2025年度店铺形象升级改造协议合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度店铺形象升级改造协议合同本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式1.4协议双方地址2.协议标的2.1升级改造范围2.2升级改造内容2.3升级改造标准3.协议期限3.1协议起始日期3.2协议终止日期4.协议费用4.1升级改造费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.升级改造实施5.1施工单位5.2施工进度5.3施工质量5.4施工安全6.质量验收6.1验收标准6.2验收时间6.3验收方式7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更效力13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定效力第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.1.1协议甲方名称：__________1.1.2协议乙方名称：__________1.2协议双方法定代表人1.2.1协议甲方法定代表人：__________1.2.2协议乙方法定代表人：__________1.3协议双方联系方式1.3.1协议甲方联系方式：电话__________，邮箱__________1.3.2协议乙方联系方式：电话__________，邮箱__________1.4协议双方地址1.4.1协议甲方地址：__________1.4.2协议乙方地址：__________2.协议标的2.1升级改造范围2.1.1店铺外观2.1.2店铺内部装修2.1.3店铺设备更新2.2升级改造内容2.2.1外观设计2.2.2内部装修设计2.2.3设备选型及安装2.3升级改造标准2.3.1国家及行业相关标准2.3.2协议双方共同制定的具体标准3.协议期限3.1协议起始日期：____年____月____日3.2协议终止日期：____年____月____日4.协议费用4.1升级改造费用总额：人民币____元整4.2费用支付方式4.2.1预付款：人民币____元整，在协议签订后____个工作日内支付4.2.2进度款：根据实际进度支付，每完成一定比例支付相应款项4.2.3结算款：工程完工验收合格后____个工作日内支付剩余款项4.3费用支付时间4.3.1预付款支付时间：____年____月____日4.3.2进度款支付时间：根据实际进度确定4.3.3结算款支付时间：____年____月____日5.升级改造实施5.1施工单位5.1.1施工单位名称：__________5.1.2施工单位资质证书编号：__________5.2施工进度5.2.1施工计划：____年____月____日____年____月____日5.2.2施工进度节点：根据施工计划设定5.3施工质量5.3.1质量标准：按照国家及行业相关标准执行5.3.2质量检验：定期进行质量检查，确保施工质量5.4施工安全5.4.1施工现场安全管理：施工单位负责施工现场的安全管理5.4.2施工安全事故处理：按照国家相关法律法规处理6.质量验收6.1验收标准6.1.1外观验收：外观设计符合协议约定，无明显损坏6.1.2内部装修验收：内部装修设计符合协议约定，材料合格，施工质量良好6.1.3设备验收：设备选型及安装符合协议约定，功能正常6.2验收时间6.2.1验收时间：____年____月____日6.3验收方式6.3.1甲方组织验收6.3.2邀请第三方检测机构进行检测7.保密条款7.1保密内容7.1.1协议内容7.1.2双方在履行协议过程中了解的对方商业秘密7.2保密期限7.2.1保密期限：自协议签订之日起____年7.3违约责任7.3.1违约责任：违反保密义务的，承担相应的法律责任8.违约责任8.1违约情形8.1.1甲方违约：8.1.1.1未按时支付费用的；8.1.1.2未按约定提供相关资料或条件的；8.1.1.3隐瞒重要信息的；8.1.2乙方违约：8.1.2.1未按时完成升级改造工程的；8.1.2.2施工质量不符合约定的；8.1.2.3施工过程中发生安全事故的；8.2违约责任承担8.2.1甲方违约责任：8.2.1.1按照约定支付违约金；8.2.1.2承担乙方因此遭受的损失；8.2.2乙方违约责任：8.2.2.1按照约定支付违约金；8.2.2.2承担因违约行为给甲方造成的损失；8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿金额：根据违约情形及损失程度确定9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商解决：双方应友好协商解决争议；9.1.2仲裁解决：协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁；9.2争议解决机构9.2.1人民法院：具有管辖权的人民法院；9.2.2仲裁委员会：双方共同选择的仲裁委员会；9.3争议解决费用9.3.1诉讼费用：由败诉方承担；9.3.2仲裁费用：由双方协商承担，协商不成由仲裁机构决定10.合同生效10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章；10.1.2协议内容完整；10.1.3协议双方具备相应的权利能力和行为能力；10.2合同生效日期10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1协议约定的解除条件；11.1.2不可抗力导致协议无法履行；11.2合同解除程序11.2.1提前通知对方；11.2.2协商解除或通过仲裁/诉讼解除；11.3合同解除后果11.3.1解除后的债权债务关系终止；11.3.2双方应按照约定处理剩余事宜12.合同变更12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致；12.1.2确有必要变更；12.2合同变更程序12.2.1以书面形式提出变更请求；12.2.2双方签字盖章确认；12.3合同变更效力12.3.1变更后的内容具有同等法律效力13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1协议期限届满；13.1.2双方协商一致解除；13.1.3因不可抗力导致协议无法履行；13.2合同终止程序13.2.1双方书面确认；13.2.2处理剩余事宜；13.3合同终止后果13.3.1合同终止后，双方债权债务关系终止；13.3.2双方应按照约定处理剩余事宜14.