版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度幕墙工程施工进度与质量保证合同合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同期限1.5合同金额1.6合同附件第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度安排第三章施工组织与管理3.1施工组织机构3.2施工人员配备3.3施工设备与材料3.4施工现场管理3.5施工安全与环保第四章施工进度保证4.1进度计划4.2进度控制措施4.3进度调整与变更4.4进度考核与奖惩第五章施工质量保证5.1质量标准5.2质量控制措施5.3质量检验与验收5.4质量问题处理第六章合同履行与变更6.1合同履行方式6.2合同变更程序6.3合同终止与解除6.4合同履行争议解决第七章付款方式与结算7.1付款方式7.2付款节点7.3结算方式7.4付款违约责任第八章保险与责任8.1保险范围8.2保险责任8.3保险费用8.4责任范围与赔偿第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算9.4违约争议解决第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序11.4合同解除与终止后的处理第十二章合同附件12.1施工图纸12.2施工组织设计12.3技术规范与标准12.4质量检验报告12.5其他相关文件第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求13.3合同备案机构13.4合同备案程序第十四章合同签署与生效日期14.1合同签署14.2合同生效日期14.3合同签署地点合同编号2025第一章合同概述1.1合同背景本合同签订于2025年,甲方为公司,乙方为幕墙工程施工单位。甲方委托乙方负责项目的幕墙工程施工,双方经友好协商,达成如下协议。1.2合同目的本合同的目的是明确双方在项目幕墙工程施工过程中的权利、义务和责任,确保工程按期、保质、安全、文明施工。1.3合同双方甲方:公司地址:省市区路号乙方:幕墙工程施工单位地址:省市区路号1.4合同期限本合同自2025年1月1日起至2025年12月31日止。1.5合同金额本合同总金额为人民币X万元整。1.6合同附件1.6.1项目幕墙工程施工图纸1.6.2项目幕墙工程施工组织设计1.6.3项目幕墙工程施工技术规范与标准1.6.4项目幕墙工程施工进度计划1.6.5项目幕墙工程施工质量保证计划第二章工程概况2.1工程名称项目幕墙工程2.2工程地点省市区路号2.3工程规模工程总面积为X平方米,分为X个单元。2.4工程内容工程内容包括但不限于幕墙设计、制作、安装、调试、验收等。2.5工程进度安排详见附件1:项目幕墙工程施工进度计划。第三章施工组织与管理3.1施工组织机构乙方应设立项目经理部,负责施工现场的全面管理工作。3.2施工人员配备乙方应按照合同要求配备具有相应资质的施工人员。3.3施工设备与材料乙方应按照合同要求提供符合质量标准的施工设备和材料。3.4施工现场管理乙方应确保施工现场的文明施工,做到安全、整洁、有序。3.5施工安全与环保乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规,确保施工安全。第四章施工进度保证4.1进度计划详见附件1:项目幕墙工程施工进度计划。4.2进度控制措施乙方应采取有效措施,确保工程按计划进度进行。4.3进度调整与变更如遇特殊情况,需调整进度计划,双方应协商一致。4.4进度考核与奖惩根据工程进度完成情况,甲方对乙方进行考核,并实施相应的奖惩措施。第五章施工质量保证5.1质量标准本工程质量应符合国家相关标准和规范要求。5.2质量控制措施乙方应建立完善的质量控制体系,确保工程质量。5.3质量检验与验收工程完成后,乙方应组织自检,并通过甲方验收。5.4质量问题处理如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改。第六章合同履行与变更6.1合同履行方式本合同采用分期付款方式,具体见第七章。6.2合同变更程序任何合同内容的变更,均需双方书面同意。6.3合同终止与解除如遇合同约定的终止或解除条件,双方应按约定执行。6.4合同履行争议解决如发生合同履行争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。第七章付款方式与结算7.1付款方式本合同采用分期付款方式,具体如下:(1)合同签订后5个工作日内,乙方提交工程款支付申请,甲方支付合同总金额的10%作为预付款。(2)工程进度达到合同约定节点,乙方提交工程款支付申请,甲方支付合同总金额的30%。(3)工程完工并通过甲方验收,乙方提交工程款支付申请,甲方支付合同总金额的30%。(4)工程保修期满,乙方提交工程款支付申请,甲方支付合同总金额的20%。7.2付款节点具体付款节点见第七章付款方式。7.3结算方式工程款结算以实际完成工程量为准,按合同约定的价格计算。7.4付款违约责任如甲方未按约定付款,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。7.5付款时间甲方应在收到乙方提交的付款申请后5个工作日内支付相应款项。第八章保险与责任8.1保险范围乙方应为其施工人员、施工设备和施工材料购买相应的保险,包括但不限于工伤保险、建筑意外伤害保险等。8.2保险责任保险责任范围应符合国家相关法律法规及保险合同的规定。8.3保险费用保险费用由乙方承担,费用标准应符合国家相关法律法规及保险合同的规定。8.4责任范围与赔偿在保险责任范围内,乙方应承担相应的赔偿责任,具体赔偿事宜按照保险合同执行。第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿计算违约赔偿金额应根据实际情况及合同约定进行计算。9.4违约争议解决违约争议解决方式同第六章争议解决。