2025年度道路桥梁施工劳务承包合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度道路桥梁施工劳务承包合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同目的和原则1.3合同双方基本信息2.工程概况2.1工程名称和地点2.2工程规模和范围2.3工程概况及主要技术指标3.承包人义务3.1施工组织设计3.2施工进度要求3.3施工质量标准3.4施工安全措施3.5施工环境保护3.6施工现场管理4.发包人义务4.1提供施工条件4.2配合承包人施工4.3施工款项支付4.4工程验收5.工程进度及款项支付5.1工程进度计划5.2款项支付方式及比例5.3逾期付款责任6.工程变更及洽商6.1工程变更的范围6.2工程变更的程序6.3工程洽商的约定7.工程质量保证期7.1质量保证期的起止时间7.2质量保证期内责任7.3质量保证期外的责任8.施工安全事故处理8.1事故报告程序8.2事故调查和处理8.3事故责任及赔偿9.合同解除与终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的条件9.3合同解除或终止后的处理10.违约责任10.1承包人违约责任10.2发包人违约责任10.3违约责任的承担方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：合同签订证明文件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同订立依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《建设工程质量管理条例》1.2合同目的和原则1.2.1本合同旨在明确双方在2025年度道路桥梁施工劳务中的权利和义务，确保工程顺利进行。1.2.2合同遵循公平、公正、诚实信用的原则。1.3合同双方基本信息1.3.1发包方：[发包方全称]1.3.2承包方：[承包方全称]1.3.3发包方地址：[发包方地址]1.3.4承包方地址：[承包方地址]1.3.5联系人：[双方联系人姓名]1.3.6联系电话：[双方联系电话]2.工程概况2.1工程名称和地点2.1.1工程名称：[工程名称]2.1.2工程地点：[工程地点]2.2工程规模和范围2.2.1工程规模：[工程规模]2.2.2工程范围：[工程范围]2.3工程概况及主要技术指标2.3.1工程概况：[工程概况描述]2.3.2主要技术指标：[主要技术指标]3.承包人义务3.1施工组织设计3.1.1承包人应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。3.1.2施工组织设计应在合同签订后15日内提交发包方审核。3.2施工进度要求3.2.1承包人应按照施工组织设计中的进度计划进行施工，确保工程按期完成。3.2.2施工进度计划应包括每月的施工内容、工程量、质量目标等。3.3施工质量标准3.3.1承包人应严格按照国家及地方相关质量标准进行施工。3.3.2施工过程中，承包人应进行自检、互检和专检，确保工程质量。3.4施工安全措施3.4.1承包人应制定施工安全措施，确保施工安全。3.4.2施工现场应设置安全警示标志，并定期进行安全教育培训。3.5施工环境保护3.5.1承包人应采取有效措施，减少施工对环境的影响。3.5.2施工过程中，承包人应遵守国家及地方环境保护法规。3.6施工现场管理3.6.1承包人应加强施工现场管理，确保施工秩序井然。3.6.2施工现场应保持整洁，及时清理施工垃圾和废弃物。4.发包人义务4.1提供施工条件4.1.1发包人应按照合同约定，及时提供施工所需的场地、道路、水电等条件。4.1.2发包人应配合承包人办理施工许可等相关手续。4.2配合承包人施工4.2.1发包人应按照施工进度计划，及时提供施工所需的材料和设备。4.2.2发包人应协助承包人解决施工过程中遇到的问题。4.3施工款项支付4.3.1发包人应按照合同约定，按时支付施工款项。4.3.2支付款项的具体方式和时间由双方另行协商确定。4.4工程验收4.4.1工程完工后，发包人应按照合同约定进行验收。4.4.2验收不合格的工程，承包人应负责整改，直至合格为止。8.工程变更及洽商8.1工程变更的范围8.1.1工程变更包括工程量的增减、工程设计的变更、施工方法的调整等。8.1.2工程变更的范围应包括合同中约定的所有工作内容。8.2工程变更的程序8.2.1发包方或承包方提出工程变更申请，应提交书面变更通知。8.2.2双方应在收到变更通知后5日内协商确定变更内容、工期和费用。8.2.3变更内容经双方确认后，应作为合同附件。8.3工程洽商的约定8.3.1双方应就工程洽商事项进行充分沟通，达成一致意见。8.3.2洽商结果应以书面形式记录，并由双方签字确认。9.工程质量保证期9.1质量保证期的起止时间9.1.1质量保证期自工程验收合格之日起计算，至合同约定的工程使用年限届满之日止。9.1.2质量保证期一般为工程完工后的1年。9.2质量保证期内责任9.2.1在质量保证期内，如因承包人施工原因造成工程缺陷，承包人应无偿修复或更换。9.2.2质量保证期内，承包人应定期对工程进行检查，确保工程质量。9.3质量保证期外的责任9.3.1质量保证期外，如因承包人施工原因造成工程缺陷，承包人应承担修复或更换责任，并支付相关费用。9.3.2质量保证期外的责任，双方应另行协商解决。10.施工安全事故处理10.1事故报告程序10.1.1发生安全事故后，承包人应在24小时内向发包方报告。10.1.2发包方应在接到报告后，及时组织调查处理。10.2事故调查和处理10.2.1事故调查应查明事故原因，明确责任。10.2.2事故处理应采取有效措施，防止类似事故再次发生。10.3事故责任及赔偿10.3.1事故责任由事故原因分析确定。10.3.2事故赔偿按国家及地方相关法律法规执行。11.