2025版雨水收集利用工程承包合同4篇_第1页
2025版雨水收集利用工程承包合同4篇_第2页
2025版雨水收集利用工程承包合同4篇_第3页
2025版雨水收集利用工程承包合同4篇_第4页
2025版雨水收集利用工程承包合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩70页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版雨水收集利用工程承包合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同目的6.合同标的二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程设计要求6.工程施工要求三、承包方义务1.工程设计2.工程施工3.工程质量4.工程进度5.工程安全6.工程验收四、委托方义务1.提供工程所需资料2.配合承包方进行工程设计和施工3.支付工程款项4.审批工程变更5.工程验收五、工程款项1.工程合同总价2.工程付款方式3.工程进度款支付4.工程结算5.工程违约金六、工程变更1.变更程序2.变更内容3.变更费用4.变更期限5.变更责任七、工程验收1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.验收人员5.验收结果八、工程保修1.保修期限2.保修内容3.保修责任4.保修费用5.保修期满后的处理九、违约责任1.承包方违约责任2.委托方违约责任3.违约赔偿4.违约解除合同5.违约争议解决十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后果4.合同解除通知5.合同解除后的处理十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后果4.合同终止通知5.合同终止后的处理十三、合同附件1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.合同变更记录5.其他相关文件十四、其他约定1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件4.合同争议解决5.合同未尽事宜合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025版雨水收集利用工程承包合同2.合同双方:甲方(委托方):_________;乙方(承包方):_________3.合同签订日期:____年____月____日4.合同有效期:自____年____月____日起至____年____月____日止5.合同目的:明确甲乙双方在雨水收集利用工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。6.合同标的:乙方按照甲方要求,完成雨水收集利用工程的施工、验收和保修等工作。二、工程概况1.工程名称:_________雨水收集利用工程2.工程地点:_________3.工程规模:_________4.工程类型:_________5.工程设计要求:按照甲方提供的资料和设计标准进行设计。6.工程施工要求:按照国家相关标准和规范进行施工。三、承包方义务1.工程设计:乙方负责编制工程设计文件,包括施工图纸、设计说明书等。2.工程施工:乙方负责按照工程设计文件进行施工,确保工程质量和进度。3.工程质量:乙方保证工程质量符合国家标准和设计要求。4.工程进度:乙方按照合同约定的时间完成工程。5.工程安全:乙方负责施工现场的安全管理,确保施工人员安全。6.工程验收:乙方配合甲方进行工程验收,确保工程符合验收标准。四、委托方义务1.提供工程所需资料:甲方应在合同签订后____日内向乙方提供工程所需资料。2.配合承包方进行工程设计和施工:甲方应积极配合乙方进行工程设计和施工。3.支付工程款项:甲方按照合同约定的时间和比例支付工程款项。4.审批工程变更:甲方应在乙方提出工程变更后____日内审批变更内容。5.工程验收:甲方应按照合同约定的时间和标准进行工程验收。五、工程款项1.工程合同总价:人民币____元整。2.工程付款方式:分阶段支付,具体支付方式和比例见合同附件。3.工程进度款支付:根据工程进度,乙方每完成合同约定的工作量,甲方应在____日内支付相应款项。4.工程结算:工程验收合格后,乙方应在____日内提交工程结算报告,甲方应在____日内审核并支付结算款。5.工程违约金:任何一方违反合同约定,应按照合同约定支付违约金。六、工程变更1.变更程序:任何一方提出工程变更,应提前____日书面通知对方,经双方协商一致后,方可进行变更。2.变更内容:变更内容应包括变更原因、变更范围、变更费用等。3.变更费用:变更费用由变更责任方承担,双方另有约定的除外。4.变更期限:变更后的工程应在____日内完成。5.变更责任:因变更造成的工期延误、质量问题和费用增加,由变更责任方承担。七、工程验收1.验收标准:按照国家标准、设计文件和合同约定进行验收。2.验收程序:验收前,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在____日内组织验收。3.验收时间:验收时间由甲乙双方协商确定。4.验收人员:验收人员由甲乙双方共同指定,并应在验收前通知对方。5.验收结果:验收合格,甲方应在____日内出具验收合格证明。验收不合格,乙方应在____日内整改,直至合格。八、工程保修1.保修期限:自工程验收合格之日起____年。2.保修内容:乙方负责保修期内因施工质量问题造成的工程缺陷修复。3.保修责任:保修期内,如因乙方施工质量问题导致工程损坏,乙方应无偿进行修复。