第十章争议解决10.1争议解决方式争议解决方式包括友好协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决机构如双方协商不成,可选择有管辖权的人民法院或仲裁机构解决。10.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和双方协商一致的原则。10.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,或按双方协商一致的方式分担。第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。11.3合同解除与终止程序合同解除与终止程序应遵循相关法律法规和双方协商一致的原则。11.4合同解除与终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余事宜。第十二章合同附件12.1施工图纸12.2施工组织设计12.3技术规范与标准12.4质量检验报告12.5其他相关文件第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2合同备案要求合同签订后,双方应按照国家相关法律法规进行备案。13.3合同备案机构合同备案机构为当地建设行政管理部门。13.4合同备案程序合同备案程序按照当地建设行政管理部门的规定执行。第十四章合同签署与生效日期14.1合同签署本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为____年____月____日。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):__________________乙方代表(签字):__________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1项目决策权甲方作为项目主导方,拥有对施工方案的最终决策权。乙方需根据甲方要求调整施工计划,并确保施工方案的可行性和合理性。1.2施工现场监督权甲方有权对施工现场进行监督,包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。乙方应配合甲方监督工作,确保施工过程符合合同要求。1.3技术标准调整权在施工过程中,如甲方根据实际情况认为有必要调整技术标准,乙方应无条件配合,并按照新的技术标准进行施工。1.4争议解决主导权在合同履行过程中,如发生争议,甲方有权主导争议解决过程,包括选择争议解决方式和确定争议解决机构。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1施工方案制定权乙方作为施工主导方,负责制定施工方案,并报甲方审核批准。甲方应在规定时间内反馈意见,如无异议,施工方案生效。2.2施工进度控制权乙方有权根据实际情况调整施工进度计划,并及时通知甲方。甲方应积极配合乙方,确保施工进度不受外界因素影响。2.3材料采购权乙方有权根据施工需要采购材料,并保证材料质量符合合同要求。甲方应对乙方采购的材料进行抽检,如发现质量问题,乙方应立即更换。2.4施工质量主导权乙方对施工质量负全部责任,并有权对施工过程中出现的问题进行处理。甲方应配合乙方进行质量问题调查,并共同制定解决方案。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介机构选定权双方协商确定中介机构的选定方式,包括但不限于招标、询价等。选定中介机构后,双方应与中介机构签订服务合同。3.2中介机构职责中介机构应按照合同约定,对施工过程进行全程监督,包括施工进度、质量、安全等方面。中介机构有权对乙方提出整改要求。3.3中介机构费用中介机构服务费用由双方按约定分担。费用标准应根据中介机构的服务内容、服务质量等因素确定。3.4中介机构报告中介机构应在项目完成后提交详细的项目报告,包括施工进度、质量、安全等方面的情况。报告经双方确认后作为合同履行情况的依据。3.5中介机构违约责任如中介机构在履行职责过程中出现违约行为,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.施工组织设计3.技术规范与标准4.质量检验报告5.项目幕墙工程施工进度计划6.项目幕墙工程施工质量保证计划7.合同双方签署的正式合同文本8.中介机构服务合同(如有)9.保险合同(如有)10.付款凭证11.争议解决相关文件12.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:未按时完成工程进度;工程质量不符合合同约定的标准;未按规定进行验收;未按照合同约定支付工程款;违反合同约定的其他行为。2.违约行为的认定:甲方或第三方中介机构根据合同约定和实际情况进行认定;违约行为的认定应提供充分证据,包括但不限于照片、视频、检测报告等;双方对违约行为的认定存在争议时,按照合同约定的争议解决方式处理。三、法律名词及解释:1.争议解决(DisputeResolution):指解决合同履行过程中发生的纠纷的方法和程序。2.违约责任(BreachofContract):指合同一方未履行合同义务,应承担的法律责任。3.仲裁(Arbitration):指通过仲裁机构解决合同争议的一种方式。4.诉讼(Litigation):指通过法院解决合同争议的一种方式。5.不可抗力(ForceMajeure):指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:立即停止施工,分析原因,采取措施进行整改,直至问题解决。2.问题:工程进度延误。解决办法:分析原因,调整施工计划,确保按期完成工程。3.问题:甲方未能按时支付工程款。解决办法:根据合同约定,甲方应支付违约金,并尽快完成付款。4.问题:中介机构服务不达标。解决办法:与中介机构沟通,要求其改进服务质量,如不满意可更换中介机构。五、所有应用场景:1.适用于甲方作为主导方的幕墙工程。2.适用于乙方作为主导方的幕墙工程。3.适用于存在第三方中介机构参与的幕墙工程。