2025版土石方工程补充协议（施工合同终止及清算）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版土石方工程补充协议（施工合同终止及清算）本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2专用名词解释2.合同背景2.1项目概况2.2施工合同终止原因2.3清算依据3.工程量清单3.1工程量清单编制依据3.2工程量清单内容3.3工程量清单调整4.清算原则与方法4.1清算原则4.2清算方法4.3清算时间节点5.付款方式与进度款5.1付款方式5.2进度款支付条件5.3进度款支付时间6.结算与支付6.1结算依据6.2结算方式6.3支付方式7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决地点8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止程序9.3合同终止后的处理10.合同生效与期限10.1合同生效条件10.2合同期限11.其他约定事项11.1不可抗力11.2保密条款11.3合同附件12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：付款进度表12.3附件三：争议解决程序13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.合同备案与生效14.1备案手续14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指2024版土石方工程补充协议（施工合同终止及清算）。1.1.2“甲方”指委托施工方进行土石方工程的单位或个人。1.1.3“乙方”指承担土石方工程施工的施工单位。1.1.4“工程”指甲方委托乙方施工的土石方工程。1.1.5“合同金额”指本合同约定的工程总价款。1.1.6“工程量清单”指本合同附件一中的工程量清单。1.1.7“进度款”指根据工程进度分期支付的款项。1.2专用名词解释1.2.1“施工合同终止”指由于特定原因，双方协商一致或根据法律规定终止原施工合同。1.2.2“清算”指对已完成的工程量进行核实、结算和支付剩余款项的过程。2.合同背景2.1项目概况2.1.1工程名称：[工程名称]2.1.2工程地点：[工程地点]2.1.3工程规模：[工程规模]2.1.4工程类型：[工程类型]2.2施工合同终止原因2.2.1由于[具体原因]，双方同意终止原施工合同。2.3清算依据2.3.1本合同以原施工合同及附件、工程量清单、实际完成工程量、合同约定的价格等作为清算依据。3.工程量清单3.1工程量清单编制依据3.1.1编制依据为原施工合同附件中的工程量清单。3.2工程量清单内容3.2.1列明工程名称、规格、数量、单位、单价、合价等。3.3工程量清单调整3.3.1如有实际完成工程量与清单不符，经双方确认后进行调整。4.清算原则与方法4.1清算原则4.1.1公平、公正、合理。4.1.2依据合同约定和实际完成情况。4.2清算方法4.2.1根据工程量清单和实际完成情况计算工程量。4.2.2按合同约定的单价计算工程款。4.2.3考虑合同约定的调整因素，如材料价格变动、工程量增减等。4.3清算时间节点4.3.1清算工作应在合同终止后[具体时间]内完成。5.付款方式与进度款5.1付款方式5.1.1付款方式为银行转账。5.2进度款支付条件5.2.1根据工程进度达到合同约定的节点。5.3进度款支付时间5.3.1每次进度款支付后[具体时间]内完成。6.结算与支付6.1结算依据6.1.1以实际完成工程量、合同约定单价、调整因素等作为结算依据。6.2结算方式6.2.1根据结算结果，一次性支付剩余款项。6.3支付方式6.3.1支付方式为银行转账。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1提起诉讼前，应书面通知对方，并给予对方[具体时间]的解决期限。8.2.2诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有裁定。8.3争议解决地点8.3.1争议解决地点为合同签订地。9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合合同要求。9.1.2甲方未按合同约定支付款项。9.1.3双方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担9.2.1乙方违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2甲方违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿标准9.3.1违约赔偿标准根据实际情况和合同约定确定。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2发生不可抗力事件，经双方确认无法继续履行合同。10.2合同终止程序10.2.1发生合同解除或终止情形，双方应立即书面通知对方。10.2.2在合同终止后，双方应尽快完成清算工作。10.3合同终止后的处理10.3.1合同终止后，乙方应将工程现场清理完毕，并移交给甲方。10.3.2双方应按照合同约定处理剩余款项。11.合同生效与期限11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后生效。11.1.2经合同签订地工商行政管理部门备案。11.2合同期限11.2.1合同自生效之日起至清算完毕之日止。12.其他约定事项12.1不可抗力12.1.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。