合同解除与终止11.1合同解除的条件11.1.1发包方或承包方严重违约，经另一方通知后30日内未采取补救措施的。11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的。11.2合同终止的条件11.2.1工程按合同约定全部完成并经验收合格。11.2.2双方协商一致，决定终止合同。11.3合同解除或终止后的处理11.3.1合同解除或终止后，双方应按合同约定结算工程款项。11.3.2合同解除或终止后，双方应妥善处理施工现场和工程剩余物资。12.违约责任12.1承包人违约责任12.1.1承包人未按合同约定完成工程任务的，应支付违约金。12.1.2承包人未按合同约定进行质量保证的，应承担相应责任。12.2发包人违约责任12.2.1发包人未按合同约定支付款项的，应支付违约金。12.2.2发包人未按合同约定提供施工条件的，应承担相应责任。12.3违约责任的承担方式12.3.1违约责任以支付违约金为主。12.3.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议，应友好协商解决。13.1.2协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为[仲裁委员会名称]。13.3争议解决程序13.3.1争议提交仲裁后，双方应按照仲裁委员会的规定进行仲裁。13.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为完成特定工作或解决特定问题，由甲乙双方同意引入的具有专业能力的独立第三方。1.2第三方介入的范围包括但不限于设计、监理、检测、咨询、融资、材料供应等。2.第三方介入的引入程序2.1甲乙双方应就第三方介入的事项进行充分协商，并达成一致意见。2.2第三方介入的引入应书面通知对方，并明确第三方的权利、义务和责任。2.3第三方介入的引入应经双方签字确认，并作为合同附件。3.第三方介入的责权利3.1第三方应按照合同约定，履行其职责，享有相应的权利。3.2第三方的权利包括但不限于：3.2.1获得合同约定的报酬。3.2.2依照合同约定使用甲乙双方提供的资源。3.2.3在合同规定的范围内，独立行使职责。3.3第三方的义务包括但不限于：3.3.1按时、按质完成工作任务。3.3.2遵守国家法律法规和行业规范。3.3.3保护甲乙双方的商业秘密。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：4.1.1第三方应向甲方报告工作进展和成果。4.1.2甲方有权监督第三方的履约情况。4.1.3第三方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担责任。4.2第三方与乙方的划分：4.2.1第三方应向乙方报告工作进展和成果。4.2.2乙方有权监督第三方的履约情况。4.2.3第三方违反合同约定，乙方有权要求第三方承担责任。4.3第三方与工程其他参与方的划分：4.3.1第三方应与其他工程参与方保持良好沟通，协调工作关系。4.3.2第三方应遵守工程现场管理制度，尊重其他工程参与方的合法权益。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据其工作性质、合同约定和风险评估确定。5.2第三方的责任限额应在合同中明确，并在第三方介入协议中予以确认。5.3第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成损失，应在责任限额内承担赔偿责任。6.第三方介入的合同变更6.1第三方介入的合同变更应经甲乙双方协商一致，并书面通知对方。6.2第三方介入的合同变更应包括但不限于：6.2.1第三方的工作内容、工作范围、工作期限的变更。6.2.2第三方的权利、义务和责任的变更。6.2.3第三方的报酬和支付方式的变更。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。7.2协商不成的，可提交[仲裁委员会名称]仲裁或向人民法院提起诉讼。8.第三方介入的合同终止8.1第三方介入的合同终止应经甲乙双方协商一致，并书面通知对方。8.2第三方介入的合同终止后，第三方应按照合同约定办理移交手续，并确保工作成果的完整性和安全性。9.第三方介入的保密条款9.1第三方应遵守合同保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密和工程信息。9.2第三方泄露保密信息的，应承担相应的法律责任。10.第三方介入的合规性要求10.1第三方应具备相应的资质和条件，符合国家法律法规和行业规范的要求。10.2第三方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规和行业规范，不得从事任何违法活动。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：1.1列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。1.2工程量清单应与施工图纸相一致，并经双方确认。1.3工程量清单作为合同附件，具有同等法律效力。2.附件二：施工图纸详细要求和说明：2.1施工图纸应包括设计图纸、施工图、详图等。2.2施工图纸应满足国家及地方相关设计规范的要求。2.3施工图纸经双方确认后，作为合同附件。3.附件三：合同签订证明文件详细要求和说明：3.1合同签订证明文件包括合同文本、双方签字盖章页、合同签订日期等。3.2合同签订证明文件作为合同附件，具有同等法律效力。4.附件四：施工组织设计详细要求和说明：4.1施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。4.2施工组织设计应经发包方审核批准。4.3施工组织设计作为合同附件，具有同等法律效力。5.