其他约定14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；14.1.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；14.2其他约定效力14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，按相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在履行本合同过程中，经甲乙双方一致同意，参与合同相关事宜的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、检测机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意；15.2.2第三方具备相应的资质和能力；15.2.3第三方介入应符合国家相关法律法规和行业标准。15.3第三方责权利15.3.1第三方责任：15.3.1.1第三方应按照甲乙双方的要求，认真履行合同约定；15.3.1.2第三方对其提供的服务或产品承担相应的法律责任；15.3.1.3第三方应配合甲乙双方的工作，及时解决合同履行过程中出现的问题。15.3.2第三方权利：15.3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件；15.3.2.2第三方有权按照合同约定收取服务费用；15.3.2.3第三方有权要求甲乙双方按照约定支付违约金。15.3.3第三方义务：15.3.3.1第三方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工作；15.3.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密；15.3.3.3第三方应接受甲乙双方的监督和检查。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系：15.4.1.1第三方应向甲方提供相关服务或产品，并承担相应的法律责任；15.4.1.2甲方有权要求第三方履行合同义务，并追究其违约责任。15.4.2第三方与乙方的关系：15.4.2.1第三方应向乙方提供相关服务或产品，并承担相应的法律责任；15.4.2.2乙方有权要求第三方履行合同义务，并追究其违约责任。15.4.3第三方与甲乙双方的关系：15.4.3.1第三方应同时向甲乙双方提供服务或产品，并承担相应的法律责任；15.4.3.2甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保合同履行。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额：16.1.1第三方对其提供的服务或产品承担的责任限额，由甲乙双方在合同中约定；16.1.2第三方责任限额应根据第三方的资质和能力、服务或产品的性质和风险等因素确定；16.1.3第三方责任限额不得超过合同总金额的____%。16.2第三方责任赔偿16.2.1第三方责任赔偿：16.2.1.1第三方因违约行为给甲乙双方造成的损失，应按照合同约定或法律规定承担赔偿责任；16.2.1.2第三方责任赔偿金额由甲乙双方与第三方协商确定；16.2.1.3协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。16.3第三方责任保险16.3.1第三方责任保险：16.3.1.1第三方应购买相应的责任保险，以保障其履行合同义务；16.3.1.2第三方责任保险的保险金额应不低于合同总金额的____%；16.3.1.3第三方责任保险的保险期限应与合同期限一致。16.4第三方责任变更16.4.1第三方责任变更：16.4.1.1第三方责任变更需经甲乙双方书面同意；16.4.1.2第三方责任变更后，甲乙双方应重新确定第三方责任限额。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.协议签订书详细要求：双方签字盖章的协议文本，包括协议内容、生效日期、双方基本信息等。说明：协议签订书是合同的正式文件，是双方履行合同的基础。2.双方营业执照复印件详细要求：双方有效营业执照的复印件，需加盖公司公章。说明：营业执照复印件用于证明双方具有合法经营资格。3.法定代表人身份证明详细要求：法定代表人的身份证复印件，需加盖公司公章。说明：法定代表人身份证明用于确认合同签订人的身份。4.付款凭证详细要求：双方付款的凭证，如银行汇款单、支票等。说明：付款凭证用于证明合同费用的支付情况。5.施工进度表详细要求：详细的施工进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间。说明：施工进度表用于监控施工进度，确保工程按时完成。6.质量检验报告详细要求：质量检验机构的检验报告，证明工程质量的合格性。说明：质量检验报告用于证明工程质量达到合同约定标准。7.安全事故报告详细要求：发生安全事故后的报告，包括事故原因、处理措施等。说明：安全事故报告用于记录和处理安全事故。8.第三方资质证明详细要求：第三方提供的服务或产品所需的资质证明文件。说明：第三方资质证明用于证明第三方具备相应的能力和资格。9.合同变更协议详细要求：双方签订的合同变更协议，包括变更内容、生效日期等。说明：合同变更协议用于记录和确认合同内容的变更。10.第三方责任保险单详细要求：第三方购买的责任保险单，包括保险范围、保险金额等。说明：第三方责任保险单用于证明第三方责任风险的保障。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1未按时支付费用责任认定：甲方应按照约定支付违约金，违约金按逾期金额的____%计算。示例：甲方逾期支付款项10000元，违约金为10000元×____%。1.2未按约定提供资料或条件责任认定：甲方应承担因此给乙方造成的损失。示例：甲方未按时提供设计图纸，导致乙方工期延误，乙方有权要求甲方赔偿工期延误的损失。2.乙方违约行为及责任认定2.1未按时完成升级改造工程责任认定：乙方应按照约定支付违约金，违约金按逾期天数×每天____元计算。示例：乙方逾期完成工程5天，违约金为5天×____元/天。2.2施工质量不符合约定责任认定：乙方应修复或更换不合格的施工部