12.1.2发生不可抗力事件，双方应相互理解，合理调整合同履行期限。12.2保密条款12.2.1双方对本合同内容负有保密义务。12.2.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。12.3合同附件12.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分。13.合同签署13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点13.2.1本合同签署地为[具体地点]。13.3签署人13.3.1甲方代表：[姓名]，职务：[职务]。13.3.2乙方代表：[姓名]，职务：[职务]。14.合同备案与生效14.1备案手续14.1.1本合同签订后，双方应办理合同备案手续。14.2合同生效日期14.2.1本合同自备案之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同选定的或由法律、法规规定的，参与合同履行、监督、评估或提供专业服务的主体。15.1.2第三方不包括合同当事人及其关联方。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于：工程监理、质量检测、造价咨询、法律顾问等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应在本合同签订后[具体时间]内，共同选定第三方。15.3.2第三方选定后，甲乙双方应与第三方签订相应协议，明确各方的权利义务。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时，甲乙双方的责任不因第三方的介入而免除或转移。16.2甲乙双方应确保第三方能够独立、公正地履行职责。17.第三方责任17.1第三方应按照相关法律法规和协议约定，履行其职责。17.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的责任。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额由甲乙双方与第三方在协议中约定。18.2第三方责任限额应包括但不限于：18.2.1第三方在履行职责过程中产生的直接经济损失。18.2.2第三方因违反协议约定造成的甲乙双方的间接经济损失。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不对甲乙双方之间的争议承担责任。19.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。20.第三方介入的费用20.1第三方介入的费用由甲乙双方按照协议约定分摊。20.2第三方介入的费用包括但不限于：20.2.1第三方的服务费用。20.2.2第三方履行职责过程中产生的其他费用。21.第三方介入的变更与解除21.1第三方介入的变更或解除，需经甲乙双方和第三方协商一致。21.2第三方介入的变更或解除，不影响本合同的继续履行。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。22.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。23.第三方介入的终止23.1第三方介入终止的条件由甲乙双方与第三方在协议中约定。23.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、合价等。工程量清单应与合同约定一致。附件一为合同不可分割的一部分。2.附件二：付款进度表详细要求：列明每个进度款的支付节点、金额、支付条件等。付款进度表应与合同约定一致。附件二为合同不可分割的一部分。3.附件三：争议解决程序详细要求：明确争议解决的步骤、时间、地点等。争议解决程序应简洁、明确，便于操作。附件三为合同不可分割的一部分。4.附件四：第三方介入协议详细要求：明确第三方的职责、权利、义务等。协议内容应与合同约定一致。附件四为合同不可分割的一部分。5.附件五：不可抗力事件清单详细要求：列明可能发生的不可抗力事件。清单内容应具体、全面。附件五为合同不可分割的一部分。6.附件六：保密协议详细要求：明确双方保密义务的范围、期限等。协议内容应合法、有效。附件六为合同不可分割的一部分。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合合同要求。甲方未按合同约定支付款项。双方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：乙方违约：赔偿甲方因乙方违约造成的直接经济损失。支付违约金，违约金比例根据合同约定。如因乙方违约导致工程延期，乙方应承担相应责任。甲方违约：赔偿乙方因甲方违约造成的直接经济损失。支付违约金，违约金比例根据合同约定。如因甲方违约导致工程进度延误，甲方应承担相应责任。示例说明：乙方未按合同约定在规定时间内完成工程，导致工程延期一个月。甲方要求乙方赔偿因延期造成的损失，乙方应赔偿甲方因延期造成的直接经济损失，并支付合同约定的违约金。全文完。2024版土石方工程补充协议（施工合同终止及清算）1本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的1.3合同生效日期2.工程终止原因2.1施工合同终止的具体原因2.2相关责任主体2.3工程终止的时间节点3.清算程序3.1清算启动条件3.2清算组织机构3.3清算流程3.4清算期间的权利义务4.工程量清单4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单内容4.3工程量清单审核5.