4.保修费用:保修期内发生的保修费用由乙方承担。5.保修期满后的处理:保修期满后,乙方应提供工程维护保养指南,甲方负责日常维护。九、违约责任1.承包方违约责任:如乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.委托方违约责任:如甲方未按合同约定支付款项,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿:违约方应按照合同约定支付违约赔偿金,赔偿金额根据实际情况确定。4.违约解除合同:任何一方违约,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。5.违约争议解决:违约争议解决方式按照本合同“争议解决”条款执行。十、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决机构:如双方同意,可委托仲裁机构进行仲裁。3.争议解决程序:争议解决程序按照所选争议解决方式的相关规定执行。4.争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。5.争议解决期限:争议解决期限自争议发生之日起____个月内。十一、合同解除1.合同解除条件:如合同约定的解除条件发生,任何一方均可解除合同。2.合同解除程序:合同解除需书面通知对方,并按照合同约定办理相关手续。4.合同解除通知:合同解除通知应在合同约定的时间内送达对方。5.合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定处理善后事宜。十二、合同终止1.合同终止条件:合同履行完毕或合同约定的终止条件发生时,合同终止。2.合同终止程序:合同终止需书面通知对方,并按照合同约定办理相关手续。4.合同终止通知:合同终止通知应在合同约定的时间内送达对方。5.合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定处理善后事宜。十三、合同附件1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.合同变更记录5.其他相关文件十四、其他约定1.合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.合同终止条件:合同履行完毕或合同约定的终止条件发生时,合同终止。3.合同解除条件:如合同约定的解除条件发生,任何一方均可解除合同。4.合同争议解决:争议解决方式按照本合同“争议解决”条款执行。5.合同未尽事宜:本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。甲方(委托方)签字/盖章:________________________乙方(承包方)签字/盖章:________________________日期:________________________日期:________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导设计说明:合同中明确约定,甲方负责工程的设计工作,乙方仅负责施工。甲方应提供完整的设计图纸和技术规范,确保设计质量满足相关标准。2.甲方指定材料供应商说明:为保障工程材料的质量和进度,甲方有权指定材料供应商,并要求乙方按照甲方指定的供应商采购材料。3.甲方监督施工说明:甲方应指定专人负责对工程施工过程进行监督,确保施工符合设计要求和质量标准。乙方应配合甲方的监督工作。4.甲方验收标准说明:甲方有权制定工程验收标准,乙方应按照甲方制定的验收标准进行施工,确保工程达到验收条件。5.甲方决定工程变更说明:在施工过程中,如需进行工程变更,甲方有权决定变更内容和范围,乙方应无条件执行。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导设计说明:合同中明确约定,乙方负责工程的设计工作,甲方仅负责提供相关资料和监督施工。乙方应保证设计质量,符合国家相关标准。2.乙方自行采购材料说明:乙方有权自行选择材料供应商,并确保材料的采购质量符合工程要求。乙方应向甲方提供材料供应商信息及材料质量证明。3.乙方决定施工方案说明:乙方根据工程设计文件和施工条件,有权制定合理的施工方案,确保工程进度和质量。4.乙方自行调整工程进度说明:在施工过程中,如遇特殊情况影响工程进度,乙方有权根据实际情况调整工程进度,并及时通知甲方。5.乙方提出变更申请说明:在施工过程中,如需进行工程变更,乙方有权提出变更申请,甲方应在____日内给予答复。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介职责说明:合同中明确约定,第三方中介负责对工程进行监督、评估和验收。第三方中介应具备相应的资质和经验,确保其工作的公正性和权威性。2.第三方中介费用说明:第三方中介服务费用由甲方和乙方协商确定,并在合同中明确。中介费用应在工程验收合格后支付。3.第三方中介报告说明:第三方中介在工程验收过程中应出具详细的验收报告,报告内容应包括工程进度、质量、安全等方面的评估。4.第三方中介争议解决说明:如第三方中介在工程验收过程中发现争议,应立即通知甲乙双方,并由三方共同协商解决。协商不成的,可依法向法院提起诉讼。5.第三方中介保密说明:第三方中介在履行职责过程中,应对工程相关资料和商业秘密进行保密,未经甲乙双方同意,不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.合同变更记录5.第三方中介资质证明6.第三方中介服务协议7.甲方提供的工程资料8.乙方提交的施工方案9.