2025建设工程施工合同(示范文本GF)_第1页
2025建设工程施工合同(示范文本GF)_第2页
2025建设工程施工合同(示范文本GF)_第3页
2025建设工程施工合同(示范文本GF)_第4页
2025建设工程施工合同(示范文本GF)_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:合同双方:甲方:名称:地址:法定代表人:联系电话:乙方:名称:地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方为建设工程项目的业主,乙方为具备相应资质和能力的施工单位,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,签订本施工合同,共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程规模:1.4工程内容:1.5工程总投资:第二条合同范围与内容2.1乙方承担本合同工程的设计、施工、验收及保修等工作。2.2乙方应当按照合同约定,完成工程的设计、施工,并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第三条合同价格3.1本工程合同总价为人民币(大写):元整(小写):元。3.2合同价格包括:工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。3.3合同价格采用固定价格方式,除非合同双方另有约定,否则不得变更。第四条合同履行4.1甲方应当按照合同约定,及时向乙方支付合同价款,支付方式为:期支付、进度支付、竣工支付。4.2乙方应当按照合同约定,按时完成工程,并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。4.3乙方应当遵守国家法律法规,严格执行工程建设的各项标准、规范,确保工程质量。第五条合同变更与解除5.1合同双方同意,合同履行过程中,若发生不可抗力等特殊情况,需要变更或解除合同的,应当协商一致,并签订补充协议。5.2合同一方违约,导致合同无法履行,对方有权解除合同,并有权要求违约方承担违约责任。第六条违约责任6.1甲方违约,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为合同总价款的%。6.2乙方违约,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的%。第七条争议解决7.1合同双方在履行合同过程中发生的争议,应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为年。8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):签订日期:注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等。解决办法:双方应确保在签订合已经充分了解并遵守了相关法律法规的要求。如在合同履行过程中发生纠纷,应咨询专业法律人士,并按照法律法规的规定采取相应措施。2.合同中所涉及的工程设计、施工、材料、设备等技术标准和要求,应符合国家、行业和地方的相关标准和规范。解决办法:双方应共同遵守国家、行业和地方的相关标准和规范,并在合同中明确具体的工程设计、施工、材料、设备等技术标准和要求。如在合同履行过程中发现不符合相关标准和规范的情况,应及时协商解决,确保工程质量。3.合同价格和支付方式应在合同中明确约定,并在履行过程中严格按照约定执行。解决办法:双方应在合同中明确约定合同价格和支付方式,包括支付期限、支付金额等。如在合同履行过程中发生支付纠纷,应协商解决,如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.双方应严格按照合同约定的工期完成工程,并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。解决办法:双方应合理安排施工计划和人员,确保工程按期完成。如在合同履行过程中发生工期延误或其他质量、安全问题,应立即协商解决,确保工程顺利推进。5.合同一方违约,导致合同无法履行,对方有权解除合同,并有权要求违约方承担违约责任。解决办法:双方应严格遵守合同约定,如一方违约,对方有权根据合同约定和要求解除合同,并有权要求违约方承担相应的违约责任。如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应协商解决。法律名词及名词解释:1.甲方:指本合同中的建设工程项目的业主。2.乙方:指本合同中的具备相应资质和能力的施工单位。3.合同总价:指双方约定的完成本合同工程所需支付的总金额。4.违约金:指一方违约时,按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。6.工期延误:指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。7.工程质量:指工程符合国家、行业和地方相关标准和规范的程度,包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。8.合同解除:指合同双方在合同履行过程中,依法终止合同关系的行为。9.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的法律责任。10.争议解决:指合同双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建筑工程的施工合同。2.适用于施工合同双方为具备相应资质和能力的施工单位和建设工程项目的业主。补充条款:1.施工合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等。2.工程设计、施工、材料、设备等技术标准和要求应符合国家、行业和地方的相关标准和规范。3.合同价格和支付方式应在合同中明确约定,并在履行过程中严格按照约定执行。4.双方应严格按照合同约定的工期完成工程,并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。5.合同一方违约,导致合同无法履行,对方有权解除合同,并有权要求违约方承担违约责任。6.如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论