附件五：工程进度计划详细要求和说明：5.1工程进度计划应包括每月的施工内容、工程量、质量目标等。5.2工程进度计划应经发包方审核批准。5.3工程进度计划作为合同附件，具有同等法律效力。6.附件六：施工款项支付计划详细要求和说明：6.1施工款项支付计划应包括支付时间、支付金额、支付方式等。6.2施工款项支付计划应经发包方审核批准。6.3施工款项支付计划作为合同附件，具有同等法律效力。7.附件七：施工质量保证期记录详细要求和说明：7.1施工质量保证期记录应包括工程验收报告、质量缺陷处理记录等。7.2施工质量保证期记录作为合同附件，具有同等法律效力。8.附件八：施工安全事故记录详细要求和说明：8.1施工安全事故记录应包括事故报告、调查处理结果等。8.2施工安全事故记录作为合同附件，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包人未按合同约定完成工程任务。1.2承包人未按合同约定进行质量保证。1.3发包人未按合同约定支付款项。1.4发包人未按合同约定提供施工条件。1.5第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：2.1承包人未按合同约定完成工程任务，应支付违约金，并承担相应责任。2.2承包人未按合同约定进行质量保证，应承担修复或更换责任，并支付相关费用。2.3发包人未按合同约定支付款项，应支付违约金，并承担相应责任。2.4发包人未按合同约定提供施工条件，应承担相应责任。2.5第三方未按合同约定履行职责，应承担相应责任。3.违约责任示例说明：3.1承包人未按合同约定完成工程任务，导致工程延期，应支付违约金，并承担相应责任。3.2承包人施工过程中出现质量问题，经检验不合格，应承担修复或更换责任，并支付相关费用。3.3发包人未按合同约定支付工程款项，导致承包人无法正常施工，应支付违约金，并承担相应责任。3.4发包人未按合同约定提供施工条件，导致工程无法按期完成，应承担相应责任。3.5第三方未按合同约定进行监理工作，导致工程质量问题，应承担相应责任。全文完。2025年度道路桥梁施工劳务承包合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需要进行2025年度的道路桥梁施工项目，为确保工程顺利进行，提高工程质量，保障施工安全，经双方友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）道路桥梁施工：指新建、改建、扩建道路桥梁的施工活动；（2）劳务承包：指乙方将道路桥梁施工项目中的劳务部分委托给甲方进行施工；（3）工期：指合同约定的道路桥梁施工完成的时间；（4）工程量：指道路桥梁施工项目所需完成的工作量。3.2关键词解释（1）道路桥梁：指新建、改建、扩建的道路桥梁工程；（2）施工：指道路桥梁工程的施工活动，包括土建、安装、装饰等；（3）劳务：指道路桥梁施工过程中的劳动力；（4）质量：指道路桥梁施工项目的质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供施工场地、施工材料、施工设备等；（2）甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督、检查，确保工程质量；（3）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务；（4）甲方有权对乙方违反合同约定的事项进行追责。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、施工材料、施工设备等；（2）乙方有权对甲方提供的施工场地、施工材料、施工设备等进行验收；（3）乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改；（4）乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为2025年度。5.2合同履行地点道路桥梁施工项目的地点为：____________________。5.3合同履行方式乙方负责组织施工队伍，按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成道路桥梁施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期完成后；（2）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商；（2）协商一致后，双方应签订合同终止协议；（3）合同终止协议签订后，双方应按照协议约定办理合同终止手续。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定结算劳务费用；（2）合同终止后，双方应按照国家法律法规和相关规定处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工劳务费：指甲方支付给乙方用于道路桥梁施工所需的劳务费用，包括但不限于工人工资、管理费、保险费等；（2）材料费：指乙方在施工过程中所需的各类建筑材料、设备的费用；（3）施工机械使用费：指乙方在施工过程中使用各类施工机械所产生的费用；（4）其他费用：指合同约定或双方协商一致的其他费用。7.2支付方式本合同的支付方式为：（1）劳务费支付：乙方每月底前向甲方提交劳务费结算单，甲方应在收到结算单后的5个工作日内支付当月劳务费；（2）材料费支付：乙方在材料采购前向甲方提交材料采购计划，经甲方审核同意后，乙方凭发票在采购后的5个工作日内向甲方报销材料费；（3）施工机械使用费支付：乙方在施工机械使用完毕后向甲方提交机械使用费用结算单，甲方应在收到结算单后的5个工作日内支付机械使用费。7.3支付时间（1）劳务费支付时间：每月底前；（2）材料费支付时间：材料采购后的5个工作日内；（3）施工机械使用费支付时间：机械使用完毕后的5个工作日内。