建筑工地施工安全责任与免责合同

建筑工地施工安全责任与免责合同合同编号：__________甲方（发包方）：甲方名称：甲方地址：甲方联系方式：乙方（承包方）：乙方名称：乙方地址：乙方联系方式：一、合同主体1.甲方（发包方）甲方作为工程项目的发包方，具有对工程项目进行规划、监督和管理的权利和义务。甲方应按照合同约定向乙方提供必要的施工条件和资料，保证工程的顺利进行。2.乙方（承包方）乙方作为工程项目的承包方，具有按照合同约定完成工程项目的施工任务的权利和义务。乙方应具备相应的施工资质和能力，保证施工过程中的安全和质量。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：[详细描述工程的具体内容和范围]4.工程期限：开工日期：[预计开工日期]竣工日期：[预计竣工日期]总工期：[工期总天数]三、施工安全责任1.甲方的安全责任甲方应向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。2.乙方的安全责任乙方应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。乙方的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护。四、安全管理措施1.安全生产规章制度乙方应制定完善的安全生产规章制度，包括但不限于安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全检查制度、安全技术交底制度、安全奖惩制度等。安全生产规章制度应明确各级管理人员和作业人员的安全职责，规范安全生产行为，保证施工过程中的安全。2.安全教育培训乙方应按照国家有关规定和合同约定，对管理人员和作业人员进行安全教育培训，提高其安全意识和操作技能。安全教育培训内容应包括安全生产法律法规、安全操作规程、安全防护知识、应急处理等方面的内容。乙方应建立安全教育培训档案，记录培训时间、内容、参加人员等信息。3.安全检查与整改乙方应定期组织安全检查，及时发觉和消除安全隐患。安全检查内容应包括施工现场的安全防护设施、机械设备、施工用电、消防安全等方面的内容。对于检查中发觉的安全隐患，乙方应及时进行整改，并对整改情况进行复查，保证整改效果。五、安全处理1.报告发生安全后，乙方应立即向甲方报告，并按照国家有关规定及时向当地安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。报告内容应包括发生的时间、地点、工程项目名称、伤亡人数、原因、简要经过等方面的内容。2.救援发生安全后，乙方应立即启动应急预案，组织救援工作，防止扩大，减少人员伤亡和财产损失。甲方应积极配合乙方进行救援工作，提供必要的协助和支持。3.调查安全发生后，应按照国家有关规定进行调查。调查应由有关部门组成调查组，查明原因，认定责任，提出整改措施和处理建议。乙方应积极配合调查组的工作，如实提供有关情况和资料。4.责任认定根据调查结果，按照国家有关规定和合同约定，对责任进行认定。对于因乙方原因导致的安全，乙方应承担相应的责任；对于因甲方原因导致的安全，甲方应承担相应的责任；对于因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致的安全，双方应按照法律规定和合同约定分担责任。六、免责条款1.不可抗力如因不可抗力（如地震、洪水、台风等自然灾害）导致一方无法履行合同义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。因不可抗力导致工程延误的，工期应相应顺延。2.第三方原因如因第三方的原因导致一方无法履行合同义务，该方应及时通知对方，并提供相关证据。在第三方原因消除后，该方应继续履行合同义务。如因第三方原因导致工程延误或造成损失的，由第三方承担相应的责任。3.乙方已采取合理安全措施的情况如乙方已按照合同约定采取了合理的安全措施，但仍发生安全，且乙方无过错的，乙方不承担责任。但乙方应积极配合调查和处理工作，并按照法律规定和合同约定承担相应的协助义务。七、保险与赔偿1.工程保险甲方应按照国家有关规定和合同约定，为工程项目投保建筑工程一切险、安装工程一切险等工程保险。工程保险的保险金额、保险期限、保险费率等应按照国家有关规定和合同约定执行。2.人员保险乙方应为施工现场的管理人员和作业人员投保意外伤害保险，保障其在施工过程中的人身安全。人员保险的保险金额、保险期限、保险费率等应按照国家有关规定和合同约定执行。3.赔偿责任与范围如因一方的过错导致另一方遭受损失的，过错方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、人身损害赔偿等。双方应在合同中明确赔偿责任的计算方法和赔偿金额的确定方式。八、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定向乙方提供施工条件和资料，导致工程延误的，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。如甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付款项的[约定比例]向乙方支付违约金。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照工程总价款的[约定比例]向甲方支付违约金。如乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，应负责无偿修理或返工，并承担由此给甲方造成的损失。九、合同变更与解除1.合同变更的条件与程序双方协商一致，可以变更合同。变更合同应签订书面协议，明确变更的内容和时间。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行，双方可以协商变更合同内容。2.合同解除的条件与程序双方协商一致，可以解除合同。解除合同应签订书面协议，明确解除的时间和方式。如因一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、争议解决1.协商解决双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。2.仲裁如协商不成或调解不成，双方同意将争议提交[仲裁机构名称]进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。3.诉讼如双方在仲裁条款中约定的仲裁机构不存在或仲裁裁决被人民法院依法撤销，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院进行诉讼。十一、通知与送达1.通知的方式与内容双方之间的任何通知、要求或其他通讯应以书面形式送达对方，并可选择专人送达、挂号信邮寄或特快专递等方式。通知的内容应包括通知的主题、具体内容、发出通知的日期和发出通知的一方的签名或盖章。如通知以专人送达，视为在送达时已被接收；如通知以挂号信邮寄，视为在寄出后的第[约定天数]天被接收；如通知以特快专递送达，视为在寄出后的第[约定天数]天被接收。2.送达的认定送达地址以本合同中双方注明的地址为准。如一方变更地址，应在变更后的[约定天数]天内书面通知对方，否则视为原地址有效。如因地址变更导致通知无法送达或延误送达的，由变更地址的一方承担相应的责任。十二、附则1.合同的生效与终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕、保修期满且双方履行完各自的义务后终止。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.合同份数本合同一式[具体份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。3.其他约定事项[其他需要约定的事项，如保密条款、廉洁条款等]甲方（发包