二零二五年海洋工程建设项目施工合同6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年海洋工程建设项目施工合同本合同目录一览1.合同当事人及项目基本信息1.1合同双方名称及地址1.2项目名称及地点1.3合同签订日期1.4合同期限2.项目概述2.1项目规模及范围2.2施工内容2.3施工质量要求2.4施工进度要求3.合同价款及支付方式3.1合同价款总额3.2分阶段支付方式3.3预付款及进度款支付比例3.4验收款支付条件3.5逾期付款违约责任4.施工组织与管理4.1施工组织机构及人员配备4.2施工方案及措施4.3施工现场管理要求4.4施工安全与环境保护5.施工进度及计划5.1施工进度计划5.2进度调整及索赔5.3工期延误违约责任6.材料供应与管理6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料验收及保管6.4材料费用结算7.设备租赁与维护7.1设备租赁方式7.2设备维护与保养7.3设备费用结算8.工程验收与移交8.1验收标准及程序8.2验收不合格的处理8.3工程移交及验收资料9.保修与售后服务9.1保修期限及内容9.2售后服务要求9.3保修费用承担10.违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担10.3违约金计算方法11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同变更及解除14.4合同附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同当事人及项目基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：海洋工程开发有限公司地址：省市区路号乙方：建筑工程有限公司地址：省市区路号1.2项目名称及地点项目名称：海洋工程建设项目项目地点：省市海域1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年2月1日。1.4合同期限本合同有效期为自2024年2月1日至2026年2月1日。2.项目概述2.1项目规模及范围项目规模：占地面积平方米，海域面积平方公里。项目范围：包括海洋工程的基础设施建设、设备安装、调试及验收等。2.2施工内容施工内容包括但不限于：（1）海洋工程基础施工；（2）设备安装；（3）调试及试运行；（4）工程验收。2.3施工质量要求施工质量应符合国家及行业相关标准，确保工程质量达到优良等级。2.4施工进度要求施工进度应按照甲方提供的施工进度计划执行，确保项目按期完工。3.合同价款及支付方式3.1合同价款总额本合同价款总额为人民币万元整。3.2分阶段支付方式（1）合同签订后，乙方提交相关材料，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程开工后，甲方按实际完成工程量支付合同总价款的60%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的10%；（4）保修期满后，甲方支付合同总价款的剩余部分。3.3预付款及进度款支付比例预付款比例为合同总价款的30%，进度款支付比例为已完成工程量的60%。3.4验收款支付条件验收合格后，甲方在7个工作日内支付验收款。3.5逾期付款违约责任若甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。4.施工组织与管理4.1施工组织机构及人员配备乙方应成立项目施工组织机构，配备项目经理、技术负责人、施工负责人等管理人员，并确保人员配备符合项目需求。4.2施工方案及措施乙方应根据项目特点和施工要求，编制详细的施工方案及措施，确保施工安全、质量、进度。4.3施工现场管理要求乙方应加强对施工现场的管理，确保施工现场整洁、有序，并遵守国家及地方相关法律法规。4.4施工安全与环境保护乙方应严格执行国家及地方有关安全生产和环境保护的法律法规，确保施工过程中不发生安全事故和环境污染。5.施工进度及计划5.1施工进度计划乙方应根据项目特点和施工要求，编制详细的施工进度计划，并报送甲方审核。5.2进度调整及索赔如遇不可抗力或甲方原因导致施工进度延误，乙方有权要求甲方进行进度调整或索赔。5.3工期延误违约责任若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付每日元违约金。6.材料供应与管理6.1材料供应方式材料供应由乙方负责，乙方应按照甲方要求提供合格的材料。6.2材料质量要求材料质量应符合国家及行业相关标准，确保工程质量。6.3材料验收及保管乙方应按合同约定进行材料验收，并将验收合格的材料妥善保管。6.4材料费用结算材料费用按实际发生金额结算，甲方在验收合格后支付材料费用。8.工程验收与移交8.1验收标准及程序验收标准：按照国家及行业相关标准进行验收，确保工程质量达到设计要求。验收程序：（1）乙方完成施工后，向甲方提交验收申请；（2）甲方组织有关人员对工程进行验收；（3）验收合格后，双方签署验收报告；（4）验收不合格的，乙方应在接到通知后7日内进行整改，直至合格。8.2验收不合格的处理若验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。整改期间，甲方有权暂停支付工程款。8.3工程移交及验收资料工程验收合格后，乙方应将工程移交给甲方，并提供完整的工程验收资料。9.保修与售后服务9.1保修期限及内容保修期限为自工程验收合格之日起两年。保修内容包括但不限于：（1）工程质量问题；（2）设备故障；（3）技术服务。9.2售后服务要求乙方应提供及时、有效的售后服务，确保甲方在使用过程中遇到的问题能够得到及时解决。9.3保修费用承担在保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，由乙方承担保修费用。10.违约责任10.1违约行为及认定违约行为包括但不限于：（1）未按合同约定完成工程；（2）工程质量不合格；（3）逾期付款；（4）违反合同约定的其他行为。违约行为的认定依据合同约定及法律法规。10.2违约责任承担发生违约行为，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）承担其他法律责任。10.3违约金计算方法违约金按下列方式计算：（1）未按期完成工程的，每日按合同价款的千分之五支付违约金；（2）工程质量不合格的，按实际损失金额的百分之二十支付违约金；（3）逾期付款的，每日按逾期付款金额的千分之五支付违约金。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为省市仲裁委员会。11.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及省市仲裁委员会的仲裁规则执行。12.合同解除12.1合同解除条件发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：（1）一方违约，另一方给予合理期限后仍未改正；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序合同解除应书面通知对方，并采取必要措施保护合同双方合法权益。12.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程、支付已发生费用及违约责任。13.合同终止13.1合同终止条件合同期满或双方协商一致解除合同，合同终止。13.2合同终止程序合同终止应书面通知对方，并采取必要措施处理剩余工程及费用。13.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、支付已发生费用及违约责任。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、验收标准等。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同变更及解除合同变更及解除应书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面文件。