7.4支付条款（1）甲方应在合同约定的支付时间内，按照约定的支付方式支付费用；（2）甲方支付费用时，应提供合法的支付凭证；（3）甲方逾期支付费用，应向乙方支付相应的滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的千分之五；（2）甲方未按合同约定提供施工场地、施工材料、施工设备等的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（2）乙方在施工过程中出现质量问题的，应承担相应的修复责任和赔偿责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额的支付方式为现金支付；（2）违约金和赔偿金额的支付时间为违约行为发生后的5个工作日内。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）道路桥梁施工的技术资料；（2）施工过程中的商业秘密；（3）合同双方的其他商业信息。9.2保密期限本合同的保密期限为合同签订之日起至合同终止后的5年内。9.3保密履行方式（1）合同双方应采取保密措施，确保保密内容的保密性；（2）合同双方不得泄露保密内容给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指由于自然灾害、社会事件等原因，无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府行为等社会事件；（3）其他双方认为属于不可抗力的事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失；（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决合同终止事宜。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工无法进行；（2）战争导致施工材料供应中断；（3）政府政策变动导致施工项目暂停。十一、争议解决11.1协商解决合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定本合同未经双方同意，任何一方不得擅自转让。12.2不得转让的情形（1）合同约定的保密条款未履行完毕；（2）合同约定的付款条件未履行完毕；（3）合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对道路桥梁施工过程中的设计、施工方案的最终决定权；（2）甲方保留对施工过程中发现的质量问题的整改权和决定权；（3）甲方保留对施工过程中违反合同约定的行为的制止权和追责权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方同意，乙方不得将其承包的权利和义务转让给第三方；（2）未经甲方同意，乙方不得将施工过程中的技术秘密泄露给任何第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同双方就合同内容进行修改或补充，应书面提出，经双方协商一致后，以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力经双方协商一致签订的补充协议，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项合同双方应相互协助，共同完成道路桥梁施工项目，包括但不限于：（1）甲方提供必要的施工场地、施工材料、施工设备等；（2）乙方按照甲方要求完成施工任务；（3）双方共同解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式（1）合同双方应定期召开会议，沟通施工进展情况；（2）双方应通过书面形式及时通报施工过程中的重要信息；（3）双方应按照约定的时间和方式，进行工程验收。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与合同相关的其他文件，包括但不限于设计文件、施工图纸等，均应与本合同一并视为合同的组成部分。16.3增减条款本合同签订后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（承包方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（发包方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________其他相关方：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.道路桥梁施工图纸及技术规范；2.施工场地及设备清单；3.材料采购计划及供应商资质证明；4.劳务人员名单及资质证明；5.施工进度计划；6.质量检验报告；7.不可抗力事件证明材料；8.争议解决相关文件；9.合同补充协议；10.其他双方约定的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用，认定违约；未按合同约定提供施工场地、施工材料、施工设备等，认定违约；施工过程中发现质量问题未及时整改，认定违约。2.乙方违约：未按合同约定完成施工任务，认定违约；施工过程中出现质量问题，认定违约；未按合同约定的时间和质量要求完成施工任务，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑活动中的法律关系，保障建筑活动顺利进行，保护建筑活动各方合法权益的法律规范。3.建设工程质量管理条例：规范建设工程质量，保证建设工程质量符合要求，保护人民生命财产安全，促进建筑事业健康发展的行政法规。