2025年度体育场馆纯劳务清包工施工合同4篇_第1页
2025年度体育场馆纯劳务清包工施工合同4篇_第2页
2025年度体育场馆纯劳务清包工施工合同4篇_第3页
2025年度体育场馆纯劳务清包工施工合同4篇_第4页
2025年度体育场馆纯劳务清包工施工合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩85页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度体育场馆纯劳务清包工施工合同本合同目录一览1.合同订立依据及原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的基本原则2.合同主体及资质2.1合同主体资格2.2施工单位资质要求2.3劳务人员资质要求3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别4.工程内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工质量要求5.工程进度及工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3进度调整及违约责任6.工程费用及结算6.1工程费用组成6.2费用结算方式6.3结算时间及程序7.劳务人员管理7.1劳务人员配备7.2劳务人员工资及福利7.3劳务人员培训及考核8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收不合格的处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金及赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同变更及补充13.3合同解释14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同订立依据及原则1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规订立。1.2合同订立的基本原则本合同订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。2.合同主体及资质2.1合同主体资格2.2施工单位资质要求乙方应具备国家规定的相关施工资质,并持有有效的营业执照、安全生产许可证等合法证件。2.3劳务人员资质要求乙方劳务人员应持有相应的职业资格证书,具备完成本合同工程所需的技能和经验。3.工程概况3.1工程名称2025年度体育场馆纯劳务清包工施工工程。3.2工程地点市区街道。3.3工程规模总建筑面积平方米,包括体育馆、训练馆、观众席等设施。3.4工程类别体育场馆建筑工程。4.工程内容4.1施工范围包括但不限于土建、装饰、安装、绿化等工程内容。4.2施工内容具体施工内容详见工程量清单及施工图纸。4.3施工质量要求工程质量应符合国家现行建筑工程质量标准,达到合格等级。5.工程进度及工期5.1工程进度计划乙方应根据工程实际情况,编制详细的施工进度计划,经甲方审核同意后执行。5.2工期要求本合同工期为自合同签订之日起个月。5.3进度调整及违约责任如因不可抗力等原因导致工期延误,经双方协商一致,可调整工期。如乙方未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任。6.工程费用及结算6.1工程费用组成工程费用包括但不限于劳务费、材料费、设备租赁费、管理费等。6.2费用结算方式工程费用按月结算,甲方在收到乙方提交的结算资料后个工作日内支付。6.3结算时间及程序乙方应在工程完成相应阶段后,向甲方提交结算资料,甲方在收到资料后个工作日内完成审核,并支付相应款项。8.劳务人员管理8.1劳务人员配备乙方应按照工程进度计划,合理配备劳务人员,确保施工人员数量满足工程需求。8.2劳务人员工资及福利乙方应按照国家规定和行业标准,支付劳务人员工资,并为其提供必要的福利待遇。8.3劳务人员培训及考核乙方应对劳务人员进行岗前培训,确保其具备完成工程所需的技能和知识。同时,对劳务人员进行定期考核,确保其工作质量。9.施工现场管理9.1施工现场布置乙方应根据工程特点和现场条件,合理布置施工现场,确保施工安全和环境整洁。9.2施工现场安全乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,采取有效措施确保施工现场安全。9.3施工现场环保乙方应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染,确保施工现场的环保要求。10.工程验收10.1验收标准工程验收标准应符合国家现行建筑工程质量标准,达到合格等级。10.2验收程序10.3验收不合格的处理验收不合格的工程,乙方应按甲方要求进行整改,直至达到合格标准。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于工期延误、工程质量不合格、未按约定支付工程款等。11.2违约责任承担乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金及赔偿违约金的计算方式及赔偿金额应在合同中明确约定。12.争议解决12.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序争议提交仲裁委员会后,仲裁委员会应按照仲裁规则进行审理。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同终止条件14.合同附件14.1合同附件工程量清单施工图纸劳务人员名单甲方、乙方联系方式其他双方认为必要的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同所称第三方,是指除甲方、乙方以外的,为完成本合同约定的工程或其他相关事项而介入的独立法人、自然人或其他组织。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、设计、监理、材料供应、设备租赁、技术支持等。16.第三方介入的程序16.1介入申请乙方需在合同签订后日内,向甲方提出第三方介入的申请,并提交第三方的资质证明及相关文件。16.2甲方审核甲方应在收到乙方申请后个工作日内,对第三方的资质和可行性进行审核,并作出是否同意介入的决定。17.第三方介入的职责17.1第三方的职责按时完成工程咨询、设计、监理、材料供应等任务;保证工程质量和进度;遵守国家法律法规和行业标准;维护甲方、乙方的合法权益。17.2第三方的权利获得甲方和乙方的配合和支持;按照合同约定获得相应的报酬;对工程中存在的问题提出建议和解决方案。18.