4.适用于各类幕墙工程的施工进度与质量保证。全文完。二零二五年度幕墙工程施工进度与质量保证合同1本合同目录一览1.1工程概况1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5工程工期2.1施工准备2.2施工组织2.3施工工艺2.4施工进度计划3.1质量保证措施3.2材料质量控制3.3施工过程质量控制3.4工程验收标准4.1进度保证措施4.2进度调整与控制4.3进度延误责任5.1质量保证责任5.2质量问题处理5.3质量事故处理6.1工程验收6.2验收标准6.3验收程序6.4验收报告7.1支付方式7.2支付期限7.3支付条件7.4付款凭证8.1保险8.2保险责任8.3保险费用8.4保险期限9.1合同变更9.2变更程序9.3变更内容9.4变更责任10.1违约责任10.2违约情形10.3违约处理10.4违约赔偿11.1争议解决11.2争议解决方式11.3争议解决程序11.4争议解决机构12.1合同解除12.2解除条件12.3解除程序12.4解除责任13.1合同生效13.2合同履行13.3合同终止13.4合同解除后的处理14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.1工程概况1.1.1工程名称:二零二五年度幕墙工程施工1.1.2工程地点:____市____区____街道____号1.1.3工程规模:建筑面积____平方米,幕墙面积____平方米1.1.4工程内容:包括幕墙设计、制作、安装、调试等全过程1.1.5工程工期:自合同签订之日起____个月1.2工程地点1.2.1工程地点位于____市____区____街道____号,具体坐标为____。1.3工程规模1.3.1工程总建筑面积为____平方米,其中幕墙面积为____平方米。1.4工程内容1.4.1工程内容包括但不限于:铝合金单层玻璃幕墙、铝合金双层玻璃幕墙、铝合金夹胶玻璃幕墙等。1.5工程工期1.5.1工程总工期为____个月,自合同生效之日起计算。2.1施工准备2.1.1施工单位应于合同签订后____个工作日内完成施工图纸的审查,并向建设单位提交审查意见。2.2施工组织2.2.1施工单位应组建项目组织机构,明确各岗位责任人员,并确保项目顺利实施。2.3施工工艺2.3.1施工单位应按照国家现行施工规范、标准及合同约定,采用合理的施工工艺,确保工程质量。2.4施工进度计划2.4.1施工单位应根据工程实际情况,编制详细的施工进度计划,包括分部分项工程的施工时间节点。3.1质量保证措施3.1.1施工单位应建立完善的质量保证体系,确保工程质量符合国家相关标准和合同约定。3.2材料质量控制3.2.1施工单位应严格按照材料采购、检验、验收等程序进行材料质量控制。3.3施工过程质量控制3.3.1施工单位应加强对施工过程的监督检查,确保每道工序质量合格。3.4工程验收标准3.4.1工程验收应按照国家现行施工规范、标准和合同约定进行,验收合格后方可交付使用。4.1进度保证措施4.1.1施工单位应确保按合同约定的工期完成工程,如因特殊情况导致工期延误,应及时通知建设单位。4.2进度调整与控制4.2.1施工单位应根据实际情况,合理调整施工进度计划,并采取措施确保工程进度。4.3进度延误责任4.3.1如因施工单位原因导致工程进度延误,施工单位应承担相应责任。5.1质量保证责任5.1.1施工单位应确保工程质量,对工程质量负责。5.2质量问题处理5.2.1如发现工程质量问题,施工单位应及时整改,直至问题得到解决。5.3质量事故处理5.3.1发生质量事故时,施工单位应立即采取有效措施,防止事故扩大,并及时报告建设单位。6.1工程验收6.1.1工程验收应按照合同约定的验收标准、程序和期限进行。6.2验收标准6.2.1工程验收应严格按照国家现行施工规范、标准和合同约定进行。6.3验收程序6.3.1验收程序包括:自检、互检、专检和综合验收。6.4验收报告6.4.1验收完成后,施工单位应向建设单位提交工程验收报告。7.1支付方式7.1.1工程款支付采用分期付款方式,具体支付节点如下:7.1.1.1预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%;7.1.1.2进度款:按月进度支付,每月支付上月完成工程量的____%;7.1.1.3验收款:验收合格后____个工作日内支付合同总额的____%;7.1.1.4保修金:验收合格后支付合同总额的____%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。7.2支付期限7.2.1预付款在合同签订后____个工作日内支付;7.2.2进度款在每月的____日前支付;7.2.3验收款在验收合格后____个工作日内支付;7.2.4保修金在验收合格后支付。7.3支付条件7.3.1预付款支付条件:合同签订并完成相关审批手续;7.3.2进度款支付条件:完成当月进度计划,且相关材料、验收手续齐全;7.3.3验收款支付条件:工程验收合格,且相关结算手续齐全;7.3.4保修金支付条件:工程验收合格。7.4付款凭证7.4.1付款凭证包括但不限于:银行汇款单、转账记录、发票等。8.1保险8.1.1施工单位应依法为施工现场的施工人员办理意外伤害保险。8.2保险责任8.2.1保险责任范围包括:施工现场施工人员的人身意外伤害、疾病等。8.3保险费用8.3.1保险费用由施工单位承担,具体费用按保险合同约定执行。8.4保险期限8.4.1保险期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。9.1合同变更9.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。9.2变更程序9.2.1变更程序包括:提出变更申请、协商、签订变更协议、实施变更。9.3变更内容9.3.1变更内容应包括但不限于:工程内容、工期、质量标准、费用等。9.4变更责任9.4.1合同变更责任由双方根据变更协议约定承担。10.1违约责任10.1.