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，分析原因，制定整改措施，经甲方验收合格后方可继续施工。2.问题：施工进度滞后。解决办法：分析原因，调整施工计划，加强现场管理，确保施工进度。3.问题：材料供应不及时。解决办法：与供应商协商，确保材料供应及时，必要时可调整材料采购计划。4.问题：劳务人员不足。解决办法：与劳务公司协商，增加劳务人员，确保施工进度。5.问题：合同争议。解决办法：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：____________________2.第三方主体地址：____________________3.第三方主体联系人：____________________4.第三方主体联系电话：____________________第三方的责任：（1）第三方应按照合同约定，提供必要的施工设备、材料和技术支持；（2）第三方应确保其提供的设备、材料符合国家相关标准和要求；（3）第三方应配合甲方和乙方完成施工过程中的各项工作。第三方的权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用；（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件；（3）第三方有权对施工过程中的质量问题提出意见和建议。第三方的义务：（1）第三方应按时完成合同约定的任务；（2）第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准；（3）第三方应配合甲方和乙方解决施工过程中的问题。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利：乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、施工材料、施工设备等；乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和支持；乙方有权要求甲方在合同约定的支付时间内支付劳务费用。2.乙方的利益条款：乙方有权在施工过程中对工程质量进行监督和检查；乙方有权在施工过程中对施工进度进行控制；乙方有权在施工过程中对施工安全进行管理。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定提供施工场地、施工材料、施工设备等的，应向乙方支付违约金；甲方逾期支付劳务费用的，应向乙方支付滞纳金；甲方违反合同约定的，乙方有权解除合同。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方的施工过程进行监督和检查；甲方可要求乙方按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务；甲方可要求乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规和行业标准。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在施工过程中提供施工进度报告；甲方可要求乙方在施工过程中提供工程质量报告；甲方可要求乙方在施工过程中提供施工安全报告。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金；乙方在施工过程中出现质量问题的，应承担修复责任和赔偿责任；乙方违反合同约定的，甲方有权解除合同。全文完。2025年度道路桥梁施工劳务承包合同2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同期限1.4合同双方基本信息1.5合同背景与目的第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程设计单位及设计文件第三章承包范围与责任3.1承包范围3.2质量要求3.3进度要求3.4安全责任3.5环保责任第四章工程费用4.1工程合同价格4.2费用组成4.3付款方式4.4付款进度4.5逾期付款责任第五章合同履行5.1施工组织5.2施工进度5.3施工质量5.4施工安全5.5施工变更第六章合同变更与解除6.1变更条件6.2变更程序6.3解除合同的条件6.4解除合同的程序第七章违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约处理第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序第十章合同附件10.1施工图纸10.2技术规范10.3相关证书与证明文件第十一章其他约定11.1法律法规11.2合同生效11.3合同解释11.4合同附件第十二章合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序第十三章合同解除与终止后的处理13.1工程验收13.2费用结算13.3工程移交13.4争议解决第十四章合同附件清单14.1施工图纸清单14.2技术规范清单14.3相关证书与证明文件清单合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度道路桥梁施工劳务承包合同”。1.2合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.3合同期限本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。1.4合同双方基本信息甲方（承包方）：名称：__________________地址：__________________法定代表人：_____________联系电话：______________乙方（施工方）：名称：__________________地址：__________________法定代表人：_____________联系电话：______________1.5合同背景与目的甲方因建设____道路桥梁项目，需要乙方提供施工劳务，双方经友好协商，达成如下协议。