材料供应商资质证明及材料质量证明10.工程验收报告11.争议解决相关文件12.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程或施工质量不符合要求。认定:甲方或第三方中介根据合同约定和验收标准进行认定。2.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。认定:根据银行转账记录或付款凭证进行认定。3.违约行为:任何一方未按合同约定履行其他义务。认定:根据合同约定和相关法律法规进行认定。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定,不履行或不适当履行合同义务的行为。3.争议解决:指合同当事人之间因合同履行发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.第三方中介:指在合同履行过程中,为监督、评估和验收工程而聘请的独立第三方机构。5.验收:指合同当事人对工程完成情况进行检查和确认,以确定工程是否符合合同约定和验收标准。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度缓慢。解决办法:甲方与乙方协商,制定合理的进度计划,并加强对施工进度的监督。2.问题:甲方未按合同约定支付款项。解决办法:乙方可向甲方提出书面催款通知,如甲方仍不支付,乙方可依法采取法律手段。3.问题:工程出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,并及时通知甲方和第三方中介进行验收和修复。五、所有应用场景:1.新建雨水收集利用工程。2.改造现有雨水收集利用系统。3.雨水收集利用工程的设计与施工。4.雨水收集利用工程的监理与验收。5.雨水收集利用工程的维护与管理。全文完。2025版雨水收集利用工程承包合同1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间与地点1.3合同生效条件与时间2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.承包人义务3.1施工准备3.2施工组织与管理3.3质量保证3.4安全生产3.5环境保护4.发包人义务4.1提供施工条件4.2协助承包人办理相关手续4.3支付工程款项4.4提供设计图纸5.工程造价与支付方式5.1工程造价确定5.2工程付款进度5.3付款方式5.4付款违约责任6.施工进度与验收6.1施工进度计划6.2施工进度调整6.3验收标准与程序6.4验收不合格处理7.工程变更与索赔7.1工程变更程序7.2工程变更责任7.3索赔程序与处理8.保险与赔偿8.1保险种类与范围8.2保险责任与赔偿8.3保险费用承担9.违约责任9.1承包人违约责任9.2发包人违约责任9.3违约赔偿方式10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1设计图纸12.2施工组织设计12.3相关技术文件13.合同履行与终止后的义务13.1合同履行13.2合同终止后的义务14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1发包人名称:________1.1.2发包人地址:________1.1.3发包人法定代表人:________1.1.4承包人名称:________1.1.5承包人地址:________1.1.6承包人法定代表人:________1.2合同订立时间与地点1.2.1订立时间:____年__月__日1.2.2订立地点:________1.3合同生效条件与时间1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同生效前,双方应按约定完成合同备案手续。2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称:2025版雨水收集利用工程2.2工程地点2.2.1工程地点:________2.3工程规模2.3.1工程规模:________2.4工程工期2.4.1工程工期:自合同生效之日起____个月3.承包人义务3.1施工准备3.1.1承包人应在合同签订后____日内完成施工准备,包括但不限于人员、设备、材料等。3.2施工组织与管理3.2.1承包人应按合同约定和设计要求组织施工,确保工程质量和进度。3.2.2承包人应建立健全施工现场管理制度,确保安全生产。3.3质量保证3.3.1承包人应严格按照国家有关工程质量标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。3.3.2承包人应建立健全质量保证体系,对施工过程进行全程监控。3.4安全生产3.4.1承包人应严格执行国家安全生产法律法规,确保施工现场安全生产。3.4.2承包人应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。3.5环境保护3.5.1承包人应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施防止施工过程中对环境造成污染。3.5.2承包人应按照环保要求对施工现场进行管理,确保施工过程中的环境保护措施落实到位。4.发包人义务4.1提供施工条件4.1.1发包人应在合同签订后____日内,向承包人提供施工现场、设计图纸等相关施工条件。4.2协助承包人办理相关手续4.2.1发包人应协助承包人办理施工许可证、环评审批等手续。4.3支付工程款项4.3.1发包人应按照合同约定的时间和比例支付工程款项。