.工程价款及支付方式10.1.工程价款确定10.1.1.工程价款以合同约定为准10.1.2.工程价款包括直接费用和间接费用10.1.3.直接费用包括人工费、材料费、机械费等10.2.工程价款调整10.2.1.因市场价格波动等原因导致工程价款变动10.2.2.调整后的工程价款按合同约定执行10.2.3.调整程序按合同约定执行10.3.工程款支付方式10.3.1.按月进度支付10.3.2.每月支付比例为当月完成工程量的10%10.3.3.支付时间:每月15日前11.违约责任11.1.违约情形11.1.1.分包方未按合同约定完成工程11.1.2.分包方未按合同约定保证工程质量11.1.3.分包方未按合同约定提供合格人员11.1.4.总包方未按合同约定支付工程款11.2.违约责任承担11.2.1.违约方应承担违约责任11.2.2.违约责任包括赔偿损失、支付违约金等11.2.3.违约金按合同约定执行11.3.违约金计算11.3.1.违约金按每日工程价款的1%计算11.3.2.违约金总额不超过合同总价款的10%12.争议解决12.1.争议解决方式12.1.1.双方协商解决12.1.2.争议解决期限:自争议发生之日起30日内12.2.争议解决程序12.2.1.双方协商不成,提交仲裁委员会仲裁12.2.2.仲裁委员会:仲裁委员会12.3.争议解决机构12.3.1.仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力13.合同解除13.1.合同解除条件13.1.1.双方协商一致13.1.2.一方严重违约13.1.3.因不可抗力导致合同无法履行13.2.合同解除程序13.2.1.提前通知对方13.3.合同解除后的处理13.3.1.双方应按合同约定处理剩余工程13.3.2.退还已收款项13.3.3.解除合同不影响双方其他权利义务14.其他约定事项14.1.保密条款14.1.1.双方对本合同内容负有保密义务14.1.2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2.合同附件14.2.1.本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范等14.2.2.附件与本合同具有同等法律效力14.3.合同生效及终止14.3.1.本合同自双方签字盖章之日起生效14.3.2.合同履行完毕或双方协商一致解除后终止第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1.第三方介入的定义15.1.1.本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,因特定目的而介入合同关系的外部主体。15.1.2.第三方介入的范围包括但不限于监理、咨询、评估、审计、保险、仲裁等机构或个人。15.2.第三方介入的具体形式15.2.1.监理:负责监督工程质量和进度,确保工程符合合同约定。15.2.2.咨询:提供专业意见,协助合同双方解决合同履行中的问题。15.2.4.审计:对工程款支付、财务状况等进行审计,确保资金使用合法合规。15.2.5.保险:提供工程保险、责任保险等,转移合同双方的风险。15.2.6.仲裁:在合同争议无法协商解决时,提供仲裁服务。16.第三方介入的引入程序16.1.第三方介入的引入需经合同双方同意。16.2.合同双方应共同与第三方签订合作协议,明确各方的权利义务。16.3.第三方介入的具体事宜应在合作协议中详细约定。17.第三方责任限额17.1.第三方在履行职责过程中,因其过错导致合同双方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2.第三方责任限额由合同双方在合作协议中约定,原则上不超过其收取的费用的一定比例。17.3.第三方责任限额的具体计算方法应在合作协议中明确。18.第三方与其他各方的责任划分18.1.第三方与分包方之间的责任划分18.1.1.第三方对分包方的监督和指导,不免除分包方对总包方应承担的责任。18.1.2.分包方应向第三方提供必要的工作条件和资料,配合其履行职责。18.2.第三方与总包方之间的责任划分18.2.1.第三方对总包方的监督和指导,不免除总包方对分包方应承担的责任。18.2.2.总包方应向第三方提供必要的工作条件和资料,配合其履行职责。18.3.第三方与政府主管部门之间的责任划分18.3.1.第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和政府主管部门的规定。18.3.2.政府主管部门对第三方的工作进行监督和指导,第三方应积极配合。19.第三方介入的变更与解除19.1.第三方介入的变更或解除,需经合同双方同意,并书面通知对方。19.2.第三方介入的变更或解除,不影响本合同的继续履行。20.第三方介入的费用承担20.1.第三方介入的费用由合同双方按合作协议约定承担。20.2.第三方介入的费用应在合作协议中明确,包括但不限于服务费、咨询费、审计费等。21.第三方介入的争议解决21.1.第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。21.2.协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。22.第三方介入的保密义务22.1.第三方在介入过程中,对合同双方提供的信息负有保密义务。22.2.第三方不得泄露合同双方的商业秘密和敏感信息。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论