14.4合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念（1）工程监理单位：负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理；（2）检测机构：负责对工程材料、设备、工程质量等进行检测；（3）咨询机构：提供专业咨询服务，如设计咨询、技术咨询等；（4）中介机构：协助双方进行合同谈判、签订等；（5）其他经甲乙双方同意的第三方。15.2第三方责任第三方在履行职责过程中，应严格遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定。第三方因自身原因造成工程损失或违约，应承担相应的法律责任。15.3第三方权利（1）获取必要的工程资料和信息；（2）对工程进度、质量、安全等进行监督检查；（3）对不符合要求的事项提出整改意见；（4）依法维护自身合法权益。15.4第三方与其他各方的划分（1）第三方与甲方的关系：第三方接受甲方的委托，对工程项目进行监督管理，甲方应向第三方提供必要的支持与配合。（2）第三方与乙方的关系：第三方对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查，乙方应接受第三方的监督检查，并及时整改。（3）第三方与合同其他各方的关系：第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入程序（1）甲乙双方协商确定第三方介入事宜，并签署书面协议；（2）第三方根据协议约定，履行相关职责；（3）甲乙双方对第三方的工作进行监督和评价。16.2第三方介入费用第三方介入费用由甲方承担，具体费用根据第三方服务内容、工作量等因素确定。16.3第三方介入期间的合同履行（1）第三方介入期间，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务；（2）第三方对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，不影响甲乙双方的正常履约。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义本合同所称第三方责任限额，指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成工程损失或违约，应承担的最高赔偿责任。17.2第三方责任限额计算（1）根据第三方服务内容、工作量等因素，确定责任限额的比例；（2）责任限额的具体金额，根据工程总价款的一定比例确定。17.3第三方责任限额的承担（1）若第三方责任造成工程损失或违约，由第三方承担赔偿责任；（2）第三方责任限额范围内的损失，由第三方赔偿；超出责任限额的部分，由甲乙双方根据合同约定分担。17.4第三方责任限额的调整如因不可抗力等因素导致第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。调整后的责任限额应以书面形式通知第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：包含项目设计图纸、施工图纸、设备安装图纸、技术规范等，需符合国家及行业相关标准。附件说明：施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据，乙方应严格按照图纸及技术规范进行施工。2.工程量清单及结算书详细要求：列出工程项目的具体工程量、材料、设备、人工等费用，并按照合同约定进行结算。附件说明：工程量清单及结算书是工程款支付的重要依据，甲乙双方应确保其准确性。3.施工进度计划详细要求：包括施工项目的进度安排、关键节点、工期要求等。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工工艺、施工设备、人员配备等。附件说明：施工组织设计是施工过程中的重要指导文件，乙方应确保其合理性和可行性。5.工程验收报告详细要求：包括工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。附件说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，甲乙双方应共同签署。6.保修证书详细要求：包括保修期限、保修范围、保修内容等。附件说明：保修证书是工程保修的重要凭证，乙方应提供。7.第三方检测报告详细要求：包括材料、设备、工程质量等检测数据及结论。附件说明：第三方检测报告是工程质量的重要依据，甲乙双方应共同认可。8.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。附件说明：争议解决协议是解决合同争议的重要文件，甲乙双方应共同签署。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）未按合同约定完成工程：乙方未按施工进度计划完成工程，或工程质量不合格。（2）逾期付款：甲方未按合同约定支付工程款。（3）违反施工安全规定：施工过程中发生安全事故，或未按照国家及地方相关法律法规进行施工。（4）违反环境保护规定：施工过程中造成环境污染。2.责任认定标准：（1）未按合同约定完成工程：根据工程损失金额的百分之二十计算违约金。（2）逾期付款：每日按逾期付款金额的千分之五支付违约金。（3）违反施工安全规定：根据事故原因及损失程度，由乙方承担相应责任。（4）违反环境保护规定：根据污染程度及治理成本，由乙方承担相应责任。示例说明：1.乙方未按施工进度计划完成工程，导致工期延误30天，甲方要求乙方支付违约金。根据合同约定，乙方应支付违约金为工程总价款的千分之五乘以30天。2.甲方未按合同约定支付工程款，逾期30天，乙方要求甲方支付违约金。根据合同约定，甲方应支付违约金为逾期付款金额的千分之五乘以30天。3.施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，乙方未按合同约定采取有效措施，导致事故扩大。根据事故原因及损失程度，乙方承担主要责任。4.施工过程中造成环境污染，乙方未按合同约定进行治理，导致环境污染加重。根据污染程度及治理成本，乙方承担相应责任。全文完。二零二四年海洋工程建设项目施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方信息5.合同签订地点二、项目背景1.项目基本情况2.项目立项依据3.项目审批手续4.项目实施主体5.项目资金来源三、合同标的1.工程范围2.工程规模3.工程质量标准4.工程进度要求5.工程验收标准四、合同双方的权利和义务1.发包方的权利和义务2.承包方的权利和义务3.第三方的权利和义务4.争议解决机制5.合同变更和解除五、工程进度计划1.工程实施阶段划分2.各阶段进度要求3.进度调整机制4.进度监控措施5.进度违约责任六、工程费用1.工程合同总价2.工程计价方式3.工程付款方式4.工程结算办法5.工程费用调整七、工程质量1.工程质量标准2.工程质量保证措施3.工程质量验收程序4.工程质量责任5.工程质量争议处理八、安全生产1.安全生产责任制2.安全生产管理制度3.安全生产措施4.安全生产监督5.安全生产事故处理九、环境保护1.环境保护责任制2.环境保护措施3.环境监测与治理4.环境保护验收5.环境保护违约责任十、合同履行与监督1.合同履行程序2.合同履行监督3.合同履行变更4.合同履行终止5.合同履行违约责任十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决期限4.争议解决费用5.争议解决法律适用十二、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除与终止后的处理十三、合同附件1.工程图纸及技术资料2.合同附件清单3.合同附件内容4.合同附件修改5.合同附件生效十四、其他约定1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同解除条件4.合同终止条件5.