工程价款5.1工程价款计算方法5.2工程价款调整5.3工程价款支付6.工程质量6.1工程质量标准6.2工程质量验收6.3质量问题处理7.保修责任7.1保修范围7.2保修期限7.3保修费用8.风险责任8.1风险责任划分8.2风险事故处理8.3风险责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同终止后的权益处理11.1合同终止后的工程资料11.2合同终止后的工程设施11.3合同终止后的债权债务处理12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更后的效力13.违约责任13.1违约行为类型13.2违约责任承担13.3违约责任追究14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的本合同旨在明确双方在土石方工程施工合同终止后的清算程序、工程量、工程价款、质量、保修、风险责任、争议解决等方面的权利义务，确保双方合法权益。1.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条工程终止原因2.1施工合同终止的具体原因因甲方项目土石方工程原施工合同中约定的工程进度未按期完成，经双方协商一致，决定终止原施工合同。2.2相关责任主体甲方和乙方均为合同终止的责任主体，应承担相应的责任。2.3工程终止的时间节点原施工合同终止时间为2024年3月1日。第三条清算程序3.1清算启动条件在原施工合同终止后，双方应立即启动清算程序。3.2清算组织机构清算组织机构由甲方和乙方共同组成，负责清算工作的实施。3.3清算流程3.3.1双方提供相关资料；3.3.2清算组织机构对资料进行审核；3.3.3确定工程量、工程价款、质量、保修、风险责任等事项；3.3.4双方对清算结果进行确认；3.3.5清算组织机构出具清算报告。3.4清算期间的权利义务3.4.1甲方和乙方应积极配合清算工作；3.4.2双方在清算期间不得擅自处置工程相关资产。第四条工程量清单4.1工程量清单编制依据工程量清单编制依据为原施工合同约定的工程量及双方协商一致的其他工程量。4.2工程量清单内容工程量清单应包括工程名称、规格、数量、计量单位、工程量等。4.3工程量清单审核工程量清单由双方共同审核，如有异议，应在审核期限内提出。第五条工程价款5.1工程价款计算方法工程价款按照原施工合同约定的计价方法计算。5.2工程价款调整在合同执行过程中，如遇政策性调整，工程价款可按调整后的政策重新计算。5.3工程价款支付工程价款支付方式为按月支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。第六条工程质量6.1工程质量标准工程质量标准应符合国家相关规范和标准。6.2工程质量验收工程质量验收由双方共同进行，验收合格后方可进行下一道工序。6.3质量问题处理发现质量问题，乙方应立即采取措施进行处理，并及时通知甲方。第七条保修责任7.1保修范围保修范围包括但不限于原施工合同约定的保修范围。7.2保修期限保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由双方协商确定。7.3保修费用保修费用由乙方承担，具体费用由双方协商确定。第八条风险责任8.1风险责任划分双方应根据工程实际情况，合理划分风险责任，包括但不限于自然灾害、政策调整、不可抗力等因素。8.2风险事故处理发生风险事故时，双方应立即采取措施减少损失，并按照合同约定处理事故。8.3风险责任承担风险责任承担应按照双方约定的责任划分进行，如无约定，由造成损失的一方承担。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构仲裁机构或人民法院由双方协商确定，如未协商一致，则提交甲方所在地的人民法院。9.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算，原则上不超过六十日。第十条合同解除10.1合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力事件导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序合同解除应书面通知对方，并按照约定的程序进行。10.3合同解除后的处理合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并对已发生的事项进行清算。第十一条合同终止后的权益处理11.1合同终止后的工程资料合同终止后，乙方应将所有工程资料完整移交给甲方。11.2合同终止后的工程设施合同终止后，乙方应确保工程设施完整无损，并按照甲方要求进行移交。11.3合同终止后的债权债务处理合同终止后，双方应按照合同约定和实际情况，处理剩余的债权债务。第十二条合同变更12.1合同变更条件（1）法律法规或政策调整；（2）工程实际情况发生重大变化；（3）双方协商一致。12.2合同变更程序合同变更应书面通知对方，并按照约定的程序进行。12.3合同变更后的效力合同变更后，变更内容具有同等法律效力，双方应遵守。第十三条违约责任13.1违约行为类型（1）逾期付款；（2）逾期完成工程；（3）工程质量不符合标准；（4）未履行合同约定的其他义务。13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约责任追究违约责任追究应按照合同约定和法律规定进行。