第三方介入的费用及支付18.1费用构成第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、监理费等。18.2支付方式第三方介入的费用由甲方和乙方按照合同约定进行支付。19.第三方责任限额19.1责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成甲方或乙方损失,应承担的最高赔偿金额。19.2责任限额的确定第三方责任限额应在合同中明确约定,一般不超过第三方介入总费用的%。19.3责任限额的适用范围第三方提供的服务或产品不符合合同约定;第三方违反法律法规或行业标准;第三方因故意或重大过失造成甲方或乙方损失。20.第三方介入的变更及终止20.1变更如需变更第三方介入的内容、服务或人员,乙方应提前日向甲方提出申请,并经甲方同意。20.2终止如第三方无法履行合同或违反合同约定,甲方有权终止其介入,并要求乙方承担相应的责任。21.第三方与其他各方的划分说明21.1甲方与第三方的划分甲方与第三方之间的权利义务关系由双方另行签订协议约定。21.2乙方与第三方的划分乙方与第三方之间的权利义务关系由本合同及相关协议约定。21.3第三方与其他各方的责任划分第三方在履行合同过程中,其责任仅限于其自身行为,对甲方、乙方及其他第三方不承担连带责任。22.第三方介入的法律适用本合同及第三方介入的相关事项适用中华人民共和国法律。23.第三方介入的争议解决23.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。23.2争议解决程序争议提交仲裁委员会后,仲裁委员会应按照仲裁规则进行审理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程各项内容、工程量及单位价格。附件说明:本附件为工程费用的计算依据,需双方共同确认。2.施工图纸包含施工图纸、设计说明、工程量清单等。附件说明:本附件为施工的详细技术要求,乙方需严格按照图纸施工。3.劳务人员名单列出所有参与施工的劳务人员姓名、工种、技能等级等。附件说明:本附件为劳务人员管理的基础资料,确保人员资质符合要求。4.甲方、乙方联系方式包含双方单位名称、地址、联系电话、联系人等。附件说明:本附件为双方沟通的重要渠道,确保信息传递及时准确。5.第三方资质证明第三方介入时的相关资质证明文件。附件说明:本附件为第三方介入的必要条件,确保第三方具备相应的资质。6.第三方介入协议甲方、乙方与第三方签订的协议文件。附件说明:本附件为第三方介入的具体约定,明确各方权利义务。7.施工进度计划列出工程各阶段的时间节点和进度安排。附件说明:本附件为工程进度管理的依据,确保工程按时完成。8.施工现场安全管理措施列出施工现场的安全管理制度和措施。附件说明:本附件为施工现场安全管理的依据,确保施工安全。9.环保措施及应急预案列出施工现场的环保措施和应急预案。附件说明:本附件为施工现场环保管理的依据,确保施工环保。10.工程验收报告记录工程验收的结果和意见。附件说明:本附件为工程验收的依据,确保工程达到合格标准。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误违约行为:乙方未按合同约定的工期完成工程。责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。2.工程质量不合格违约行为:乙方施工的工程质量不符合合同约定。责任认定:乙方应承担违约责任,返工整改,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.未按约定支付工程款违约行为:甲方未按合同约定的时间支付工程款。责任认定:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。4.第三方违约违约行为:第三方未按合同约定履行义务。责任认定:第三方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。5.保密违约违约行为:甲方或乙方泄露合同中涉及的商业秘密。责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿因此给对方造成的损失。示例说明:若乙方施工的某项工程部分不合格,甲方有权要求乙方进行返工,并承担返工产生的费用。若甲方在支付工程款时延迟天,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。全文完。2025年度体育场馆纯劳务清包工施工合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:甲方为满足体育事业发展的需求,决定建设一座现代化体育场馆。为完成该体育场馆的纯劳务清包工施工任务,经甲乙双方友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.2目的:本合同的签订,旨在明确甲乙双方的权利和义务,确保体育场馆纯劳务清包工施工任务的顺利完成,满足甲方体育事业发展的需求。三、定义与解释3.1专业术语:1.纯劳务清包工施工:指乙方按照甲方的要求,负责体育场馆的劳务清包工施工,包括但不限于土建、装饰、安装等工程。2.施工图纸:指由甲方提供的,符合国家及行业标准的体育场馆施工图纸。3.合同工期:指乙方完成体育场馆纯劳务清包工施工任务的时间期限。3.2关键词解释:1.甲方:指委托乙方进行体育场馆纯劳务清包工施工的单位。2.乙方:指承接甲方委托的体育场馆纯劳务清包工施工任务的施工单位。3.施工现场:指乙方进行体育场馆纯劳务清包工施工的具体地点。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成体育场馆纯劳务清包工施工任务。2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保施工质量符合合同约定。3.甲方应按照合同约定,及时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务:1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、施工场地等相关资料。2.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成体育场馆纯劳务清包工施工任务。3.乙方应保证施工过程中的安全生产,防止事故发生。4.乙方应按照合同约定,配合甲方进行施工过程中的验收。五、履行条款5.1合同履行时间:自本合同签订之日起至体育场馆纯劳务清包工施工任务完成之日止。5.2合同履行地点:体育场馆施工现场。5.3合同履行方式:乙方按照甲方提供的施工图纸、施工要求,进行纯劳务清包工施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:1.