4.4提供设计图纸4.4.1发包人应在合同签订后____日内,向承包人提供完整的工程设计图纸及有关技术资料。5.工程造价与支付方式5.1工程造价确定5.1.1工程造价按照国家现行定额和标准计算。5.2工程付款进度5.2.1工程开工前支付合同总价款的____%作为预付款。5.2.2工程进度达到合同约定节点时,支付相应工程款。5.3付款方式5.3.1付款方式为银行转账。5.4付款违约责任5.4.1发包人未按约定支付工程款的,应向承包人支付____%的违约金。6.施工进度与验收6.1施工进度计划6.1.1承包人应编制详细的施工进度计划,并报送发包人审核。6.2施工进度调整6.2.1因不可抗力或发包人原因导致施工进度延误的,承包人应及时通知发包人,并调整施工进度计划。6.3验收标准与程序6.3.1工程验收标准按照国家有关工程验收规定执行。6.3.2工程验收程序:自工程完工后____日内,由发包人组织验收。6.4验收不合格处理6.4.1验收不合格的工程,承包人应在接到通知后____日内进行整改。6.4.2整改后的工程重新验收,直至合格为止。8.保险与赔偿8.1保险种类与范围8.1.1承包人应为其施工人员购买工伤保险。8.1.2发包人应为其自有设备购买财产保险。8.2保险责任与赔偿8.2.1保险责任范围应覆盖工程建设和施工过程中可能发生的意外事故和财产损失。8.2.2发生保险范围内的损失,由保险公司按照保险合同约定进行赔偿。8.3保险费用承担8.3.1工程保险费用由发包人承担。8.3.2施工人员工伤保险费用由承包人承担。9.违约责任9.1承包人违约责任9.1.1承包人未按合同约定完成工程的,应支付发包人____%的违约金。9.1.2承包人未按质量标准施工的,应承担修复费用及相应的违约责任。9.2发包人违约责任9.2.1发包人未按合同约定支付工程款的,应向承包人支付____%的违约金。9.2.2发包人未能提供必要施工条件的,应承担相应责任。9.3违约赔偿方式9.3.1违约金应按合同约定的时间和方式支付。9.3.2因违约给对方造成损失的,还应赔偿损失金额。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1发生不可抗力事件,导致合同无法履行的,合同自动解除。10.1.2双方协商一致,可以解除合同。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工且经验收合格。10.2.2发包人违约,承包人解除合同。10.3合同解除与终止的程序10.3.1解除合同前,双方应协商一致,签署解除合同协议。10.3.2解除合同后,双方应按照约定进行工程交接和清算。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会应为本合同约定的仲裁机构。11.2.2仲裁地应为本合同约定的地点。11.3争议解决程序11.3.1双方应在争议发生后____日内向仲裁委员会提交仲裁申请。11.3.2仲裁委员会应按照仲裁规则进行仲裁。12.合同附件12.1设计图纸12.1.1设计图纸应为最新版,包括工程所有必要的细节和规格。12.2施工组织设计12.2.1施工组织设计应详细说明施工方案、进度计划、资源配置等。12.3相关技术文件12.3.1相关技术文件包括地质勘察报告、材料检验报告等。13.合同履行与终止后的义务13.1合同履行13.1.1双方应严格履行合同约定的各项义务。13.2合同终止后的义务13.2.1合同终止后,双方应按照约定进行工程交接和清算。13.2.2清算后,双方应按照约定处理剩余款项。14.其他约定事项14.1合同的未尽事宜,由双方协商解决。14.2合同如有变更,双方应以书面形式进行。14.3本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的定义本合同所称第三方,是指除合同双方(甲乙双方)以外的,为履行本合同目的而介入合同关系中的个人、企业或其他组织。1.2第三方介入的范围1.2.1提供技术服务或咨询;1.2.2承担工程监理或质量检测;1.2.3提供设计或施工图审查;1.2.4提供设备或材料供应;1.2.5承担合同履行的其他辅助性工作。2.第三方的责任与权利2.1第三方的责任2.1.1第三方应按照合同约定和委托事项,履行相应的责任。2.1.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。2.2第三方的权利2.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的配合和支持。2.2.2第三方有权根据合同约定和委托事项,收取相应的服务费用。3.第三方介入的程序3.1第三方的选定3.1.1第三方的选定由甲乙双方协商确定,或根据合同约定进行。3.1.2第三方的选定应确保其具备履行合同所需的能力和资质。3.2第三方的委托3.2.1甲乙双方应与第三方签订书面委托合同,明确委托事项、责任、权利及费用等。3.2.2委托合同应作为本合同的附件。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方与甲方之间的关系,由双方在委托合同中约定。4.1.2第三方应服从甲方的管理,并接受甲方的监督。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方与乙方之间的关系,由双方在委托合同中约定。4.2.2第三方应服从乙方的管理,并接受乙方的监督。4.3第三方与甲乙双方的关系4.3.1第三方与甲乙双方之间的关系,由本合同和委托合同共同约定。4.3.2第三方应同时服从甲乙双方的管理和监督。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额5.