建筑材料生产施工合同

第第页合同编号:________建筑材料生产施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的本合同主体为以下双方：（一）甲方（以下简称“生产方”）：中华人民共和国境内合法注册成立的建筑材料生产企业，具备独立法人资格，拥有建筑材料生产资质。（二）乙方（以下简称“施工方”）：中华人民共和国境内合法注册成立的建筑施工企业，具备独立法人资格，拥有相应施工资质。本合同目的：1.生产方根据施工方的需求，符合国家标准和行业规定的建筑材料。2.施工方负责将生产方的建筑材料应用于指定工程项目，确保工程质量和安全。3.双方通过本合同明确各自的权利、义务和责任，共同推进工程项目的顺利进行，实现互利共赢。二、价格、支付方式1.价格：双方根据市场行情、建筑材料品质及供需状况，协商确定以下建筑材料的价格：（1）钢筋：每吨人民币XX元；（2）水泥：每吨人民币XX元；（3）砂石：每立方米人民币XX元；（4）其他建筑材料：根据实际采购价格及双方协商确定。价格如有变动，双方应及时沟通，协商调整。2.支付方式：（1）预付款：合同签订后，施工方应向生产方支付合同总价款的30%作为预付款。生产方收到预付款后，开始安排生产。（2）进度付款：根据工程进度，施工方按月向生产方支付已完成工程量的70%。每月支付金额按实际完成工程量计算，并于次月5日前支付。（3）结算款：工程项目完工后，双方进行验收。验收合格后，施工方应在验收合格之日起5个工作日内向生产方支付剩余的合同总价款。（4）支付方式：以上款项支付，施工方应通过银行转账方式支付至生产方指定的银行账户，不得以现金或其他方式支付。（5）如施工方未按约定支付款项，生产方有权暂停或终止合同，并要求施工方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×0.05%×逾期天数。同时，生产方有权要求施工方承担因逾期付款导致的生产方损失。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证：（1）生产方应保证的建筑材料符合国家及行业的相关标准和规定，满足施工方工程项目的质量要求。（2）生产方应材料合格证明、检测报告等质量文件，并对材料质量负责。（3）若因生产方的建筑材料质量问题导致工程损失或事故，生产方应承担相应的法律责任和赔偿责任。2.服务：（1）生产方应必要的售前、售中和售后服务，包括但不限于材料选型咨询、技术支持、运输配送等。（2）生产方应配合施工方的工程进度，确保建筑材料按时送达指定地点。（3）施工方有权对建筑材料进行抽检，生产方应予以配合。3.履行与变更：（1）双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。（2）如因不可抗力等因素导致一方无法履行合同，受影响方应及时通知对方，并相关证明文件，双方协商解决。（3）双方在合同履行过程中，如需变更合同内容，应书面协商一致，并签订补充协议。（4）任何一方未经对方同意，不得单方面变更或解除合同。违反规定的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。4.争议解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。四、保密条款、争议解决1.保密条款：（1）双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。（2）保密信息包括但不限于产品设计、生产工艺、财务数据、客户资源等，双方不得向任何第三方披露或泄露。（3）双方应对各自的保密信息采取必要的安全措施，防止未经授权的访问、使用、复制或泄露。（4）保密义务不因合同的终止或解除而终止，双方应继续承担保密义务，直至相关信息进入公有领域或不再具有保密价值。2.争议解决：（1）双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。（2）如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院进行诉讼。（3）在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。（4）双方因争议解决所产生的合理费用，按照最终判决或和解协议承担。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。双方确认，本合同及其补充协议构成双方之间关于建筑材料生产施工事宜的全部约定，取代双方之前的任何口头或书面协议。五、其他条款、合同签署1.其他条款：（1）本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。（2）本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。（3）合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。（4）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（5）本合同项下的权利义务不得部分或全部转让给第三方，除非获得对方书面同意。（6）本合同中的标题仅为阅读方便而设，不影响合同条款的解释。2.合同签署：（1）本合同由甲乙双方于____年____月____日在______（地点）签署。（2）甲乙双方应在合同签署页签字并盖章，以示确认。（3）本合同签署后，双方应按照约定履行合同义务，确保合同顺利实施。甲方（生产方）：________________授权代表：________________签字：________________盖