本合同双方签字盖章后生效。2.甲方支付乙方履约保证金后,本合同正式生效。6.2终止条件:1.合同履行期间,如遇不可抗力因素导致合同无法履行,经双方协商一致,可终止合同。2.任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,另一方有权终止合同。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订合同终止协议。2.双方按照合同约定,办理合同终止手续。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应按照合同约定,将施工现场清理干净。2.甲方应按照合同约定,退还乙方履约保证金。3.双方应按照合同约定,承担合同终止后的责任。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费等,按照施工图纸和工程量清单计算。2.工程间接费用:包括但不限于项目管理费、质量检测费、安全防护费、环境保护费等,按合同约定比例计算。3.其他费用:包括但不限于合同签订费、设计变更费、提前竣工奖等,根据实际情况发生。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方提交相关资料,甲方支付合同总价的10%作为预付款。2.进度款:按照工程进度,每完成一定比例的工程量,乙方提交相关资料,甲方支付相应比例的工程款。3.结算款:工程完工并验收合格后,乙方提交结算资料,甲方支付剩余工程款的90%。4.保修金:工程验收合格后,甲方支付保修金,保修期满无质量问题后,乙方退还保修金。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后15日内。2.进度款支付时间:每个进度节点后10日内。3.结算款支付时间:工程验收合格后30日内。4.保修金支付时间:工程验收合格后30日内。7.4支付条款1.甲方应在支付时间前将款项支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到款项后5个工作日内出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%。2.甲方违反合同约定,导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金为合同总价的1%。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的1%。2.乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,修复费用由乙方承担。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额以人民币计算。2.违约金和赔偿金额的支付方式与工程款支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容1.本合同的条款内容。2.甲方提供的施工图纸、技术资料等。3.乙方在施工过程中获取的甲方商业秘密。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式1.双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。2.双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.战争:战争、军事冲突等。3.政府行为:政府政策、法律、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解决。3.不可抗力事件发生期间,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.地震导致施工中断。2.政府政策变更导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方也可约定仲裁,仲裁机构由双方协商确定。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同或合同项下的权利和义务。2.经双方协商一致,允许乙方将合同项下的部分工程分包给具有相应资质的第三方。12.2不得转让的情形2.乙方存在违约行为。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对体育场馆施工过程中出现的任何质量问题进行整改的权利。2.甲方保留对乙方施工过程中的技术、工艺、材料等提出改进建议的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在紧急情况下,为了工程安全和质量,要求乙方立即停止施工的权利。2.甲方保留在合同履行过程中,对乙方违反合同约定的行为采取法律手段的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方任何一方对合同内容有修改或补充意向时,应书面通知对方。2.双方就修改或补充内容达成一致意见后,应以书面形式签署补充协议,作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力1.修改或补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就工程进度、质量、安全等方面进行密切沟通和协作。2.双方应就合同履行过程中出现的问题及时协商解决。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开工程协调会,通报工程进展情况。2.双方应通过电话、邮件等方式保持日常沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方协商一致达成的完整协议,具有独立性,任何与本合同内容相抵触的口头协议无效。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.体育场馆施工图纸及技术资料。2.工程量清单及预算。3.甲方提供的施工场地相关资料。4.双方签订的补充协议。5.预付款支付凭证。6.进度款支付凭证。7.结算款支付凭证。8.保修金支付凭证。9.施工过程中产生的各类验收报告。10.不可抗力事件证明材料。11.违约金支付凭证。12.争议解决的相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:认定依据为合同约定支付时间与实际支付时间的差异。违反合同约定导致工程延期:认定依据为实际工期与合同工期的时间差。2.乙方违约行为及认定:未按时完成工程:认定依据为实际工期与合同工期的时间差。施工过程中出现质量问题:认定依据为工程质量验收报告或相关检验报告。