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。10.2违约情形10.2.1违约情形包括:未按合同约定完成工程、质量不符合约定、逾期付款等。10.3违约处理10.3.1违约处理方式包括:协商解决、仲裁、诉讼等。10.4违约赔偿10.4.1违约赔偿金额由双方根据合同约定和实际损失协商确定。11.1争议解决11.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2争议解决方式11.2.1如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序包括:起诉、审理、判决等。11.4争议解决机构11.4.1争议解决机构为合同签订地人民法院。12.1合同解除12.1.1合同解除需经双方协商一致,并以书面形式通知对方。12.2解除条件12.2.1解除条件包括:一方严重违约、不可抗力等。12.3解除程序12.3.1解除程序包括:提出解除申请、协商、签订解除协议等。12.4解除责任12.4.1合同解除责任由双方根据解除协议约定承担。13.1合同生效13.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同履行13.2.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。13.3合同终止13.3.1合同终止包括:合同期满、解除合同、双方协商一致终止等。13.4合同解除后的处理13.4.1合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜,包括但不限于:工程移交、费用结算等。14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于:工程图纸、技术规范、质量标准等。14.2合同附件内容14.2.1合同附件内容为合同内容的补充和细化。14.3合同附件效力14.3.1合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入概述15.1.1本合同项下,第三方是指除甲乙双方之外的任何第三方机构、个人或其他实体,包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测方、材料供应商、保险公司等。15.1.2第三方的介入是为了提高工程质量、监督工程进度、确保合同履行和提供专业意见。15.2第三方介入条款15.2.1甲乙双方可同意引入第三方,但需提前向对方书面通知,并获得对方的书面同意。15.2.2第三方的选择应由甲乙双方共同决定,并应具备相应的资质和经验。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务类型、合同约定和行业惯例确定。15.3.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。15.4第三方责任界定15.4.1第三方对其提供的服务质量承担责任,具体责任范围在合同中予以明确。15.4.2第三方的责任不包含因甲乙双方的违约行为、不可抗力事件或其他非第三方责任因素引起的损失。15.5第三方与其他方的责任划分15.5.1第三方对甲乙双方的责任仅限于其直接提供的服务,不包括对其他方的责任。15.5.2第三方在提供服务的范围内,对甲乙双方承担相应的责任,但不免除甲乙双方对彼此的责任。15.6第三方介入程序15.6.1.1双方书面确认第三方介入;15.6.1.2签订第三方介入协议;15.6.1.3第三方介入协议作为本合同的补充部分。15.7第三方介入协议15.7.1.1第三方的名称、地址、联系方式;15.7.1.2第三方提供的服务内容;15.7.1.3第三方的责任和权利;15.7.1.4第三方的责任限额;15.7.1.5第三方服务的期限;15.7.1.6第三方服务的费用及支付方式;15.7.1.7违约责任;15.7.1.8争议解决方式;15.7.1.9其他双方认为必要的条款。15.8第三方介入的变更15.8.1如需变更第三方介入的内容或协议条款,甲乙双方应协商一致,并以书面形式修改协议。15.9第三方介入的终止15.9.1.1双方书面通知终止第三方介入;15.9.1.4终止第三方介入协议。15.10第三方介入的费用15.10.1第三方介入的费用应在第三方介入协议中明确约定,并由提供服务的第三方承担。15.11第三方介入的保密15.11.1第三方应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密或工程信息。15.12第三方介入的法律法规遵守15.12.1第三方在提供服务的全过程中,应遵守国家法律法规和相关行业规范。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范详细要求:包含工程平面图、立面图、剖面图、节点详图等,以及相关技术规范和标准。说明:工程图纸是施工的重要依据,需清晰、准确。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保施工顺利进行。3.材料清单及质量保证书详细要求:列出所有用于工程的材料名称、规格、数量、供应商等信息,并附有质量保证书。说明:材料清单和质量保证书是确保工程材料质量的重要文件。4.施工进度计划表详细要求:详细列出各分部分项工程的施工时间节点,包括开始时间和结束时间。说明:施工进度计划表是监控施工进度的依据。5.质量检验报告详细要求:记录工程各阶段的检验结果,包括原材料、半成品、成品等。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要文件。6.验收报告详细要求:记录工程验收的日期、验收人员、验收结果等。说明:验收报告是工程验收合格的证明。7.付款凭证详细要求:包括银行汇款单、转账记录、发票等,证明款项已支付。说明:付款凭证是双方进行财务结算的依据。8.保险单详细要求:包括意外伤害保险、建筑工程一切险等。说明:保险单是保障施工人员和工程财产安全的重要文件。