第二章工程概况2.1工程名称____道路桥梁项目。2.2工程地点____省____市____县____。2.3工程规模本工程包括道路、桥梁等建设内容，具体规模详见工程图纸。2.4工程内容本工程主要包括道路路基、桥梁基础、桥梁主体结构、路面铺装等。2.5工程设计单位及设计文件工程设计单位：__________________设计文件：__________________第三章承包范围与责任3.1承包范围乙方负责本工程的施工劳务，包括但不限于路基、桥梁基础、桥梁主体结构、路面铺装等。3.2质量要求乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。3.3进度要求乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工任务，确保工程按期完工。3.4安全责任乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全，防止发生安全事故。3.5环保责任乙方应遵守国家环保法律法规，采取措施减少施工对环境的影响。第四章工程费用4.1工程合同价格本工程合同价格为人民币____元整。4.2费用组成本工程费用包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等。4.3付款方式乙方在工程完工并验收合格后，甲方按合同约定支付工程款。4.4付款进度具体付款进度详见合同附件。4.5逾期付款责任若甲方逾期付款，应向乙方支付____%的违约金。第五章合同履行5.1施工组织乙方应制定详细的施工组织设计，经甲方审核批准后执行。5.2施工进度乙方应按照施工组织设计，确保工程按期完工。5.3施工质量乙方应严格按照设计要求和规范进行施工，确保工程质量。5.4施工安全乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。5.5施工变更如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量发生变化，双方应协商一致，调整合同价格。第六章合同变更与解除6.1变更条件本合同在履行过程中，如遇不可抗力、政策调整等情形，双方可协商变更合同内容。6.2变更程序变更合同内容需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。6.3解除合同的条件如一方违约，另一方有权解除合同。6.4解除合同的程序一方解除合同时，应提前____天书面通知对方，并说明解除原因。第七章违约责任7.1违约行为（1）乙方未按合同约定完成施工任务；（2）乙方未按合同约定保证工程质量；（3）乙方未按合同约定履行安全生产责任；（4）甲方未按合同约定支付工程款；（5）双方协商一致解除合同。7.2违约责任（1）乙方违约，应向甲方支付____%的违约金；（2）甲方违约，应向乙方支付____%的违约金；（3）因违约行为造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任。7.3违约处理违约方应承担相应的违约责任，并采取补救措施。第八章争议解决8.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。8.2争议解决机构如双方协商或调解不成，争议提交至____仲裁委员会仲裁。8.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则执行。第九章合同解除与终止9.1合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）合同双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序一方解除合同时，应提前____天书面通知对方，并说明解除原因。9.3合同终止条件合同期满或双方约定的终止条件成就时，合同终止。9.4合同终止程序合同终止后，双方应进行工程验收、费用结算等工作。第十章合同附件10.1施工图纸10.2技术规范10.3相关证书与证明文件第十一章其他约定11.1法律法规本合同执行过程中，如遇法律法规变更，双方应按照新法律法规调整合同内容。11.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3合同解释本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。如协商不成，按本合同约定执行。第十二章合同生效及终止12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件合同期满或双方约定的终止条件成就时，合同终止。第十三章合同解除与终止后的处理13.1工程验收合同解除或终止后，双方应组织工程验收。13.2费用结算合同解除或终止后，双方应进行费用结算。13.3工程移交合同解除或终止后，乙方应将工程移交给甲方。13.4争议解决合同解除或终止后，如双方对解除或终止后的争议处理有争议，按第八章约定的争议解决方式处理。第十四章合同附件清单14.1施工图纸清单14.2技术规范清单14.3相关证书与证明文件清单甲方（承包方）签字：_________________乙方（施工方）签字：_________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方项目管理权甲方有权对工程进行全过程管理，包括但不限于施工进度、质量、安全、环境保护等方面。1.2施工方案审批乙方提交的施工方案需经甲方审批后方可实施，甲方有权要求乙方对施工方案进行修改。