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约责任:指合同当事人违反合同约定,应承担的法律责任。3.仲裁:指双方在争议发生后,自愿提交仲裁机构进行裁决,以解决争议的方式。4.诉讼:指双方在争议发生后,向人民法院提起诉讼,由人民法院依法进行审理和判决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:甲方应及时通知乙方,乙方应立即采取措施进行整改,直至满足合同要求。2.问题:乙方未按时完成工程。解决办法:甲方可要求乙方说明原因,并协商解决延期问题;若乙方无正当理由,甲方有权要求违约赔偿。3.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方可向甲方发出书面催款通知,甲方应在规定时间内支付款项;若甲方未支付,乙方有权要求违约赔偿。4.问题:合同履行过程中发生不可抗力事件。解决办法:双方应及时协商,根据不可抗力事件的影响程度,调整合同履行期限或解除合同。5.问题:合同争议无法协商解决。解决办法:双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议,仲裁机构或法院将依法进行审理和判决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:_________2.第三方主体地址:_________3.第三方主体联系人:_________4.第三方主体联系电话:_________第三方责任:1.第三方应按照合同约定,提供必要的施工材料、设备和技术支持。2.第三方应确保提供的材料、设备符合国家相关标准和要求。3.第三方应对其提供的材料、设备的施工质量负责。第三方权利:1.第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。2.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工场地和条件。第三方义务:1.第三方应遵守国家法律法规和行业标准。2.第三方应配合甲方和乙方完成工程项目的施工。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、施工场地等相关资料。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和配合。乙方有权要求甲方在工程验收合格后及时支付结算款。2.乙方利益条款:乙方有权获得合同约定的预付款、进度款和结算款。乙方有权获得合同约定的提前竣工奖。乙方有权获得合同约定的保修金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%。甲方违反合同约定,导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金为合同总价的1%。甲方不得无正当理由单方面解除合同。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。甲方可对乙方的施工过程进行监督,确保施工质量符合合同约定。甲方可要求乙方在施工过程中采取必要的质量保证措施。2.甲方的利益条款:甲方可获得合同约定的工程款。甲方可获得合同约定的工程验收合格后的保修金。甲方可获得合同约定的提前竣工奖。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的1%。乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,修复费用由乙方承担。乙方不得无正当理由单方面解除合同。全文完。2025年度体育场馆纯劳务清包工施工合同2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方基本信息1.6合同背景及目的1.7合同内容概述1.8合同附件第二章合同主体2.1施工方基本信息2.2材料供应商基本信息2.3监理方基本信息2.4招标方基本信息2.5相关政府部门2.6其他相关方第三章施工内容3.1工程概况3.2施工范围3.3施工项目3.4施工期限3.5施工质量要求3.6施工安全要求3.7施工环境保护要求3.8施工现场管理3.9施工进度管理第四章材料供应4.1材料清单4.2材料质量要求4.3材料供应时间4.4材料验收4.5材料保管4.6材料运输4.7材料费用结算4.8材料违约责任第五章施工过程管理5.1施工进度计划5.2施工组织设计5.3施工方案5.4施工现场管理5.5施工质量控制5.6施工安全措施5.7施工环境保护措施5.8施工变更管理5.9施工验收管理5.10施工竣工管理5.11施工资料管理5.12施工人员管理5.13施工设备管理5.14施工质量问题处理5.15施工事故处理5.16施工合同变更5.17施工合同解除5.18施工合同终止5.19施工合同争议解决5.20施工合同纠纷处理5.21施工合同终止后的结算第六章费用及支付6.1工程总造价6.2分包工程费用6.3材料费用6.4人工费用6.5施工机械费用6.6管理费用6.7利润6.8预付款6.9进度款6.10结算款6.11逾期付款违约金6.12付款方式6.13付款期限6.14付款凭证6.15付款争议解决6.16付款合同变更6.17付款合同解除6.18付款合同终止6.19付款合同争议解决6.20付款合同纠纷处理6.21付款合同终止后的结算第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序7.4争议解决期限7.5争议解决费用7.6争议解决后的执行7.7争议解决后的终止7.8争议解决后的纠纷处理7.9争议解决后的合同变更7.10争议解决后的合同解除7.11争议解决后的合同终止7.12争议解决后的合同纠纷处理第八章违约责任8.1违约责任概述8.2违约责任条款8.3违约责任认定8.4违约责任承担8.5违约责任赔偿8.6违约责任追偿8.7违约责任争议解决8.8违约责任合同变更8.9违约责任合同解除8.10违约责任合同终止8.11违约责任合同纠纷处理第九章合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除期限9.4合同解除后果9.5合同解除争议解决9.6合同解除合同变更9.7合同解除合同解除9.8合同解除合同终止9.9合同解除合同纠纷处理第十章合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止期限10.4合同终止后果10.5合同终止争议解决10.6合同终止合同变更10.7合同终止合同解除10.8合同终止合同终止10.9合同终止合同纠纷处理第十一章合同附件11.1施工图纸及技术规范11.2合同附件一:施工组织设计11.3合同附件二:施工方案11.4合同附件三:材料清单