合同争议解决法律适用合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二四年海洋工程建设项目施工合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：2024年____月____日4.合同双方信息：发包方：_________________________承包方：_________________________5.合同签订地点：_________________________二、项目背景1.项目基本情况：_________________________2.项目立项依据：_________________________3.项目审批手续：_________________________4.项目实施主体：_________________________5.项目资金来源：_________________________三、合同标的1.工程范围：_________________________2.工程规模：_________________________3.工程质量标准：_________________________4.工程进度要求：_________________________5.工程验收标准：_________________________四、合同双方的权利和义务1.发包方的权利和义务：提供工程图纸及技术资料按合同约定支付工程款确保施工环境安全监督工程进度和质量2.承包方的权利和义务：按合同约定完成施工任务负责施工过程中的安全责任保证工程质量符合标准按时提交工程进度报告3.第三方的权利和义务：_________________________4.争议解决机制：_________________________5.合同变更和解除：_________________________五、工程进度计划1.工程实施阶段划分：_________________________2.各阶段进度要求：_________________________3.进度调整机制：_________________________4.进度监控措施：_________________________5.进度违约责任：_________________________六、工程费用1.工程合同总价：_________________________2.工程计价方式：_________________________3.工程付款方式：_________________________4.工程结算办法：_________________________5.工程费用调整：_________________________七、工程质量1.工程质量标准：_________________________2.工程质量保证措施：_________________________3.工程质量验收程序：_________________________4.工程质量责任：_________________________5.工程质量争议处理：_________________________八、安全生产1.安全生产责任制：_________________________2.安全生产管理制度：_________________________3.安全生产措施：_________________________4.安全生产监督：_________________________5.安全生产事故处理：_________________________九、环境保护1.环境保护责任制：_________________________2.环境保护措施：_________________________3.环境监测与治理：_________________________4.环境保护验收：_________________________5.环境保护违约责任：_________________________十、合同履行与监督1.合同履行程序：_________________________2.合同履行监督：_________________________3.合同履行变更：_________________________4.合同履行终止：_________________________5.合同履行违约责任：_________________________十一、争议解决1.争议解决方式：_________________________2.争议解决程序：_________________________3.争议解决期限：_________________________4.争议解决费用：_________________________5.争议解决法律适用：_________________________十二、合同解除与终止1.合同解除条件：_________________________2.合同终止条件：_________________________3.合同解除程序：_________________________4.合同终止程序：_________________________5.合同解除与终止后的处理：_________________________十三、合同附件1.工程图纸及技术资料：_________________________2.合同附件清单：_________________________3.合同附件内容：_________________________4.合同附件修改：_________________________5.合同附件生效：_________________________十四、其他约定1.合同生效条件：_________________________2.合同生效日期：_________________________3.合同解除条件：_________________________4.合同终止条件：_________________________5.合同争议解决法律适用：_________________________合同签署：发包方（盖章）：_________________________代表（签字）：_________________________日期：_________________________承包方（盖章）：_________________________代表（签字）：_________________________日期：_________________________附件：1.工程图纸及技术资料2.合同附件清单3.其他相关文件见证人（签字）：_________________________日期：_________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导权条款说明：本合同中，甲方作为项目主导方，对项目实施过程具有最终决策权。具体包括但不限于工程进度、设计变更、合同价格调整等。2.甲方监督权条款说明：甲方有权对承包方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、安全、进度等方面。承包方应积极配合甲方监督工作。3.甲方付款进度条款说明：甲方根据工程进度和合同约定，按比例支付工程款。甲方有权对付款进度进行调整，以确保工程资金合理使用。4.甲方变更权条款说明：甲方有权根据项目需求，对工程设计、施工方案等进行变更。变更内容应经双方协商一致，并形成书面文件。5.甲方验收权条款说明：甲方有权对完成的工程进行验收，包括但不限于质量、进度、安全等方面。验收合格后方可进行下一阶段的施工。6.甲方争议解决权条款说明：在合同履行过程中，如发生争议，甲方有权提出解决方案。如双方无法达成一致，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导权条款说明：本合同中，乙方作为项目主导方，对项目实施过程具有最终决策权。具体包括但不限于工程进度、设计变更、合同价格调整等。2.乙方施工权条款说明：乙方有权根据合同约定和工程图纸，组织施工人员进行施工。乙方应确保施工质量、进度和安全。3.乙方材料采购权条款说明：乙方有权根据工程需求，采购所需材料。乙方应确保材料质量符合国家相关标准。