1.3施工进度调整如因甲方原因导致施工进度滞后，甲方应提前通知乙方，并协商调整施工进度计划。1.4质量监督权甲方有权对工程进行质量监督，对不符合质量要求的部分，乙方应立即整改，直至合格。1.5安全管理责任甲方应确保施工现场安全，对乙方施工人员进行安全教育，并提供必要的安全防护设施。1.6环境保护责任甲方应确保工程在施工过程中符合环保要求，对造成环境污染的行为，乙方应立即整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方自主施工权乙方有权根据工程实际情况，自主选择施工工艺、材料和施工设备。2.2施工进度安排乙方有权根据自身能力和资源，制定合理的施工进度计划，并报甲方备案。2.3质量控制权乙方对工程质量负责，有权对施工过程进行质量控制，确保工程质量符合设计要求。2.4安全管理责任乙方应确保施工现场安全，对施工人员进行安全教育，并提供必要的安全防护设施。2.5环境保护责任乙方应采取措施减少施工对环境的影响，确保工程在施工过程中符合环保要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责中介机构负责对工程进行第三方监理，包括但不限于施工进度、质量、安全、环境保护等方面。3.2中介机构资质中介机构应具备相关资质，并在合同中明确其资质证明文件。3.3中介机构费用中介机构费用由甲方承担，具体费用在合同中约定。3.4中介机构监督权中介机构有权对工程进行监督，发现问题应及时通知甲方和乙方，并要求整改。3.5中介机构协调权中介机构有权协调甲方和乙方之间的矛盾，确保工程顺利进行。3.6中介机构报告中介机构应定期向甲方和乙方提交工程监理报告，报告内容包括施工进度、质量、安全、环境保护等方面。3.7中介机构责任中介机构应承担因监理失误导致的工程损失，对甲方和乙方承担连带责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.相关证书与证明文件4.施工组织设计5.付款进度表6.工程验收报告7.争议解决协议8.中介机构资质证明文件（如有）9.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成施工任务。乙方未按合同约定保证工程质量。乙方未按合同约定履行安全生产责任。甲方未按合同约定支付工程款。双方协商一致解除合同。2.违约行为的认定：甲方未按时支付工程款，构成违约。乙方未按质量标准完成施工，构成违约。乙方未按施工进度完成工程，构成违约。乙方未采取必要的安全措施，导致安全事故，构成违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方发生争议时，将争议提交给仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.诉讼：指双方通过人民法院解决争议的司法程序。4.质量标准：指国家或行业标准规定的质量要求。5.安全生产：指在生产过程中，采取必要的安全措施，防止事故发生。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度滞后。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，协商调整施工进度计划，必要时可进行工期顺延。2.问题：工程质量不符合要求。解决办法：乙方应立即整改，甲方有权要求乙方进行返工，直至符合质量要求。3.问题：安全事故发生。解决办法：乙方应立即采取措施，防止事故扩大，并按照国家相关规定进行事故调查和处理。4.问题：合同纠纷。解决办法：双方应协商解决，协商不成可提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.道路桥梁施工项目。2.公共基础设施建设项目。3.工程承包合同。4.施工劳务合同。5.工程项目管理。全文完。2025年度道路桥梁施工劳务承包合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（甲方全称）地址：（甲方详细地址）联系人：（甲方联系人姓名）联系电话：（甲方联系电话）2.乙方：名称：（乙方全称）地址：（乙方详细地址）联系人：（乙方联系人姓名）联系电话：（乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（相关方全称）地址：（相关方详细地址）联系人：（相关方联系人姓名）联系电话：（相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：本合同背景为2025年度道路桥梁施工项目，甲方作为项目业主，为满足道路桥梁建设需求，特与乙方签订本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在道路桥梁施工劳务承包过程中的权利、义务、责任及违约责任，确保项目顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语：（1）道路桥梁：指按照国家规定的技术标准、规范和设计要求，采用一定技术手段，将道路与桥梁连接起来的交通工程设施。（2）施工劳务：指乙方按照甲方要求，完成道路桥梁施工过程中的劳务作业。3.2关键词解释：（1）合同期限：指本合同生效之日起至合同约定的终止日期止。（2）合同价款：指乙方完成道路桥梁施工劳务所应得的报酬。（3）工期：指乙方完成道路桥梁施工劳务的时间。（4）质量标准：指乙方施工过程中应达到的国家、行业及地方规定的质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成道路桥梁施工劳务。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。（4）甲方应提供乙方施工所需的施工图纸、技术资料、施工场地等。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术资料、施工场地等。