11.5合同附件四:工程量清单11.6合同附件五:施工进度计划11.7合同附件六:工程验收报告11.8合同附件七:施工安全措施11.9合同附件八:施工环境保护措施11.10合同附件九:施工资料清单11.11合同附件十:其他相关文件第十二章合同签署及生效12.1合同签署12.2合同生效条件12.3合同生效日期12.4合同生效争议解决12.5合同生效合同变更12.6合同生效合同解除12.7合同生效合同终止12.8合同生效合同纠纷处理第十三章合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除期限13.4合同解除后果13.5合同解除争议解决13.6合同解除合同变更13.7合同解除合同解除13.8合同解除合同终止13.9合同解除合同纠纷处理13.10合同终止条件13.11合同终止程序13.12合同终止期限13.13合同终止后果13.14合同终止争议解决13.15合同终止合同变更13.16合同终止合同解除13.17合同终止合同终止13.18合同终止合同纠纷处理第十四章合同纠纷处理14.1纠纷处理方式14.2纠纷处理机构14.3纠纷处理程序14.4纠纷处理期限14.5纠纷处理费用14.6纠纷处理后的执行14.7纠纷处理后的终止14.8纠纷处理后的纠纷处理14.9纠纷处理后的合同变更14.10纠纷处理后的合同解除14.11纠纷处理后的合同终止14.12纠纷处理后的合同纠纷处理合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度体育场馆纯劳务清包工施工合同”。1.2合同编号本合同编号为_________。1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同有效期本合同有效期为自____年____月____日起至____年____月____日止。1.5合同双方基本信息(1)施工方:名称:________________地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________(2)材料供应商:名称:________________地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________(3)监理方:名称:________________地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________(4)招标方:名称:________________地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________1.6合同背景及目的本合同背景为招标方对体育场馆进行纯劳务清包工施工。本合同目的为明确双方权利义务,确保工程顺利进行。1.7合同内容概述本合同内容包括施工内容、材料供应、施工过程管理、费用及支付、争议解决、违约责任、合同解除、合同终止、合同附件等。1.8合同附件本合同附件包括施工图纸及技术规范、施工组织设计、施工方案、材料清单、工程量清单、施工进度计划、工程验收报告、施工安全措施、施工环境保护措施、施工资料清单等。第二章合同主体2.1施工方基本信息详见第一章1.5(1)。2.2材料供应商基本信息详见第一章1.5(2)。2.3监理方基本信息详见第一章1.5(3)。2.4招标方基本信息详见第一章1.5(4)。2.5相关政府部门(1)建设行政主管部门;(2)安全生产监督管理部门;(3)环境保护部门;(4)其他相关政府部门。2.6其他相关方(1)设计单位;(2)勘察单位;(3)检测单位;(4)其他相关单位。第三章施工内容3.1工程概况(1)工程名称:体育场馆;(2)工程地点:________________;(3)工程规模:________________;(4)工程结构:________________。3.2施工范围(1)土建工程;(2)装饰装修工程;(3)安装工程;(4)其他相关工程。3.3施工项目(1)土建工程;(2)装饰装修工程;(3)安装工程;(4)其他相关工程。3.4施工期限自____年____月____日起至____年____月____日止。3.5施工质量要求(1)符合国家及行业相关质量标准;(2)满足招标方及监理方验收要求。3.6施工安全要求(1)遵守国家及行业相关安全规定;(2)确保施工现场安全;(3)加强施工人员安全教育培训。3.7施工环境保护要求(1)遵守国家及行业相关环保规定;(2)减少施工过程中对环境的影响;(3)做好施工现场环保措施。3.8施工现场管理(1)施工现场布局合理;(2)施工材料堆放整齐;(3)施工设备管理规范;(4)施工人员管理到位。3.9施工进度管理(1)制定合理的施工进度计划;(2)严格执行施工进度计划;(3)确保工程按期完成。第四章材料供应4.1材料清单详见合同附件三:材料清单。4.2材料质量要求(1)符合国家及行业相关质量标准;(2)满足招标方及监理方验收要求。4.3材料供应时间详见合同附件三:材料清单。4.4材料验收(1)施工方负责材料验收;(2)监理方参与材料验收;(3)材料验收合格后方可使用。4.5材料保管(1)施工方负责材料保管;(2)确保材料质量不受影响;(3)做好材料出入库登记。4.6材料运输(1)材料运输安全可靠;(2)确保材料按时送达施工现场;(3)做好材料运输过程中的安全防护。4.7材料费用结算(1)材料费用按合同约定结算;(2)材料费用结算时间为____个工作日。4.8材料违约责任(1)材料供应延误;(2)材料质量不合格;(3)其他违约责任。第五章施工过程管理5.1施工进度计划详见合同附件五:施工进度计划。5.2施工组织设计详见合同附件一:施工组织设计。5.3施工方案详见合同附件二:施工方案。5.4施工现场管理详见第三章3.8。5.5施工质量控制(1)施工方负责施工质量控制;(2)监理方监督施工质量控制;(3)确保施工质量符合要求。5.6施工安全措施详见第三章3.7。5.7施工环境保护措施详见第三章3.7。5.8施工变更管理(1)施工过程中如有变更,需经招标方、监理方及施工方三方协商一致;(2)变更内容需在合同附件中予以明确。5.9施工验收管理(1)施工方负责施工验收;(2)监理方参与施工验收;(3)确保施工质量符合要求。5.10施工竣工管理(1)施工方负责施工竣工;(2)监理方参与施工竣工;(3)确保施工质量符合要求。5.11施工资料管理(1)施工方负责施工资料管理;(2)监理方监督施工资料管理;(3)确保施工资料完整、准确。5.12施工人员管理(1)施工方负责施工人员管理;(2)确保施工人员具备相应资质;(3)加强施工人员教育培训。5.13施工设备管理(1)施工方负责施工设备管理;(2)确保施工设备安全、可靠;(3)做好施工设备维护保养。5.14施工质量问题处理(1)施工方负责质量问题处理;(2)监理方监督质量问题处理;(3)确保质量问题得到及时解决。