4.乙方验收权条款说明：乙方有权对完成的工程进行验收，包括但不限于质量、进度、安全等方面。验收合格后方可进行下一阶段的施工。5.乙方变更权条款说明：乙方有权根据项目需求，对工程设计、施工方案等进行变更。变更内容应经甲方同意，并形成书面文件。6.乙方争议解决权条款说明：在合同履行过程中，如发生争议，乙方有权提出解决方案。如双方无法达成一致，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款说明：本合同中，第三方中介作为项目协调方，负责协调双方关系，确保项目顺利进行。第三方中介应具备相关资质和经验。2.第三方监督权条款说明：第三方中介有权对承包方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、安全、进度等方面。承包方应积极配合第三方中介监督工作。3.第三方付款监督权条款说明：第三方中介有权对甲方付款进度进行监督，确保工程资金合理使用。第三方中介应定期向双方报告付款情况。4.第三方变更协调权条款说明：第三方中介有权协调甲乙双方就工程变更达成一致。变更内容应经双方同意，并形成书面文件。5.第三方验收协调权条款说明：第三方中介有权协调甲乙双方对完成的工程进行验收。验收合格后方可进行下一阶段的施工。6.第三方争议解决权条款说明：在合同履行过程中，如发生争议，第三方中介有权提出解决方案。如双方无法达成一致，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸及技术资料2.合同附件清单3.甲方营业执照副本4.乙方营业执照副本5.乙方资质证书副本6.第三方中介机构资质证明7.项目立项批准文件8.项目资金证明9.安全生产管理制度文件10.环境保护措施文件11.工程进度计划表12.工程费用预算表13.合同变更记录14.工程验收报告15.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成工程；工程质量不符合合同约定；违反安全生产规定，导致安全事故；违反环境保护规定，造成环境污染；未按合同约定支付工程款；未按合同约定进行工程变更；故意隐瞒工程实际情况。2.违约行为的认定：发生上述违约行为，由合同双方或第三方中介机构进行认定；违约行为的认定应以事实为依据，合同条款为准；如发生争议，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人未履行合同约定的义务。3.争议解决：指合同当事人之间因合同履行产生的纠纷。4.争议解决方式：指合同当事人解决争议的方法，如协商、调解、仲裁、诉讼等。5.第三方中介：指在合同履行过程中，为协调双方关系而介入的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时调整工程进度计划，增加施工人员或设备，确保工程按期完成。2.问题：工程质量不符合标准。解决办法：加强施工过程中的质量控制，对不合格工程进行返工或整改。3.问题：安全生产事故。解决办法：加强安全生产管理，严格执行安全生产规定，对事故进行严肃处理。4.问题：环境保护问题。解决办法：严格执行环境保护措施，对环境污染进行治理，确保环境安全。5.问题：合同争议。解决办法：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。五、所有应用场景：1.海洋工程建设项目；2.施工合同签订；3.工程进度管理；4.工程质量管理；5.安全生产管理；6.环境保护管理；7.合同争议解决。全文完。二零二四年海洋工程建设项目施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：（请填写甲方全称）地址：（请填写甲方详细地址）联系人：（请填写甲方联系人姓名）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方（施工单位）：名称：（请填写乙方全称）地址：（请填写乙方详细地址）联系人：（请填写乙方联系人姓名）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方在海洋工程建设项目施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本合同。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》3.《中华人民共和国海洋环境保护法》4.《海洋工程建设项目管理规定》5.其他相关法律法规三、定义与解释3.1专业术语1.海洋工程：指在海洋环境中进行的工程项目，包括但不限于海洋石油工程、海洋港口工程、海洋渔业工程等。2.施工单位：指具有相应资质，从事海洋工程建设项目施工的企业。3.建设单位：指投资建设海洋工程项目的单位。3.2关键词解释1.施工：指按照设计图纸和施工技术规范，进行海洋工程建设项目的设计、施工、安装、调试等全过程。2.合同履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自权利义务的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利：（1）对乙方施工过程进行监督、检查；（2）对工程质量、进度、安全等方面提出合理要求；（3）对乙方违约行为提出索赔。2.甲方的义务：（1）按照合同约定，提供工程图纸、技术资料和施工现场；（2）及时支付工程款项；（3）保障施工现场的安全、文明施工。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利：（1）按照合同约定，获得工程款项；（2）对甲方提供的设计图纸、技术资料等提出合理意见和建议；（3）对工程质量、进度、安全等方面提出合理要求。2.乙方的义务：（1）按照设计图纸和施工技术规范，完成海洋工程建设项目施工；（2）保证工程质量，确保工程按期交付；（3）遵守施工现场的安全、文明施工规定。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点海洋工程建设项目施工现场。5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定，完成海洋工程建设项目施工；2.甲乙双方按照合同约定，进行工程款支付和结算；3.甲乙双方按照合同约定，解决合同履行过程中产生的争议。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工期完成后；2.双方协商一致，决定终止合同；3.因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。6.3终止程序1.双方协商一致，签订终止合同协议；2.乙方完成剩余工程，甲乙双方进行工程款结算；3.双方签署合同终止证明。6.4终止后果1.双方按照合同约定，完成剩余工程；2.双方按照合同约定，进行工程款结算；3.双方释放合同权利义务，解除合同关系。七、费用与支付7.1费用构成1.工程施工费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。2.设计费用：包括但不限于初步设计、详细设计、施工图设计等费用。3.监理费用：包括但不限于监理人员的费用、监理设备的费用等。4.其他费用：包括但不限于检验费、试验费、咨询费、保险费等。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定的时间和比例，通过银行转账方式向乙方支付工程款项。2.乙方应提供相应的发票和结算单据，甲方在收到后应及时支付。7.3支付时间1.合同签订后，甲方应在____日内支付工程预付款，金额为合同总额的____%。2.工程开工后，甲方每月支付工程进度款，金额为上月完成工程量的____%。3.工程完工验收合格后，甲方应在____日内支付工程尾款，金额为合同总额的____%。7.4支付条款1.甲方支付工程款项时，应按照合同约定的支付时间和比例进行。2.乙方应在收到工程款项后，向甲方提供相应的发票和结算单据。3.任何一方违反支付条款，应向对方支付____%的违约金。