9.第三方介入协议详细要求:包括第三方名称、服务内容、责任限额、费用等。说明:第三方介入协议是明确第三方责任和权利的重要文件。10.合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容、原因、双方签字等。说明:合同变更协议是合同变更的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定完成工程。责任认定标准:根据工程延误的时间、影响范围和造成的损失,由违约方承担相应的违约责任。示例:若因施工单位原因导致工程延误一个月,则施工单位需支付违约金或赔偿建设单位损失。2.违约行为:工程质量不符合约定。责任认定标准:根据工程质量问题的严重程度和修复成本,由违约方承担相应的修复费用和违约责任。示例:若因施工单位原因导致幕墙出现裂缝,则施工单位需负责修复并支付违约金。3.违约行为:逾期付款。责任认定标准:根据逾期付款的天数和金额,由违约方支付逾期付款的利息或违约金。示例:若施工单位逾期付款一个月,则需支付当期银行同期贷款利率的利息。4.违约行为:泄露商业秘密。责任认定标准:根据泄露的商业秘密的严重程度和损失,由违约方承担相应的赔偿责任。示例:若施工单位泄露建设单位的技术秘密,则需赔偿建设单位的经济损失。5.违约行为:违反保密义务。责任认定标准:根据泄露信息的严重程度和损失,由违约方承担相应的赔偿责任。示例:若施工单位泄露工程信息,则需赔偿建设单位的经济损失。全文完。二零二五年度幕墙工程施工进度与质量保证合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________________地址:_________________联系人:_________________联系电话:_________________2.乙方:名称:_________________地址:_________________联系人:_________________联系电话:_________________3.其他相关方:名称:_________________地址:_________________联系人:_________________联系电话:_________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在二零二五年度幕墙工程施工过程中的权利义务,确保工程进度和质量,实现双方合作共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合双方实际情况制定。三、定义与解释3.1专业术语1.幕墙:指建筑物外围的围护结构,包括玻璃、金属、石材等材料,具有装饰、保温、隔热、隔音等功能。2.工程进度:指工程从开工至竣工的时间节点和实际完成情况。3.工程质量:指工程按照设计文件和施工规范完成,达到预定的质量标准。3.2关键词解释1.合同价款:指乙方根据合同约定完成幕墙工程所应获得的报酬。2.履约保证金:指乙方为保证合同履行而向甲方缴纳的保证金。3.差额结算:指合同履行过程中,实际完成工程量与合同约定工程量之差的结算方式。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量要求完成幕墙工程。2.甲方有权监督乙方在施工过程中的质量、进度、安全等环节。3.甲方应按合同约定支付工程进度款和竣工结算款。4.甲方应提供必要的施工条件,如施工图纸、场地等。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权按照合同约定收取工程进度款和竣工结算款。2.乙方应按照甲方要求的时间、质量标准完成幕墙工程。3.乙方应遵守国家法律法规和施工规范,确保工程质量和安全。4.乙方应配合甲方进行工程进度和质量检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至二零二五年度幕墙工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点乙方应在甲方指定的施工现场进行幕墙工程施工。5.3合同履行方式1.乙方应按照施工图纸和施工规范进行施工。2.乙方应按时完成各阶段的施工任务,确保工程进度。3.乙方应采取有效措施,确保工程质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕,工程竣工验收合格。2.双方协商一致,决定终止合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致,签订合同终止协议。2.乙方完成剩余工程,甲方验收合格。3.双方办理合同终止手续。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照合同约定进行工程结算。2.双方应按照法律规定处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。2.工程间接费用:包括但不限于管理费、监理费、设计费等。3.其他费用:包括但不限于临时设施费、保险费、税费等。7.2支付方式1.甲方按照合同约定,通过银行转账方式向乙方支付工程款项。2.乙方应提供合法的税务发票,作为支付款项的依据。7.3支付时间1.首付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价款的20%作为首付款。2.进度款:按照工程进度分期支付,每个进度节点完成后,乙方提交进度款申请,甲方在收到申请后5个工作日内支付。3.结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交结算款申请,甲方在收到申请后30个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方在支付工程款项时,应扣除乙方应承担的税费。2.甲方有权根据工程实际情况,对支付金额进行调整。3.乙方应确保所有提交的发票和结算申请真实、准确、完整。