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在委托合同中约定。5.1.2第三方的责任限额不应超过其委托合同约定的责任范围。5.2第三方的责任赔偿5.2.1第三方在履行职责过程中,造成合同双方损失的,应按照责任限额进行赔偿。5.2.2若第三方的责任超过责任限额,超出部分由合同双方按照责任划分承担。6.第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更6.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致,并书面通知对方。6.1.2变更后的委托合同应作为本合同的附件。6.2第三方介入的解除6.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方协商一致,并书面通知第三方。6.2.2解除后的委托合同终止,第三方应按照约定进行交接和清算。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用7.1.1第三方介入的费用由甲乙双方在委托合同中约定。7.1.2第三方介入的费用应包括但不限于服务费用、差旅费用、材料费用等。7.2第三方介入的费用支付7.2.1第三方介入的费用支付方式由甲乙双方在委托合同中约定。7.2.2第三方介入的费用支付时间由甲乙双方在委托合同中约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:设计图纸应包含工程所有必要的细节和规格,包括但不限于结构设计、设备选型、施工图等。说明:设计图纸是施工的重要依据,应确保其准确性和完整性。2.施工组织设计详细要求:施工组织设计应详细说明施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保其科学性和可行性。3.相关技术文件详细要求:包括地质勘察报告、材料检验报告、设备检验报告等。说明:技术文件是保证工程质量的重要依据,应确保其真实性和有效性。4.合同双方的身份证明文件详细要求:包括营业执照、法人代表身份证明、授权委托书等。说明:身份证明文件是确认合同双方身份的依据,应确保其合法性和有效性。5.保险合同详细要求:保险合同应明确保险种类、保险金额、保险期限等。说明:保险合同是保障合同双方利益的重要文件,应确保其完整性和有效性。6.第三方介入合同详细要求:第三方介入合同应明确委托事项、责任、权利及费用等。说明:第三方介入合同是规范第三方行为的重要文件,应确保其合法性和有效性。7.付款凭证详细要求:付款凭证应包括付款金额、付款时间、付款方式等。说明:付款凭证是记录付款情况的依据,应确保其真实性和完整性。8.验收报告详细要求:验收报告应包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:验收报告是确认工程质量的依据,应确保其真实性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人未按合同约定完成工程责任认定:承包人应支付发包人____%的违约金,并承担修复费用。示例:承包人未按工期完成工程,导致工程延期交付,应承担违约责任。2.发包人未按合同约定支付工程款责任认定:发包人应向承包人支付____%的违约金,并承担相应损失。示例:发包人未按约定支付工程款,导致承包人停工,应承担违约责任。3.第三方未按委托合同约定履行职责责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,并支付违约金。示例:第三方提供的技术服务不符合要求,导致工程质量问题,应承担违约责任。4.发生不可抗力导致合同无法履行责任认定:合同双方互不承担违约责任,但应协商解决合同无法履行后的善后事宜。示例:因自然灾害导致工程无法继续施工,合同双方应协商解决后续问题。5.合同双方违反保密条款责任认定:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿对方损失。示例:合同一方泄露对方商业秘密,应承担违约责任。全文完。2025版雨水收集利用工程承包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的鉴于我国水资源日益紧张,为响应国家节能减排政策,提高水资源利用率,甲方决定在本项目区域内开展雨水收集利用工程。乙方具备相关资质,愿意承担本工程的建设任务。双方经友好协商,达成一致意见,特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)雨水收集:指通过收集、存储、净化等手段,将雨水转化为可利用水资源的工程。(2)雨水利用:指将收集到的雨水应用于灌溉、绿化、景观、工业等领域。(3)工程承包:指乙方按照甲方要求,完成雨水收集利用工程的设计、施工、验收等全过程。3.2关键词解释(1)甲方:本合同中指委托乙方进行雨水收集利用工程建设的单位。(2)乙方:本合同中指承担雨水收集利用工程建设的施工单位。(3)合同价款:本合同中指乙方完成工程后,甲方应支付给乙方的全部费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成工程。(2)有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督检查。(3)有权按照合同约定,支付合同价款。(4)负责提供工程所需的相关资料、图纸等。4.2乙方的权利和义务(1)按照合同约定,按时、按质、按量完成工程。(2)对施工过程中出现的问题,及时与甲方沟通,协商解决。(3)确保工程质量,按期完成工程验收。