第十四条其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.3合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、工程变更记录、验收报告等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与类型1.1第三方的概念本合同所指的第三方，是指除甲方和乙方之外的，根据合同约定或法律、行政法规规定，参与合同履行、监督、咨询或服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的类型（1）监理方：对工程进度、质量、安全等进行监督；（2）咨询方：提供技术、管理等方面的咨询服务；（3）审计方：对工程成本、财务等进行审计；（4）中介方：协助合同签订、履行、变更等事宜；（5）其他第三方：根据合同约定或实际需要，参与合同履行的其他组织或个人。第二条甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款2.1第三方介入的同意甲方和乙方在合同履行过程中，如需引入第三方，应事先取得对方的书面同意。2.2第三方资质要求引入的第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担相应的责任。2.3第三方费用承担第三方费用由引入方承担，具体费用由双方协商确定。第三条第三方责任限额的明确3.1第三方责任限额的概念第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失，应承担的最高赔偿限额。3.2第三方责任限额的确定（1）第三方资质和条件；（2）第三方履行职责的范围和内容；（3）合同约定；（4）市场行情。3.3第三方责任限额的约定双方应在合同中明确约定第三方责任限额，并在第三方介入协议中予以确认。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系，第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的指示和要求。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务关系，第三方应按照合同约定为乙方提供服务。4.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方的关系为独立第三方关系，第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不得偏袒任何一方。第五条第三方介入的具体规定5.1第三方介入的申请需要第三方介入时，引入方应向对方提出书面申请，并说明第三方介入的原因、类型和预期效果。5.2第三方介入的审查对方应在收到申请后，对第三方介入的必要性、资质和条件进行审查，并在合理期限内给予答复。5.3第三方介入的实施（1）签订第三方介入协议；（2）明确第三方职责和权限；（3）第三方履行职责；（4）第三方提交报告或成果。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）第三方无法履行职责；（4）双方协商一致。6.2第三方介入的终止程序第三方介入终止时，引入方应提前通知对方，并按照约定的程序进行。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议在第三方介入过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。7.2第三方介入的争议解决机构协商不成的，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的保密义务第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露合同内容或涉及商业秘密的信息。第九条第三方介入的法律法规适用第三方介入应遵守中华人民共和国法律、行政法规和部门规章。第十条本条款的效力本条款为合同的重要组成部分，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求和说明：包含工程名称、规格、数量、计量单位、工程量等，需双方共同审核无误。2.工程变更记录详细要求和说明：记录合同履行过程中发生的工程变更，包括变更原因、变更内容、变更金额等。3.工程验收报告详细要求和说明：记录工程验收结果，包括验收时间、验收人员、验收意见等。4.第三方介入协议详细要求和说明：明确第三方介入的类型、职责、权限、费用及保密义务等。5.工程进度报告详细要求和说明：记录工程进度情况，包括完成工作量、剩余工作量、预计完成时间等。6.工程质量检测报告详细要求和说明：记录工程质量检测结果，包括检测时间、检测人员、检测指标及结论等。7.工程安全检查报告详细要求和说明：记录工程安全检查情况，包括检查时间、检查人员、检查内容、存在问题及整改措施等。8.工程结算报告详细要求和说明：记录工程结算情况，包括结算金额、结算依据、结算时间等。9.工程款支付凭证详细要求和说明：记录工程款支付情况，包括支付金额、支付时间、支付方式等。10.争议解决协议详细要求和说明：记录争议解决过程，包括争议内容、解决方式、解决结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期付款违约责任认定标准：超过合同约定的付款期限未支付工程款，视为违约。示例说明：甲方应在每月底前支付当月工程款，如超过约定付款期限未支付，乙方有权要求甲方支付违约金。2.逾期完成工程违约责任认定标准：未按合同约定的工期完成工程，视为违约。示例说明：合同约定工期为3个月，如乙方未在3个月内完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。3.