5.15施工事故处理(1)施工方负责事故处理;(2)监理方监督事故处理;(3)确保事故得到妥善处理。5.16施工合同变更(1)合同变更需经招标方、监理方及施工方三方协商一致;(2)合同变更内容需在合同附件中予以明确。5.17施工合同解除(1)合同解除需经招标方、监理方及施工方三方协商一致;(2)合同解除原因及后果需在合同附件中予以明确。5.18施工合同终止(1)合同终止需经招标方、监理方及施工方三方协商一致;(2)合同终止原因及后果需在合同附件中予以明确。5.19施工合同争议解决(1)合同争议解决方式为协商;(2)协商不成,可申请仲裁或诉讼。第六章费用及支付6.1工程总造价详见合同附件四:工程量清单。6.2分包工程费用详见合同附件四:工程量清单。6.3材料费用详见第四章4.7。6.4人工费用详见合同附件四:工程量清单。6.5施工机械费用详见合同附件四:工程量清单。6.6管理费用详见合同附件四:工程量清单。6.7利润详见合同附件四:工程量清单。6.8预付款(1)预付款比例为合同总价的____%;(2)预付款支付时间为合同签订后____个工作日内。6.9进度款(1)进度款支付比例为合同总价的____%;(2)进度款支付时间为施工进度达到约定比例后____个工作日内。6.10结算款(1)结算款支付比例为合同总价的____%;(2)结算款支付时间为工程竣工验收合格后____个工作日内。6.11逾期付款违约金(1)逾期付款违约金比例为____%;(2)逾期付款违约金支付时间为逾期付款后____个工作日内。6.12付款方式(1)银行转账;(2)现金支付。6.13付款期限(1)预付款:____个工作日内;(2)进度款:____个工作日内;(3)结算款:____个工作日内。6.14付款凭证(1)银行转账凭证;(2)现金支付凭证。6.15付款争议解决(1)付款争议解决方式为协商;(2)协商不成,可申请仲裁或诉讼。6.16付款合同变更(1)付款合同变更需经招标方、监理方及施工方三方协商一致;(2)付款合同变更内容需在合同附件中予以明确。6.17付款合同解除(1)付款合同解除需经招标方、监理方及施工方三方协商一致;(2)付款合同解除原因及后果需在合同附件中予以明确。6.18付款合同终止(1)付款合同终止需经招标方、监理方及施工方三方协商一致;(2)付款合同终止原因及后果需在合同附件中予以明确。6.19付款合同争议解决(1)付款合同争议解决方式为协商;(2)协商不成,可申请仲裁或诉讼。6.20付款合同纠纷处理(1)付款合同纠纷处理方式为协商;(2)协商不成,可申请仲裁或诉讼。第七章争议解决7.1争议解决方式(1)协商;(2)仲裁;(3)诉讼。7.2争议解决机构(1)仲裁委员会;(2)人民法院。7.3争议解决程序(1)双方协商解决;(2)提交仲裁委员会仲裁;(3)向人民法院提起诉讼。7.4争议解决期限自争议发生之日起____个工作日内。7.5争议解决费用(1)仲裁费用;(2)诉讼费用。7.6争议解决后的执行(1)仲裁裁决或法院判决具有法律效力;(2)双方应自觉履行仲裁裁决或法院判决。7.7争议解决后的终止(1)争议解决后,合同继续履行;(2)争议解决后,合同终止。7.8争议解决后的纠纷处理(1)争议解决后,双方不再追究对方责任;(2)争议解决后,如出现新的纠纷,按本合同约定重新解决。第八章违约责任8.1违约责任概述本合同双方应严格履行合同约定,如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。8.2违约责任条款(1)施工方未按合同约定完成施工任务的,每逾期一日,应向招标方支付合同总价____%的违约金。(2)施工方未按合同约定保证施工质量的,应承担相应的修复费用,并支付合同总价____%的违约金。(3)施工方未按合同约定保证施工安全的,应承担相应的赔偿责任,并支付合同总价____%的违约金。(4)材料供应商提供的材料质量不合格的,应承担相应的修复费用,并支付合同总价____%的违约金。(5)监理方未按合同约定履行监理职责的,应承担相应的赔偿责任,并支付合同总价____%的违约金。(6)招标方未按合同约定支付费用的,应向施工方支付合同总价____%的违约金。8.3违约责任认定违约责任的认定由监理方或争议解决机构根据合同约定和相关法律法规进行。8.4违约责任承担违约方应按照违约责任条款承担相应的违约责任。8.5违约责任赔偿违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。8.6违约责任追偿违约方承担违约责任后,有权向其他责任人追偿。8.7违约责任争议解决违约责任争议解决方式为协商;协商不成,可申请仲裁或诉讼。8.8违约责任合同变更违约责任合同变更需经双方协商一致,并签订书面协议。8.9违约责任合同解除违约责任合同解除需经双方协商一致,并签订书面协议。8.10违约责任合同终止违约责任合同终止需经双方协商一致,并签订书面协议。第九章合同解除9.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约;(3)双方协商一致。9.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知对方;(2)对方在接到通知后____个工作日内给予答复;(3)双方达成一致后,签订合同解除协议。9.3合同解除期限合同解除期限为自合同解除协议签订之日起____个工作日。9.4合同解除后果(1)解除合同后,双方应按照合同约定结算费用;(2)解除合同后,双方不再承担合同约定的权利义务。9.5合同解除争议解决合同解除争议解决方式为协商;协商不成,可申请仲裁或诉讼。9.6合同解除合同变更合同解除合同变更需经双方协商一致,并签订书面协议。9.7合同解除合同解除合同解除合同解除需经双方协商一致,并签订书面协议。9.8合同解除合同终止合同解除合同终止需经双方协商一致,并签订书面协议。第十章合同终止10.1合同终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)双方协商一致。10.2合同终止程序(1)提出终止合同的一方应书面通知对方;(2)对方在接到通知后____个工作日内给予答复;(3)双方达成一致后,签订合同终止协议。10.3合同终止期限合同终止期限为自合同终止协议签订之日起____个工作日。10.4合同终止后果(1)终止合同后,双方应按照合同约定结算费用;(2)终止合同后,双方不再承担合同约定的权利义务。10.5合同终止争议解决合同终止争议解决方式为协商;协商不成,可申请仲裁或诉讼。10.6合同终止合同变更合同终止合同变更需经双方协商一致,并签订书面协议。10.7合同终止合同解除合同终止合同解除需经双方协商一致,并签订书面协议。10.8合同终止合同终止合同终止合同终止需经双方协商一致,并签订书面协议。第十一章合同附件(此处列出合同附件的名称及编号,具体内容见合同附件。)