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的千分之五,每日累计。2.甲方未按合同约定提供施工图纸或施工条件,导致工程延期,应承担相应的延期责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定的时间和质量完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五,每日累计。2.乙方因自身原因导致工程质量不合格,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额的计算应以实际损失为依据。2.违约金和赔偿金额的支付方式与工程款项支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方的商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.合同内容、工程图纸、施工方案等涉及工程的信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应采取合理的保密措施,防止保密信息泄露。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同涉及国家安全、公共利益的;2.合同约定不得转让的;3.法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对幕墙工程施工过程中设计变更的最终决定权。2.乙方保留对施工过程中技术创新的专利权和使用权。13.2特殊权力保留1.甲方保留对工程验收合格的最终验收权。2.乙方保留对工程过程中出现的紧急情况的现场处理权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式作出,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容作为合同的组成部分,具有同等法律效力。2.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行。2.双方应按照合同约定,及时沟通和解决问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式保持沟通。2.双方应遵循诚实信用原则,共同维护合同关系。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就幕墙工程施工进度与质量保证的完整协议,不因任何其他书面或口头协议而失效。16.3增减条款任何对本合同的增减条款,均应以书面形式作出,并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术规范2.工程量清单及预算3.甲方提供的场地及施工条件说明4.乙方提交的施工组织设计及进度计划5.甲方和乙方签订的保密协议6.甲方和乙方签订的工程结算书7.甲方和乙方签订的争议解决协议8.甲方和乙方签订的合同修改和补充协议9.甲方和乙方签订的工程验收报告10.任何其他与本合同相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付工程款项。未按合同约定提供施工图纸或施工条件。乙方违约:未按合同约定的时间和质量完成工程。因自身原因导致工程质量不合格。2.违约行为的认定:甲方违约的认定:根据逾期付款记录或甲方提供的书面证明。乙方违约的认定:根据工程进度报告、验收报告或甲方提供的书面证明。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动及其相关关系的法律规范。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金:因一方违约而应向另一方支付的金钱赔偿。5.争议解决:指双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:双方应定期召开工程进度会议,分析延误原因,制定解决方案,并及时调整进度计划。2.问题:工程质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施修复质量问题,甲方应监督修复过程,确保问题得到妥善解决。3.问题:合同变更。解决办法:双方应按照合同约定的修改和补充程序进行,确保变更内容的合法性和有效性。4.问题:争议解决。解决办法:双方应尝试协商解决,如协商不成,可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应承担其提供材料、设备的质量保证责任。第三方应按照合同约定的时间节点,完成材料、设备的供应。2.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付材料、设备的费用。第三方有权要求甲方和乙方在工程中使用其提供的材料、设备。3.第三方义务:第三方应确保提供的材料、设备符合合同约定的质量标准。第三方应按照合同约定的时间节点,提供必要的售后服务。4.第三方违约责任:第三方未能按约定提供材料、设备,应向甲方和乙方支付违约金。第三方提供的材料、设备质量不合格,应承担修复费用及赔偿损失。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和施工条件。乙方有权要求甲方和第三方按照合同约定履行其责任。2.乙方利益条款:乙方有权在工程验收合格后,要求甲方支付结算款。乙方有权要求甲方承担因甲方违约导致的额外费用。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程进度款,应向乙方支付违约金。甲方未按约定提供施工图纸或施工条件,应承担相应的责任。甲方不得无故终止合同,否则应承担违约责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量完成工程。甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量和进度。甲方有权要求乙方对工程质量问题进行修复。2.甲方的利益条款:甲方有权在工程验收合格后,要求乙方支付结算款。甲方有权要求乙方承担因乙方违约导致的额外费用。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金。乙方因自身原因导致工程质量不合格,应承担修复费用及赔偿损失。乙方不得无故终止合同,否则应承担违约责任。全文完。二零二五年度幕墙工程施工进度与质量保证合同3本合同目录一览1.1工程概况1.2施工进度安排1.3质量保证体系2.1施工现场管理2.2施工人员配备2.3施工材料及设备3.1进度计划及调整3.2进度检查及验收3.3迟期责任4.1质量标准及要求4.2质量控制措施4.3质量检查及验收5.1工程变更及调整5.2工程延期及索赔5.3工程验收及交付6.1施工安全及环保要求6.2安全生产责任6.3环境保护责任7.1施工合同价格及支付方式7.2预付款及进度款7.3结算及审计8.1保修期限及内容8.2保修责任及义务8.3保修期满后的处理9.1合同解除及终止9.2合同违约及责任9.3争议解决方式10.1合同生效及终止条件10.2合同附件及补充协议10.3合同变更及修改11.1合同履行过程中的其他事项11.2保密条款11.3合同解除及终止后的处理12.1合同签订及履行地点12.2合同语言及法律适用12.3合同签署及生效日期13.1合同附件及补充材料13.2合同履行过程中的通知与送达13.3合同履行过程中的其他约定14.1合同签署及见证14.2合同附件及补充协议的签署14.3合同签署后的生效及履行第一部分:合同如下:1.1工程概况1.1.1工程名称:大厦幕墙工程1.1.2工程地点:市区路号1.1.3工程规模:建筑面积万平方米1.1.4工程合同总价:人民币万元整1.1.5工程建设工期:自合同签订之日起个月1.2施工进度安排1.2.1施工阶段划分:设计阶段、材料采购阶段、施工阶段、验收阶段1.2.2各阶段时间节点:设计阶段个月,材料采购阶段个月,施工阶段个月,验收阶段个月1.2.3施工进度计划表:详见附件11.3质量保证体系1.3.1质量管理体系:按照国家相关标准和行业规范建立质量管理体系1.3.2质量责任:施工方对工程质量全面负责,确保工程质量达到合同约定的标准1.3.3质量控制措施:详见附件22.1施工现场管理2.1.1施工现场布置:合理规划施工现场,确保施工安全和顺利进行2.1.2施工现场安全:严格执行施工现场安全管理规定,确保施工人员生命安全2.1.3施工现场环保:遵守国家环保法规,采取措施减少施工对环境的影响2.2施工人员配备2.2.1施工人员资质:施工人员应具备相应的职业资格证书和安全生产教育培训记录2.2.2施工人员数量:根据工程进度和施工内容,合理配备施工人员2.2.3施工人员管理:对施工人员进行岗前培训和考核,确保其具备相应的施工技能2.3施工材料及设备2.3.1材料采购:按照设计要求和质量标准采购材料,确保材料质量合格2.3.2设备租赁:租赁符合国家标准的施工设备,确保设备性能良好2.3.3材料及设备验收:对材料及设备进行验收,确保其符合合同要求3.1进度计划及调整3.1.1进度计划:施工方应按照合同约定的工期编制详细的进度计划3.1.2进度调整:因不可抗力或特殊原因导致进度延误,施工方应及时通知甲方,并协商调整进度计划3.1.3进度保证措施:施工方应采取有效措施,确保工程按期完成3.2进度检查及验收3.2.1进度检查:甲方应定期对施工进度进行检查,发现问题及时与施工方沟通3.2.2进度验收:工程完成后,甲方应组织验收,确保工程符合合同约定3.3迟期责任3.3.1迟期原因:因施工方原因导致的工程延期,施工方应承担相应的责任3.3.2违约赔偿:施工方应按照合同约定支付违约金4.1质量标准及要求4.1.1质量标准:按照国家相关标准和行业规范执行4.1.2质量要求:确保工程质量达到合同约定的标准,无质量问题4.2质量控制措施4.2.1质量检查:施工过程中进行质量检查,发现问题及时整改4.2.2质量验收:工程完成后,进行质量验收,确保工程质量合格4.3质量检查及验收4.3.1质量检查:施工方应定期对工程质量进行检查,发现问题及时整改4.3.2质量验收:工程完成后,甲方应组织验收,确保工程质量合格5.1工程变更及调整5.1.1变更原因:因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致的工程变更5.1.2变更程序:变更需经双方协商一致,并签订变更协议5.1.3变更费用:变更费用按合同约定计算,并经双方确认5.2工程延期及索赔5.2.1延期原因:因不可抗力、设计变更等原因导致的工程延期5.2.2索赔程序:施工方应向甲方提出索赔申请,并提供相关证明材料5.2.3索赔处理:双方协商解决索赔事宜,如协商不成,可依法申请仲裁或诉讼5.3工程验收及交付5.3.1验收标准:按照合同约定和设计要求进行验收5.3.2验收程序:工程完成后,甲方应组织验收,确保工程符合合同约定5.3.3交付使用:验收合格后,施工方应将工程交付甲方使用8.1保修期限及内容8.1.1保修期限:自工程竣工验收合格之日起,提供年的保修服务8.1.2保修内容:包括但不限于幕墙系统的防水、保温、隔热、隔音等功能性缺陷8.1.3保修责任:在保修期内,如出现保修范围内的质量问题,施工方应负责修复,直至问题解决8.2保修责任及义务8.2.1施工方应确保在保修期内提供必要的维修材料和配件8.2.2施工方应指派专门的保修人员进行现场服务8.2.3保修期内,施工方不得擅自更换或修改原工程的设计和施工方案8.3保修期满后的处理8.3.1保修期满后,施工方不再承担保修责任9.1合同解除及终止a)一方严重违约,经另一方书面通知后,未在规定期限内纠正;b)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;c)双方协商一致解除合同。