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付____%的违约金。2.若甲方未按合同约定提供设计图纸、技术资料等，应承担相应责任。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。2.若乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方法：违约金=合同总价×违约比例。2.赔偿金额的支付方式：违约金和赔偿金应通过银行转账方式支付。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及到的技术秘密、商业秘密、工程信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式1.甲乙双方应严格保守保密内容，不得向任何第三方泄露。2.任何一方违反保密义务，应承担相应法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、台风、洪水等。2.战争：包括但不限于战争、军事冲突等。3.政府行为：政府发布的新政策、法律法规等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，甲乙双方应立即通知对方。2.不可抗力事件发生期间，甲乙双方应暂停履行合同。3.不可抗力事件解除后，甲乙双方应继续履行合同。10.4不可抗力实例1.地震：地震发生时，工程被迫停工，双方应协商处理。2.政府行为：政府发布新政策，影响工程进度，双方应协商调整合同内容。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解若协商不成，双方可申请调解。11.3仲裁或诉讼若调解不成，双方可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形1.合同主体变更；2.合同内容变更；3.合同性质变更。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对海洋工程建设项目的设计、施工、验收等方面的最终决定权。2.乙方在施工过程中应遵守甲方提出的合理要求，并接受甲方的监督和检查。13.2特殊权力保留1.甲方保留在必要时调整工程进度和变更设计方案的权力。2.乙方在施工过程中发现的设计或施工问题，应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行处理。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充，必须以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章。2.任何修改或补充的条款，自双方签字盖章之日起生效。14.2修改和补充效力1.合同的修改或补充具有与原合同相同的法律效力。2.合同的修改或补充不得损害第三方的合法权益。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互提供必要的协助，确保工程顺利进行。2.乙方应按照甲方的要求，提供施工过程中的相关资料和报告。15.2协作与配合方式1.甲乙双方应定期召开会议，讨论工程进展情况和解决存在的问题。2.任何一方在遇到困难时，应及时通知对方，共同寻找解决方案。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式作出与本合同相抵触的承诺。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章。2.任何增减条款均不得改变本合同的完整性。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）签字：____________________乙方（施工单位）签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.海洋工程建设项目设计图纸及技术资料2.施工单位资质证书3.甲方提供的施工现场条件说明书4.施工进度计划表5.材料设备采购清单6.施工质量保证体系文件7.安全生产管理制度8.环境保护措施9.合同签订时双方确认的补充协议10.争议解决过程中的相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付工程款项。未按合同约定提供设计图纸、技术资料等。未保障施工现场的安全、文明施工。2.乙方违约：未按合同约定完成工程。施工过程中出现质量问题。违反施工现场的安全、文明施工规定。违约行为的认定：违约行为应以书面形式通知对方。违约行为的认定需依据合同条款及相关法律法规。三、法律名词及解释：1.合同法：指调整平等主体之间合同关系的法律。2.建筑法：指调整建筑工程活动的法律。3.海洋环境保护法：指调整海洋环境保护活动的法律。4.海洋工程建设项目管理规定：指规范海洋工程建设项目管理的行政法规。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。6.违约金：指一方违约时，应向对方支付的一定金额的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到不可预见的技术难题。解决办法：双方协商确定解决方案，必要时可邀请第三方专业机构提供技术支持。2.问题：材料设备采购过程中出现质量问题。解决办法：及时更换合格的材料设备，并追究供应商的责任。3.问题：施工进度延误。解决办法：分析延误原因，采取措施加快施工进度，必要时可调整合同工期。4.问题：施工现场安全管理问题。解决办法：加强施工现场安全管理，定期进行安全检查，确保施工安全。5.问题：争议解决困难。解决办法：按照合同约定的争议解决方式，通过协商、调解、仲裁或诉讼途径解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及资格：第三方名称：（请填写第三方全称）第三方资格：具有相关资质，能够提供合同所需服务。2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供优质、高效的服务。第三方应承担因其服务不当造成的损失或损害。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付服务费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件。4.第三方义务：第三方应遵守国家法律法规和合同约定。第三方应配合甲方和乙方的工作，确保项目顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方对施工过程中的问题提出合理解决方案。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在工程中所获得的经济利益。甲方应保证乙方在工程中所获得的技术和管理经验。3.甲方的违约及限制条款：若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工。甲方不得要求乙方低于市场价格进行材料设备采购。甲方不得限制乙方在工程中所获得的技术和管理经验。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和报告。甲方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。2.甲方利益条款：乙方应保证工程质量，符合国家相关标准和规范。乙方应保证工程进度，按时完成工程。3.乙方的违约及限制条款：若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。乙方不得在施工过程中泄露甲方商业秘密。乙方不得要求甲方支付高于合同约定的费用。全文完。二零二四年海洋工程建设项目施工合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证5.工程进度安排5.1工程进度计划5.2进度调整5.3进度延误责任6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保修金7.