第十二章合同签署及生效12.1合同签署本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.3合同生效日期本合同生效日期为____年____月____日。12.4合同生效争议解决合同生效争议解决方式为协商;协商不成,可申请仲裁或诉讼。12.5合同生效合同变更合同生效合同变更需经双方协商一致,并签订书面协议。12.6合同生效合同解除合同生效合同解除需经双方协商一致,并签订书面协议。12.7合同生效合同终止合同生效合同终止需经双方协商一致,并签订书面协议。第十三章合同解除及终止(此处内容与第九章、第十章内容相同。)第十四章合同纠纷处理14.1纠纷处理方式(1)协商;(2)仲裁;(3)诉讼。14.2纠纷处理机构(1)仲裁委员会;(2)人民法院。14.3纠纷处理程序(1)双方协商解决;(2)提交仲裁委员会仲裁;(3)向人民法院提起诉讼。14.4纠纷处理期限自纠纷发生之日起____个工作日内。14.5纠纷处理费用(1)仲裁费用;(2)诉讼费用。14.6纠纷处理后的执行(1)仲裁裁决或法院判决具有法律效力;(2)双方应自觉履行仲裁裁决或法院判决。14.7纠纷处理后的终止(1)纠纷处理后,合同继续履行;(2)纠纷处理后,合同终止。14.8纠纷处理后的纠纷处理(1)纠纷处理后,双方不再追究对方责任;(2)纠纷处理后,如出现新的纠纷,按本合同约定重新解决。合同签署部分:施工方(盖章):________________法定代表人(签字):________________日期:________________招标方(盖章):________________法定代表人(签字):________________日期:________________监理方(盖章):________________法定代表人(签字):________________日期:________________材料供应商(盖章):________________法定代表人(签字):________________日期:________________见证人(签字):________________日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方负责项目整体规划及决策说明:甲方作为项目主导方,负责制定项目整体规划,包括施工方案、进度计划、质量控制标准等,并对项目决策负最终责任。1.2甲方指定项目管理团队说明:甲方有权指定项目管理团队,包括项目经理、技术负责人等,负责项目实施过程中的日常管理和监督。1.3甲方负责协调各方关系说明:甲方负责协调施工方、监理方、材料供应商等各方关系,确保项目顺利进行。1.4甲方负责资金支付及进度款审核说明:甲方负责项目资金的支付,并对施工方提交的进度款申请进行审核,确保资金支付与工程进度相匹配。1.5甲方负责项目验收及竣工备案说明:甲方负责组织项目验收,并负责办理竣工备案手续,确保项目符合相关法律法规及合同要求。1.6甲方承担项目风险说明:甲方作为主导方,承担项目实施过程中的风险,包括但不限于自然灾害、政策变化等不可抗力因素。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方负责项目具体实施说明:乙方作为施工方,负责项目具体实施,包括施工组织设计、施工方案、进度计划、质量控制等。2.2乙方指定项目管理团队说明:乙方有权指定项目管理团队,包括项目经理、技术负责人等,负责项目实施过程中的日常管理和监督。2.3乙方负责协调施工方内部关系说明:乙方负责协调施工方内部关系,确保施工进度、质量、安全等各方面得到有效保障。2.4乙方负责材料采购及验收说明:乙方负责材料采购及验收,确保材料质量符合合同约定。2.5乙方负责项目验收及竣工备案说明:乙方负责组织项目验收,并负责办理竣工备案手续,确保项目符合相关法律法规及合同要求。2.6乙方承担项目实施风险说明:乙方作为主导方,承担项目实施过程中的风险,包括但不限于施工过程中的技术、质量、安全等风险。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责说明:第三方中介负责提供项目管理、技术咨询、质量检测等服务,协助甲方和乙方履行合同义务。3.2第三方中介费用说明:第三方中介服务费用由甲方和乙方协商确定,并在合同中明确。3.3第三方中介协调说明:第三方中介负责协调甲方、乙方及施工方之间的关系,确保项目顺利进行。3.4第三方中介验收说明:第三方中介参与项目验收,对施工质量进行检测,并提出验收意见。3.5第三方中介报告说明:第三方中介完成项目验收后,出具验收报告,并向甲方、乙方及施工方提交。3.6第三方中介责任说明:第三方中介在履行职责过程中,如因自身原因导致项目受到影响,应承担相应的责任。3.7第三方中介合同解除说明:如第三方中介未能履行合同义务,甲方和乙方有权解除合同,并要求其承担违约责任。3.8第三方中介保密说明:第三方中介在项目实施过程中,应严格遵守保密协议,对项目信息保密。3.9第三方中介争议解决说明:第三方中介与甲方、乙方及施工方之间发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可申请仲裁或诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸及技术规范2.施工组织设计3.施工方案4.材料清单5.工程量清单6.施工进度计划7.工程验收报告8.施工安全措施9.施工环境保护措施10.施工资料清单11.争议解决协议12.付款凭证13.合同变更协议14.第三方中介服务协议15.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:施工方未按合同约定完成施工任务。2.违约行为:施工方未按合同约定保证施工质量。认定:根据合同约定,施工质量应符合国家及行业相关标准,如未达到要求,则认定为违约。3.违约行为:施工方未按合同约定保证施工安全。认定:根据合同约定,施工方应遵守国家及行业相关安全规定,如发生安全事故,则认定为违约。4.违约行为:材料供应商提供的材料质量不合格。认定:根据合同约定,材料供应商应提供符合质量要求的材料,如材料不合格,则认定为违约。5.违约行为:监理方未按合同约定履行监理职责。认定:根据合同约定,监理方应监督施工过程,如未履行职责,则认定为违约。6.违约行为:招标方未按合同约定支付费用。认定:根据合同约定,招标方应在规定时间内支付费用,如未支付,则认定为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政策变化等。2.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。3.