9.2合同违约及责任9.2.1违约责任:任何一方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金的计算:违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同总价的%9.3争议解决方式9.3.1争议解决:双方应友好协商解决合同争议9.3.2仲裁或诉讼:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁10.1合同生效及终止条件10.1.1合同生效:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效10.1.2合同终止条件:合同履行完毕或根据本合同约定解除合同10.2合同附件及补充协议10.2.1合同附件:包括工程图纸、技术规范、材料清单、进度计划等10.2.2补充协议:本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力10.3合同变更及修改10.3.1合同变更:任何一方提出变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议10.3.2合同修改:合同修改应遵循本合同约定的程序,并经双方签字(或盖章)确认11.1合同履行过程中的其他事项11.1.1通知与送达:本合同履行过程中的通知和送达,应按照合同约定的方式执行11.1.2其他约定:双方在本合同中未约定的其他事项,应按照法律规定和行业惯例执行11.2保密条款11.2.1保密内容:双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密11.2.2保密义务:双方应严格保守对方商业秘密和技术秘密,不得泄露给任何第三方11.3合同履行过程中的其他约定11.3.1合同履行过程中的其他约定,双方应遵守并执行12.1合同签订及履行地点12.1.1合同签订地点:市区路号12.1.2合同履行地点:大厦幕墙工程现场12.2合同语言及法律适用12.2.1合同语言:本合同以中文书写12.2.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律12.3合同签署及生效日期12.3.1签署日期:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效12.3.2签署人:甲方代表:__________乙方代表:__________13.1合同附件及补充材料13.1.1合同附件:包括但不限于工程图纸、技术规范、材料清单、进度计划等13.1.2补充材料:包括但不限于设计变更通知、工程量清单、验收报告等13.2合同履行过程中的通知与送达13.2.1通知方式:以书面形式通知对方,包括但不限于传真、电子邮件、挂号信等13.2.2送达地址:详见合同附件13.3合同履行过程中的其他约定13.3.1合同履行过程中的其他约定,双方应遵守并执行14.1合同签署及见证14.1.1签署:本合同由双方代表签字(或盖章)后生效14.1.2见证:本合同签署时,应邀请见证人到场见证14.2合同附件及补充协议的签署14.2.1附件签署:合同附件应由双方代表签字(或盖章)后生效14.2.2补充协议签署:补充协议应由双方代表签字(或盖章)后生效14.3合同签署后的生效及履行14.3.1生效:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效14.3.2履行:双方应按照本合同约定履行各自的义务第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1第三方:指本合同签订的甲乙双方之外的独立法人或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、仲裁机构等。15.1.2第三方介入:指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或根据合同约定邀请第三方参与合同管理、监督、检测、评估或仲裁等活动。16.1第三方介入的目的16.1.1确保工程质量:通过第三方介入,对施工过程进行监督和检测,确保工程质量符合合同约定。16.1.2保障合同履行:第三方介入有助于双方及时解决合同履行过程中的争议,维护合同双方的合法权益。17.2第三方介入的程序17.2.1甲乙双方应就第三方介入达成一致意见,并共同确定第三方介入的具体事宜。17.2.2甲乙双方应向第三方发出邀请,明确第三方介入的范围、时间、费用及权利义务。18.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025至2030年中国单面背网超市货架数据监测研究报告
- 2025年中国油墨专用柔软剂市场调查研究报告
- 2025至2031年中国锻钢蝶阀行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025至2031年中国耐磨合金管行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025至2031年中国牙垫行业投资前景及策略咨询研究报告
- 大跨度钢桁架吊装施工过程模拟与力学分析
- 二零二四年度园林景观土方开挖与照明工程承包合同3篇
- 2025年度城市绿地除草养护工程合同范本3篇
- 2025年度山地林业资源开发承包经营合同3篇
- 2025年度个人专利许可使用及维权服务合同4篇
- 2025年度版权授权协议:游戏角色形象设计与授权使用3篇
- 心肺复苏课件2024
- 《城镇燃气领域重大隐患判定指导手册》专题培训
- 湖南财政经济学院专升本管理学真题
- 2024年湖南商务职业技术学院单招职业适应性测试题库带答案
- 全国身份证前六位、区号、邮编-编码大全
- 2024-2025学年福建省厦门市第一中学高一(上)适应性训练物理试卷(10月)(含答案)
- 2024年全国各地中考试题分类汇编:作文题目
- 《零售学第二版教学》课件
- 广东省珠海市香洲区2023-2024学年四年级下学期期末数学试卷
- 房地产行业职业生涯规划
评论
0/150
提交评论