保险责任7.1保险范围7.2保险金额7.3保险期限7.4保险费用8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1知识产权12.2保密12.3违约金12.4法律适用13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程质量检验标准13.3附件三：进度款支付计划13.4附件四：保险合同14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1施工单位：海洋工程有限责任公司1.1.2招标单位：海洋资源开发有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1施工单位法定代表人：1.2.2招标单位法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.1.1海洋油气平台建设项目2.2项目地点2.2.1省市海域2.3项目规模2.3.1平台尺寸：长100米，宽50米，高30米2.3.2设计寿命：20年2.4项目工期2.4.1施工工期：自合同生效之日起12个月3.工程范围及内容3.1工程范围3.1.1平台主体结构3.1.2平台配套设施3.1.3海底管线3.2工程内容3.2.1平台基础施工3.2.2平台主体结构施工3.2.3平台配套设施安装3.2.4海底管线铺设3.3工程量清单3.3.1平台主体结构：混凝土浇筑、钢结构制作及安装等3.3.2平台配套设施：生活区、作业区、动力系统等3.3.3海底管线：管道铺设、防腐、电缆敷设等4.工程质量要求4.1质量标准4.1.1符合国家标准《海洋石油平台设计规范》4.1.2达到合同约定的质量要求4.2质量检验4.2.1施工过程中进行质量检验4.2.2隐蔽工程完成后进行隐蔽工程验收4.2.3工程竣工验收4.3质量保证4.3.1施工单位负责工程质量的保证4.3.2工程保修期为自工程竣工验收合格之日起5年5.工程进度安排5.1工程进度计划5.1.1平台主体结构施工：3个月5.1.2平台配套设施安装：4个月5.1.3海底管线铺设：5个月5.2进度调整5.2.1因不可抗力等因素导致进度延误，经双方协商一致，可调整进度计划5.2.2调整后的进度计划需经双方签字确认5.3进度延误责任5.3.1因施工单位原因导致进度延误，施工单位承担相应的责任5.3.2因招标单位原因导致进度延误，招标单位承担相应的责任6.工程款支付方式6.1预付款6.1.1合同签订后5个工作日内，施工单位收到招标单位支付的预付款6.1.2预付款金额为合同总额的10%6.2进度款6.2.1每完成一定比例的工程量，施工单位向招标单位提出进度款申请6.2.2招标单位在收到申请后5个工作日内支付进度款6.3结算款6.3.1工程竣工验收合格后，施工单位向招标单位提出结算款申请6.3.2招标单位在收到申请后30个工作日内支付结算款6.4保修金6.4.1保修金金额为合同总额的5%6.4.2保修期满后，如无质量问题，保修金全额退还施工单位8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.1.1因不可抗力导致合同无法履行或履行存在重大困难的8.1.2因国家政策、法律法规变更导致合同内容需调整的8.2合同解除条件8.2.1双方协商一致解除合同的8.2.2一方违约，经另一方催告后仍未采取补救措施的8.2.3因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认无法继续履行的8.3合同变更及解除程序8.3.1双方应书面通知对方，说明变更或解除合同的理由8.3.2经双方协商一致，签订书面变更或解除合同协议8.3.3协议签订后，原合同相应条款失效9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工单位未按合同约定完成工程或质量不合格的9.1.2招标单位未按合同约定支付工程款的9.1.3双方违反合同保密条款的9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等9.2.2违约金按合同总额的5%计算9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可向人民法院提起诉讼10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序10.2.1争议发生后，双方应在30日内提交仲裁申请10.2.2仲裁委员会应在收到申请后60日内作出仲裁裁决10.3争议解决地点10.3.1仲裁地点为合同签订地11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同并加盖公章11.1.2合同经双方法定代表人签字或盖章11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.3合同终止程序11.3.1合同终止后，双方应进行工程结算11.3.2结算完成后，合同终止12.其他约定事项12.1知识产权12.1.1施工单位在施工过程中产生的技术成果，归招标单位所有12.2保密12.2.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露12.3违约金12.3.1违约金按合同总额的5%计算，但最高不超过人民币万元12.4法律适用12.4.1本合同适用中华人民共和国法律13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程质量检验标准13.3附件三：进度款支付计划13.4附件四：保险合同14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期：2024年X月X日14.2合同生效日期：合同签署之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1本合同中“第三方”是指除合同双方之外的独立法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询机构、融资机构、保险机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于：1.2.1提供设计、监理、检测、咨询等专业服务；2.提供融资、保险等金融服务；3.提供技术支持、设备租赁等辅助服务。2.第三方介入的程序2.1合同双方同意，在必要时可引入第三方参与本合同的实施。2.2第三方介入前，合同双方应就第三方的职责、权利和义务进行协商，并签订补充协议。2.3补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。3.第三方责任限额3.1.1第三方直接承担的责任限额，不超过其提供的服务的合同金额；3.1.2第三方因自身过错导致合同双方遭受的损失，按照实际损失的一定比例（如10%）承担赔偿责任。4.第三方权利和义务4.1.1按照合同约定，独立行使职权，不受合同双方干预；4.1.2在其职责范围内，获取合同双方提供的相关资料和信息；4.1.3对合同双方违反合同约定或侵害其合法权益的行为，有权提出异议或采取法律行动。4.2.1按照合同约定，提供专业、高效的服务；4.2.2对合同双方提供的信息和资料保密；4.2.3遵守国家法律法规和行业标准；4.2.4在其职责范围内，对合同执行过程中出现的问题及时提出建议和解决方案。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系：5.1.1第三方与合同双方之间是独立的合同关系，与合同双方无隶属关系；5.1.2第三方对合同双方的责任，仅限于其提供的服务的范围和合同约定。5.2第三方与合同双方的责任划分：5.2.1第三方在其职责范围内，对因其自身原因导致的损失承担责任；5.2.2合同双方对其自身在合同执行过程中的责任承担责任；5.2.3第三方与合同双方因合同执行过程中产生的争议，按照本合同的争议解决条款处理。6.