(4)在工程验收合格后,办理工程移交手续。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点本工程地点为:____________________5.3合同履行方式乙方按照甲方提供的工程图纸、技术规范等要求,进行设计、施工、验收等全过程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,工程验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前____个月书面通知对方。(2)终止合同后,双方应按照合同约定,办理工程移交手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将工程交付甲方使用。(2)合同终止后,双方应按照合同约定,支付已发生的费用。(3)合同终止后,双方应按照法律法规,处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费:根据设计图纸及工程量计算,乙方提供的设计服务费用。(2)材料费:用于雨水收集利用工程所需的各类材料费用,包括但不限于防水材料、管道、阀门、水泵等。(3)人工费:包括乙方施工人员的工资、福利、保险等费用。(4)施工费:包括施工过程中产生的各项费用,如运输费、设备租赁费、临时设施费等。(5)其他费用:包括合同约定外的其他费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为预付款。(2)进度款:工程进度达到合同约定节点时,甲方应按照实际完成工程量支付相应比例的进度款。(3)结算款:工程验收合格后,甲方应在____个工作日内支付剩余合同价款的_____%作为结算款。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后____个工作日内支付。(2)进度款:工程进度达到约定节点后____个工作日内支付。(3)结算款:工程验收合格后____个工作日内支付。7.4支付条款(1)支付凭证:甲方支付费用时,应提供银行转账凭证或支票等有效支付凭证。(2)支付方式:甲方支付费用时,应采用银行转账或支票形式。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供工程所需资料,导致工程延期,应赔偿乙方相应损失。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,以货币形式支付违约金或赔偿金。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程图纸等信息均属于保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。(2)双方应采取必要措施,确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、恐怖袭击等社会事件。(3)政府行为,如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。(2)因不可抗力导致合同无法履行时,双方应协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程中断。(2)政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊事项。(2)法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对雨水收集利用工程的设计、施工、验收等全过程进行监督的权利。(2)乙方保留对甲方提供的工程图纸、技术规范等资料进行审核的权利。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,如遇国家政策调整或法律法规变更,双方均有权要求对方配合调整合同内容。(2)如遇不可抗力事件,乙方有权要求甲方根据实际情况调整合同工期和费用。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何一方要求修改或补充合同内容,应书面通知对方。(2)双方应在接到通知后____个工作日内回复。14.2修改和补充效力经双方协商一致,修改或补充的合同内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的资料、图纸等,确保工程顺利进行。(2)双方应按照合同约定,相互配合,共同完成工程。15.2协作与配合方式(1)双方应通过书面形式进行沟通,确保信息传递的准确性。(2)双方应定期召开协调会议,解决工程实施过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于雨水收集利用工程承包的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式补充,并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.雨水收集利用工程设计图纸及说明。2.工程量清单及报价。3.材料清单及价格。4.施工方案及进度计划。5.甲方提供的工程场地条件说明。6.乙方提供的施工资质证明文件。7.不可抗力事件的相关证明材料。8.争议解决的相关文件。9.合同修改和补充的书面文件。10.其他双方约定的文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付费用。b.未按合同约定提供工程所需资料。c.未按合同约定调整合同工期和费用。乙方违约:a.