（2）乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成道路桥梁施工劳务。（3）乙方应遵守国家、行业及地方有关施工的规定和标准。（4）乙方应确保施工过程中的安全生产，防止事故发生。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为（具体年月日）。5.2合同履行地点：道路桥梁施工地点：（具体地址）5.3合同履行方式：乙方按照合同约定的时间、质量标准，在甲方提供的施工场地进行道路桥梁施工劳务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，且乙方完成道路桥梁施工劳务；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）甲乙双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序：（1）甲乙双方协商一致，签订终止合同协议；（2）终止合同协议经双方签字盖章后生效。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定完成剩余工程；（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定结算合同价款；（3）合同终止后，甲乙双方应按照国家有关规定办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工劳务费：包括乙方完成道路桥梁施工劳务的人工费、材料费、机械使用费等。（2）管理费：包括乙方在施工过程中的管理费用、监理费用等。（3）利润：根据市场行情及双方协商结果，乙方应得的合理利润。（4）其他费用：包括合同约定的其他费用。7.2支付方式（1）分阶段支付：合同价款按工程进度分阶段支付，具体支付节点及比例由双方另行约定。（2）结算支付：工程完工并经甲方验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在收到结算报告后（具体天数）内支付剩余款项。7.3支付时间（1）首付款：合同签订后（具体天数）内，甲方支付合同价款的（具体比例）作为首付款。（2）进度款：根据工程进度，甲方在乙方提交进度款申请后（具体天数）内支付相应款项。（3）结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在收到报告后（具体天数）内支付结算款。7.4支付条款（1）甲方支付给乙方的款项应通过银行转账方式支付，并确保款项准确无误。（2）甲方支付给乙方的款项应包括税费等一切法定扣除项。（3）甲方支付给乙方的款项应附具支付凭证，并由乙方妥善保管。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付款项的（具体比例）计算。（2）甲方未按合同约定提供施工图纸、技术资料等，导致乙方无法按时完成施工的，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定的时间、质量标准完成道路桥梁施工劳务的，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期及影响工程质量的程度计算。（2）乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额及方式应根据具体情况由双方协商确定，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容（1）甲乙双方的商业秘密；（2）道路桥梁施工过程中的技术资料、设计方案等；（3）合同履行过程中涉及的其他保密信息。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后（具体年月日）。9.3保密履行方式（1）甲乙双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等；（2）政府行为：如政策调整、法律法规变更等；（3）社会异常事件：如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，甲乙双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，甲乙双方可根据实际情况协商解决，或根据不可抗力事件的影响程度，部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断；（2）政策调整导致施工许可无法办理；（3）罢工导致施工进度延误。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家利益或社会公共利益的；（2）违反法律法规禁止转让的；（3）合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对道路桥梁施工过程中涉及的技术秘密、商业秘密的知识产权。（2）乙方在合同履行过程中获取的甲方技术资料、商业秘密等信息，未经甲方同意，不得泄露给任何第三方。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查的权利。（2）乙方在合同履行过程中，如发现施工质量问题，有权要求乙方立即整改，直至符合合同约定的质量标准。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）甲乙双方对本合同进行修改或补充，应书面通知对方，经双方签字盖章后生效。（2）修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本合同的修改或补充，不影响本合同其他条款的效力。十五