第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更：6.1.1合同双方可协商一致，对第三方的职责、权利和义务进行调整；6.1.2变更需书面通知第三方，并签订补充协议。6.2第三方介入的解除：6.2.1合同双方可协商一致，解除第三方介入；6.2.2解除需书面通知第三方，并签订解除协议。7.第三方介入的保密7.1第三方对本合同内容及合同双方提供的信息负有保密义务，未经合同双方同意，不得向任何第三方泄露。8.补充协议的签署8.1合同双方与第三方签订的补充协议，应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：1.1包含所有工程项目的详细描述和计量单位；1.2列明每个工程项目的预计工程量；1.3工程量清单应与合同条款中的工程范围一致；1.4工程量清单应由施工单位编制，经招标单位审核确认。2.附件二：工程质量检验标准详细要求和说明：2.1列明工程质量检验的项目、标准和方法；2.2检验标准应符合国家相关标准和合同约定；2.3工程质量检验标准应由施工单位编制，经招标单位审核确认。3.附件三：进度款支付计划详细要求和说明：3.1列明每个付款节点对应的工程进度和付款金额；3.2进度款支付计划应与工程进度计划相一致；3.3进度款支付计划应由施工单位编制，经招标单位审核确认。4.附件四：保险合同详细要求和说明：4.1列明保险范围、保险金额和保险期限；4.2保险合同应由施工单位与保险公司签订；4.3保险合同副本应提交招标单位备案。5.附件五：第三方介入补充协议详细要求和说明：5.1列明第三方介入的具体事项、职责和权利；5.2补充协议应由合同双方与第三方共同签署；5.3补充协议应与本合同具有同等法律效力。6.附件六：争议解决协议详细要求和说明：6.1列明争议解决的途径和程序；6.2争议解决协议应由合同双方共同签署；6.3争议解决协议应与本合同具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为及责任认定标准：1.1施工单位未按合同约定完成工程或质量不合格责任认定：施工单位应承担返工、修复或重做的责任，并赔偿由此造成的损失。1.2招标单位未按合同约定支付工程款责任认定：招标单位应支付逾期付款利息，并赔偿由此造成的损失。1.3第三方未按合同约定提供服务责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。1.4双方违反合同保密条款责任认定：违约方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。2.违约行为示例说明：2.1施工单位未按合同约定完成工程示例：施工单位未在合同约定的工期内完成主体结构施工，导致工程延期。2.2招标单位未按合同约定支付进度款示例：招标单位未在合同约定的付款节点支付进度款，导致施工单位资金周转困难。2.3第三方未按合同约定提供服务示例：设计单位未按合同约定完成设计工作，导致工程进度延误。全文完。二零二四年海洋工程建设项目施工合同4合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止条件1.6合同履行地点1.7合同总价及支付方式第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程建设标准2.6工程建设周期第三章工程设计及施工要求3.1设计依据3.2设计内容3.3施工图纸3.4施工工艺3.5施工质量控制标准3.6施工安全要求第四章合同双方责任与义务4.1承包方责任4.2招标方责任4.3支持与配合4.4保密义务4.5责任追究第五章工程进度管理5.1工程进度计划5.2进度调整5.3进度延误处理5.4进度验收第六章工程质量管理6.1质量标准6.2质量检验6.3质量事故处理6.4质量保证期第七章工程安全与环境保护7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3环境保护措施7.4事故应急预案第八章合同价格及支付8.1合同总价8.2价格组成8.3支付方式8.4付款时间8.5逾期付款处理第九章合同变更及解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用第十一章合同解除与终止11.1解除条件11.2解除程序11.3终止条件11.4终止程序第十二章合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3附件清单第十三章合同签订与生效13.1合同签订13.2合同生效第十四章其他14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效日期14.4合同变更及解除14.5合同终止合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年海洋工程建设项目施工合同”。1.2合同双方1.2.1承包方：[承包方名称]1.2.2招标方：[招标方名称]1.3合同签订日期本合同签订日期为[签订日期]。1.4合同生效日期本合同自签订之日起生效。1.5合同终止条件1.5.1工程按期完工并验收合格；1.5.2双方协商一致解除合同；1.5.3因不可抗力导致合同无法履行。1.6合同履行地点合同履行地点为[工程地点]。1.7合同总价及支付方式1.7.1合同总价为人民币[总价]元。1.7.2支付方式：[支付方式详情]第二章工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程地点]2.3工程规模[工程规模描述]2.4工程建设内容[工程建设内容详情]2.5工程建设标准[工程建设标准详情]2.6工程建设周期[工程建设周期详情]第三章工程设计及施工要求3.1设计依据[设计依据详情]3.2设计内容[设计内容详情]3.3施工图纸[施工图纸详情]3.4施工工艺[施工工艺详情]3.5施工质量控制标准[施工质量控制标准详情]3.6施工安全要求[施工安全要求详情]第四章合同双方责任与义务4.1承包方责任4.1.1按照合同约定完成工程建设和施工任务；4.1.2确保工程质量、安全、进度；4.1.3按时提交工程结算文件。4.2招标方责任4.2.1提供工程所需的设计图纸、施工资料；4.2.2协助承包方办理施工许可证等相关手续；4.2.3按时支付工程款项。4.3支持与配合4.3.1承包方在施工过程中需要招标方提供支持与配合的，招标方应及时予以协助；4.3.2双方应就施工过程中的问题及时沟通、协商解决。4.4保密义务4.4.1双方对本合同内容以及工程实施过程中的技术、经济信息负有保密义务；4.4.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露。4.5责任追究4.5.1因一方违约导致合同无法履行，违约方应承担相应的违约责任；4.5.2因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。第五章工程进度管理5.1工程进度计划5.1.1承包方应编制详细的工程进度计划，经招标方审核后执行；5.1.2进度计划应包括各阶段的开始和结束时间、关键节点等。5.2进度调整5.2.1因设计变更、材料供应等原因导致进度延误，承包方应提前通知招标方；5.2.2双方应协商确定进度调整方案。5.3进度延误处理5.3.1因承包方原因导致进度延误，承包方应承担相应的延误责任；5.3.2因招标方原因导致进度延误，招标方应承担相应的延误责任。5.4进度验收5.4.1工程按期完工后，承包方应组织验收；5.4.2验收合格后，招标方应在[验收合格后时间]内支付尾款。第六章工程质量管理6.1质量标准6.1.1工程质量应符合国家有关标准和规范；6.1.2工程质量应满足招标方的要求。6.2质量检验6.2.1承包方应按照合同约定和工程质量标准进行质量检验；6.2.2招标方有权对工程质量进行监督和检查。6.3质量事故处理6.3.1发生质量事故，承包方应立即采取措施进行处理；6.3.2招标方有权要求承包方对质量事故进行调查和处理。6.4质量保证期6.4.1工程质量保证期为[保证期]年；6.4.2在保证期内，如因承包方原因导致工程质量问题，承包方应负责修复或赔偿。