未按时完成工程。b.施工过程中出现质量问题。c.未经甲方同意转让合同。2.违约行为认定:甲方违约的认定:甲方未按合同约定履行支付义务或提供资料,经乙方书面通知后仍不履行的,视为违约。乙方违约的认定:乙方未按合同约定完成工程或出现质量问题,经甲方书面通知后仍不采取整改措施的,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.调解:指在第三方主持下,双方当事人自愿协商解决争议的活动。4.仲裁:指由仲裁机构对争议事项进行审理并作出裁决的活动。5.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院依法解决争议的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时沟通,分析延误原因,协商调整工期和费用。2.问题:工程质量问题。解决办法:及时整改,确保工程质量符合合同约定。3.问题:材料价格波动。解决办法:在合同中约定材料价格波动处理方式,如采用固定价格或调价机制。4.问题:不可抗力事件。解决办法:根据合同约定,及时通知对方,协商解决由此带来的损失。5.问题:争议解决。解决办法:尝试协商解决,协商不成时,可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:____________________2.第三方地址:____________________3.第三方联系人:____________________4.第三方联系电话:____________________5.第三方责任:a.第三方负责提供雨水收集利用工程所需的设计方案、技术支持等。b.第三方应确保设计方案符合国家相关标准和规范。c.第三方应对设计方案的实施过程进行监督,确保工程质量。6.第三方权利:a.第三方有权要求甲方按照合同约定支付设计费用。b.第三方有权要求甲方提供必要的施工条件。c.第三方有权对设计方案的实施情况进行检查。7.第三方义务:a.第三方应按照合同约定的时间节点完成设计方案。b.第三方应配合甲方和乙方进行工程实施。c.第三方应保证设计方案的合理性和可行性。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:a.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。b.乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、材料等。c.乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行协调解决。2.乙方利益条款:a.乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付结算款。b.乙方有权要求甲方对因甲方原因导致的工程延期承担违约责任。c.乙方有权要求甲方对因甲方原因导致的工程损失进行赔偿。3.甲方的违约及限制条款:a.甲方未按时支付工程进度款,应向乙方支付_____%的违约金。b.甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程延期,应赔偿乙方相应损失。c.甲方不得擅自变更合同内容,如需变更,应征得乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:a.甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。b.甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家相关标准和规范。c.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督检查。2.甲方利益条款:a.甲方有权要求乙方在工程验收合格后支付结算款。b.甲方有权要求乙方对因乙方原因导致的工程延期承担违约责任。c.甲方有权要求乙方对因乙方原因导致的工程损失进行赔偿。3.乙方的违约及限制条款:a.乙方未按时完成工程,应向甲方支付_____%的违约金。b.乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。c.乙方不得擅自变更合同内容,如需变更,应征得甲方同意。全文完。2025版雨水收集利用工程承包合同3本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同有效期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.承包方责任3.1工程施工3.2质量保证3.3进度控制3.4安全生产3.5环境保护4.发包方责任4.1提供施工场地4.2交付设计文件4.3提供材料设备4.4支付工程款4.5监督施工5.合同价格5.1工程总价5.2价格构成5.3付款方式5.4付款期限6.工程进度6.1施工计划6.2进度控制措施6.3进度调整6.4竣工验收7.质量标准7.1国家和行业标准7.2设计文件要求7.3质量检验7.4质量保证期8.保修与维修8.1保修范围8.2保修期限8.3维修责任8.4维修费用9.违约责任9.1承包方违约责任9.2发包方违约责任9.3违约金的计算与支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效后的通知14.其他约定14.1不可抗力14.2通知方式14.3合同附件14.4合同附件的效力第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确双方在雨水收集利用工程中的权利、义务和责任,确保工程按期、按质完成,实现双方利益的最大化。