争议解决:指合同双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁:指合同双方自愿将争议提交仲裁机构,由仲裁机构做出裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指合同双方将争议提交人民法院,由人民法院做出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:立即停止施工,查明原因,采取整改措施,确保质量问题得到妥善处理。2.问题:施工进度延误。解决办法:分析原因,调整施工计划,加强现场管理,确保施工进度按计划进行。3.问题:材料供应不及时。解决办法:与材料供应商协商,确保材料按时送达,必要时可寻求替代材料。4.问题:施工安全事故。解决办法:立即启动应急预案,采取措施防止事故扩大,并对事故原因进行调查处理。五、所有应用场景:1.新建体育场馆项目。2.体育场馆改造项目。3.体育场馆扩建项目。4.体育场馆维护保养项目。全文完。2025年度体育场馆纯劳务清包工施工合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):2.乙方(施工方):3.其他相关方:二、合同前言2.1背景本合同旨在明确2025年度体育场馆纯劳务清包工施工过程中的权利义务、履行条件、生效和终止条件等,确保合同双方在施工过程中的合法权益得到保障。2.2目的本合同目的在于规范体育场馆纯劳务清包工施工行为,确保施工质量,降低施工风险,保障甲方利益,提高乙方施工效率,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)纯劳务清包工:指乙方按照甲方提供的施工图纸和工程量清单,负责完成体育场馆施工过程中所需的劳务工作,不包含材料、设备等物资供应。(2)施工图纸:指甲方提供的体育场馆施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图、构造图等。(3)工程量清单:指甲方提供的体育场馆施工工程量清单,包括分部分项工程量、材料用量、施工工艺等。3.2关键词解释本合同中关键词解释如下:(1)合同履行:指合同双方按照合同约定,履行各自权利和义务的行为。(2)合同终止:指合同在特定条件下,提前结束法律效力的行为。(3)违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成体育场馆纯劳务清包工施工。(2)甲方有义务向乙方提供施工图纸、工程量清单等相关资料。(3)甲方有义务对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查。(4)甲方有义务按照合同约定支付乙方工程款项。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、工程量清单等相关资料。(2)乙方有义务按照施工图纸、工程量清单要求,完成体育场馆纯劳务清包工施工。(3)乙方有义务确保施工质量、进度、安全,符合国家相关标准和规范。(4)乙方有义务按照合同约定,接受甲方监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为2025年度,具体施工时间由双方协商确定。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方按照施工图纸、工程量清单要求,进行体育场馆纯劳务清包工施工,确保施工质量、进度、安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕,经双方协商一致解除合同;(2)合同一方违反合同约定,经对方催告后,仍未纠正;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,达成一致意见后,签署终止协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定支付已完成的工程款项;(2)合同终止后,乙方应立即停止施工,妥善处理施工现场;(3)合同终止后,双方应就合同终止事宜进行清算,确保各方权益。七、费用与支付7.1费用构成(1)人工费用:包括施工人员的工资、加班费、奖金等。(2)材料费用:包括施工所需的各种建筑材料、设备租赁费等。(3)管理费用:包括项目管理人员的工资、办公费用、差旅费用等。(4)利润:乙方应得的合理利润。7.2支付方式(1)分阶段支付:根据工程进度和完成情况,甲方按比例支付工程款项。(2)竣工结算:工程完工并验收合格后,甲方应在30日内完成竣工结算,支付剩余款项。7.3支付时间(1)人工费用:每月末前5个工作日内支付当月的人工费用。(2)材料费用:材料采购后,甲方应在材料进场验收合格后5个工作日内支付材料费用。(3)管理费用:按月支付,每月末前5个工作日内支付当月的管理费用。(4)利润:在工程完工验收合格后,甲方应在30日内支付乙方利润。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前核对乙方提交的发票和相关凭证。(2)甲方应在收到乙方提交的完整发票和相关凭证后5个工作日内支付相应款项。(3)若甲方未按时支付款项,应向乙方支付逾期付款利息,逾期付款利息按银行同期贷款利率计算。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款总额的千分之五计算。(2)甲方未按时提供施工图纸和工程量清单,应向乙方支付延误工期赔偿金,赔偿金按延误工期总金额的千分之五计算。8.2乙方违约(2)乙方施工质量不符合约定,应承担修复费用,并赔偿由此给甲方造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约赔偿金额按实际损失计算,赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、重做等。九、保密条款9.1保密内容(1)双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等;(2)合同内容、合同履行情况等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后,由于自然原因或社会原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)政府行为:政策调整、法律法规变更等;(3)社会事件:罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,合同双方应及时通知对方;(2)双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响;(3)不可抗力事件导致合同无法履行时,合同双方可根据实际情况协商解除

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论