第八章合同价格及支付8.1合同总价8.1.1本合同总价为人民币[总价]元，大写：[大写金额]。8.2价格组成8.2.1工程直接费用；8.2.2间接费用；8.2.3利润；8.2.4其他费用。8.3支付方式8.3.1预付款：合同签订后[预付款比例]%的合同总价，即人民币[预付款金额]元；8.3.2进度款：按月进度支付，每月支付上个月完成的工程量的[进度款比例]%；8.3.3验收款：工程验收合格后支付[验收款比例]%的合同总价；8.3.4尾款：工程完工并验收合格后，支付剩余的[尾款比例]%。8.4付款时间8.4.1预付款：合同签订后[预付款期限]内支付；8.4.2进度款：每月[进度款支付日期]前支付；8.4.3验收款：验收合格后[验收款支付期限]内支付；8.4.4尾款：工程完工并验收合格后[尾款支付期限]内支付。8.5逾期付款处理8.5.1如招标方逾期支付款项，应向承包方支付[逾期付款利息比例]%的违约金；8.5.2承包方有权暂停工程，直至收到应付款项。第九章合同变更及解除9.1变更条件9.1.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因需要变更合同内容的。9.2变更程序9.2.1承包方提出变更申请，招标方审核同意后，双方签署变更协议。9.3解除条件9.3.1合同双方协商一致；9.3.2因不可抗力导致合同无法履行；9.3.3一方严重违约。9.4解除程序9.4.1提出解除合同的一方应书面通知另一方；9.4.2双方应在收到解除通知后[解除通知期限]内签署解除协议。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决；10.1.2仲裁；10.1.3诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应友好协商解决争议；10.2.2协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁；10.2.3仲裁不成的，向[法院名称]提起诉讼。10.3争议解决费用10.3.1仲裁或诉讼费用由败诉方承担。第十一章合同解除与终止11.1解除条件同第九章9.3解除条件。11.2解除程序同第九章9.4解除程序。第十二章合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3附件清单第十三章合同签订与生效13.1合同签订本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2合同生效本合同自[生效日期]起生效。第十四章其他14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效日期14.4合同变更及解除14.5合同终止承包方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：招标方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方项目管理权1.1.1甲方有权对工程进行全面管理，包括但不限于工程设计、施工进度、质量、安全、环境保护等方面。1.1.2甲方应制定详细的项目管理计划，并对项目实施过程中的各项活动进行监督和协调。1.2甲方决策权1.2.1甲方有权对工程变更、设计调整、施工方案等进行决策。1.2.2甲方应确保决策符合国家相关法律法规和行业标准。1.3甲方支付责任1.3.1甲方应按照合同约定及时支付工程款项，确保承包方资金链稳定。1.3.2甲方因延误付款导致承包方产生额外损失的，应承担相应责任。1.4甲方责任追究1.4.1甲方对因自身原因导致工程延误、质量事故、安全事故等承担责任。1.4.2甲方应承担因自身原因导致工程损失的全部费用。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方施工自主权2.1.1乙方有权根据工程实际情况和施工经验，对施工方案进行调整。2.1.2乙方应确保施工方案的合理性和可行性。2.2乙方质量控制权2.2.1乙方有权对工程质量进行严格控制，确保工程质量达到合同约定标准。2.2.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时处理。2.3乙方进度管理权2.3.1乙方有权根据工程实际情况和施工进度，对工程进度计划进行调整。2.3.2乙方应确保工程按期完工，并对因自身原因导致的进度延误承担责任。2.4乙方责任追究2.4.1乙方对因自身原因导致工程延误、质量事故、安全事故等承担责任。2.4.2乙方应承担因自身原因导致工程损失的全部费用。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责3.1.1中介机构应负责对合同履行情况进行监督和协调，确保合同各方权益。3.1.2中介机构应定期向甲方和乙方提交项目进展报告。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由甲方和乙方按比例承担。3.2.2中介机构费用应在合同签订时一次性支付。3.3中介机构责任3.3.1中介机构应对其监督和协调过程中的失误承担责任。3.3.2中介机构应确保其工作符合国家相关法律法规和行业标准。3.4中介机构变更3.4.1如需更换中介机构，双方应协商一致，并签署变更协议。3.4.2更换中介机构不得影响合同履行的正常进行。3.5中介机构终止3.5.1中介机构在合同履行过程中出现重大失误，经甲方和乙方协商一致后，可终止其职责。3.5.2中介机构终止后，其剩余职责由甲方或乙方指定其他中介机构承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计文件2.施工图纸3.项目管理计划4.施工方案5.质量控制计划6.安全生产措施7.环境保护措施8.付款计划9.变更协议10.争议解决协议11.中介机构服务协议12.合同附件清单二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方：未按合同约定支付工程款项。未经乙方同意擅自变更设计或施工方案。因甲方原因导致工程延误。乙方：未按合同约定完成工程建设和施工任务。工程质量不符合合同约定标准。未按合同约定采取安全生产措施。2.违约行为认定：违约行为发生时，另一方应及时通知违约方。违约方应在接到通知后[违约行为处理期限]内采取纠正措施。如违约方未采取纠正措施，另一方有权采取法律手段追究违约责任。三、法律名词及解释：1.合同：是指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约责任：是指合同当事人违反合同约定，应当承担的民事责任。4.仲裁：是指当事人根据仲裁协议，自愿将争议提交仲裁委员会仲裁，仲裁委员会作出具有法律效力的裁决。5.诉讼：是指当事人通过人民法院解决争议，人民法院依法作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付工程款项。解决办法：乙方应及时催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方可暂停工程，并要求甲方支付违约金。2.问题：工程进度延误。解决办法：双方应协商确定进度调整方案，并采取有效措施加快工程进度。3.问题：工程质量问题。解决办法：乙方应及时采取措施进行修复，并承担修复费用。五、所有应用场景：1.海洋工程建设项目施工合同适用于各类海洋工程项目的施工建设。2.适用于甲方为招标方，乙方为承包方的合作模式。3.适用于有第三方中介机构参与的项目管理。4.适用于合同双方在合同履行过程中可能出现的各种情况。全文完。二零二四年海洋工程建设项目施工合同5合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（施工单位）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，在此填写相关方名称、地址、联系人、联系电话等信息）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方和乙方在海洋工程建设项目施工过程中的