1.3合同双方甲方:[发包方全称]乙方:[承包方全称]1.4合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日起终止。2.项目概况2.1项目名称雨水收集利用工程2.2项目地点[具体地址]2.3项目规模总面积:[平方米]2.4项目内容包括雨水收集系统、净化处理系统、储存系统、利用系统等。3.承包方责任3.1工程施工承包方负责按照设计文件和相关标准进行施工,确保工程质量、安全、进度符合要求。3.2质量保证承包方承诺工程质量达到国家规定的合格标准,并提供相应的质量保证文件。3.3进度控制承包方应按照合同约定的施工进度计划,确保工程按期完成。3.4安全生产承包方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场安全生产。3.5环境保护承包方应采取措施保护施工现场环境,防止污染。4.发包方责任4.1提供施工场地发包方应确保施工场地满足施工要求,并提供必要的施工条件。4.2交付设计文件发包方应按照合同约定的时间向承包方交付完整的设计文件。4.3提供材料设备发包方应按照合同约定的时间、数量、质量向承包方提供材料设备。4.4支付工程款发包方应按照合同约定的付款方式、时间和比例向承包方支付工程款。4.5监督施工发包方有权对施工过程进行监督,并提出合理化建议。5.合同价格5.1工程总价本工程总价为人民币[金额]元。5.2价格构成包括直接费用、间接费用、利润等。5.3付款方式采取分阶段付款,具体付款节点如下:预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的10%;进度款:每个阶段完成后5个工作日内支付该阶段工程款的80%;竣工验收合格后5个工作日内支付剩余的10%;保修期满后5个工作日内支付保修金。5.4付款期限付款期限按合同约定的付款方式执行。6.工程进度6.1施工计划承包方应编制详细的施工进度计划,包括施工顺序、时间节点、资源配置等。6.2进度控制措施承包方应采取有效措施,确保工程按计划进行,如遇到特殊情况需调整进度时,应及时通知发包方。6.3进度调整因不可抗力或特殊情况导致工程进度调整时,双方应协商确定新的进度计划。6.4竣工验收工程竣工后,双方应共同进行竣工验收,验收合格后方可交付使用。8.质量标准8.1国家和行业标准工程施工应严格按照国家有关标准和规范进行,包括但不限于《城市排水工程规范》GB50141、《给水排水工程验收规范》GB50242等相关标准。8.2设计文件要求承包方应严格按照发包方提供的设计文件进行施工,如设计文件发生变更,应经双方协商一致,并由设计单位出具变更通知。8.3质量检验承包方应建立健全质量检验制度,对施工过程中的每一道工序进行自检、互检和专检,确保工程质量。8.4质量保证期工程质量保证期为自竣工验收合格之日起一年。9.保修与维修9.1保修范围承包方在质量保证期内对工程质量负责,包括但不限于因施工质量问题导致的设施损坏、渗漏等。9.2保修期限保修期限自竣工验收合格之日起计算,具体保修期限根据工程性质和设备类型确定。9.3维修责任在保修期内,因施工质量问题导致的维修由承包方负责,费用由承包方承担。9.4维修费用维修费用按照实际发生费用计算,包括但不限于人工费、材料费、机械费等。10.违约责任10.1承包方违约责任如承包方未按合同约定完成工程或未达到质量标准,发包方有权要求承包方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2发包方违约责任如发包方未按合同约定支付工程款或提供施工条件,承包方有权要求发包方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约金的计算与支付违约金按合同约定的百分比计算,支付方式为一次性支付或分期支付。11.争议解决11.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2争议解决机构如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序争议解决程序应遵循法律规定,包括起诉、答辩、举证、庭审、判决等。12.合同解除12.1合同解除条件一方严重违约;因不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序解除合同应提前[天数]天通知对方,并书面确认。12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件合同履行完毕或因双方协商一致解除合同,合同即终止。13.2合同终止程序合同终止应办理终止手续,包括但不限于签订终止协议、清算工程款等。13.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按合同约定处理剩余事宜,包括但不限于工程验收、质量保证等。14.其他约定14.1不可抗力不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致合同无法履行。14.2通知方式除非另有约定,所有通知应以书面形式送达,并自送达之日起生效。14.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同附件的效力合同附件是合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关活动或提供服务的独立第三方机构或个人,包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论