工程质量不符合标准违约责任认定标准：工程不符合国家相关规范和标准，视为违约。示例说明：工程验收时发现质量不符合标准，乙方应立即整改，如整改后仍不符合标准，甲方有权要求乙方承担相应责任。4.未履行合同约定的其他义务违约责任认定标准：未履行合同约定的其他义务，视为违约。示例说明：合同约定乙方负责工程现场的安全管理，如乙方未履行该义务，导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。5.第三方介入违约违约责任认定标准：第三方介入过程中，未履行合同约定的义务，视为违约。示例说明：第三方介入协议约定第三方应按时提交报告，如第三方未按时提交，引入方有权要求第三方支付违约金。6.保密违约违约责任认定标准：泄露合同内容或涉及商业秘密的信息，视为违约。示例说明：第三方在履行职责过程中，泄露了甲乙双方的商业秘密，乙方有权要求第三方承担相应责任。全文完。2024版土石方工程补充协议（施工合同终止及清算）2本合同目录一览1.1合同签订依据1.2合同签订时间1.3合同签订地点1.4合同当事人2.1施工合同终止原因2.2施工合同终止时间2.3施工合同终止程序3.1工程清算范围3.2工程清算程序3.3工程清算时间4.1工程量清单编制4.2工程量清单确认4.3工程量清单调整5.1工程结算依据5.2工程结算程序5.3工程结算时间6.1质量问题处理6.2质量问题责任划分6.3质量问题整改7.1付款方式及时间7.2付款条件及比例7.3付款违约责任8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.1合同附件10.2合同附件内容10.3合同附件效力11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同生效后效力12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.1合同解除或终止后的善后处理14.2合同解除或终止后的资料归档14.3合同解除或终止后的其他事项第一部分：合同如下：1.1合同签订依据1.1.1本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。1.1.2本合同签订依据原《土石方工程施工合同》的相关条款。1.2合同签订时间1.2.1本合同签订时间为2024年X月X日。1.3合同签订地点1.3.1本合同签订地点为：[具体地址]。1.4合同当事人1.4.1甲方：[甲方全称]1.4.2乙方：[乙方全称]2.1施工合同终止原因2.1.1由于[具体原因]，导致原《土石方工程施工合同》无法继续履行。2.2施工合同终止时间2.2.1本合同终止时间为2024年X月X日。2.3施工合同终止程序2.3.1甲方应在合同终止前一个月书面通知乙方，并说明终止原因。2.3.2乙方应在收到甲方通知后X日内确认合同终止。3.1工程清算范围3.1.1本合同清算范围为原《土石方工程施工合同》约定的全部工程内容和已完成工程。3.2工程清算程序3.2.1乙方应提供工程量清单、施工记录、验收报告等相关资料。3.2.2甲方组织相关人员进行工程清算，对乙方提供的资料进行审核。3.3工程清算时间3.3.1本合同清算时间为2024年X月X日至2024年X月X日。4.1工程量清单编制4.1.1乙方应根据实际完成的工程量和工程量清单编制要求，编制工程量清单。4.2工程量清单确认4.2.1甲方应在收到乙方编制的工程量清单后X日内进行确认。4.3工程量清单调整4.3.1如工程量清单有误，双方应协商调整，并签署调整协议。5.1工程结算依据5.1.1本合同工程结算依据原《土石方工程施工合同》约定的结算方式和结算标准。5.2工程结算程序5.2.1乙方应在工程清算完成后，向甲方提交工程结算申请。5.2.2甲方应在收到乙方申请后X日内进行审核，并通知乙方审核结果。5.3工程结算时间5.3.1本合同工程结算时间为2024年X月X日至2024年X月X日。7.1付款方式及时间7.1.1乙方应按照工程结算结果，向甲方提交付款申请。7.1.2甲方应在收到乙方付款申请后X日内，按照约定的付款方式和时间支付款项。7.2付款条件及比例7.2.1付款条件：工程结算结果经双方确认无误。7.2.2付款比例：根据工程进度和合同约定，分阶段支付。7.3付款违约责任7.3.1如甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金比例为[具体比例]%。8.1争议解决方式8.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至[具体地点]的[具体机构]进行调解。8.1.3如调解不成，任何一方均可向[具体法院]提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1调解机构：[具体机构名称]8.2.2法院：[具体法院名称]8.3争议解决程序8.3.1双方应在收到争议通知后X日内提出书面调解申请。8.3.2调解机构应在收到申请后X日内组织调解。8.3.3法院审理程序按《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规执行。9.1合同解除条件9.1.1合同当事人一方有严重违约行为，经另一方催告后仍未履行。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行。9.1.3合同当事人一方提出解除合同，并经另一方同意。9.2合同解除程序9.2.1提出解除方应书面通知另一方。9.2.2另一方在收到通知后X日内未提出异议，视为同意解除。9.2.3双方应签署合同解除协议。9.3合同解除后的处理9.3.1合同解除后，双方应按照合同约定进行清算。9.3.2双方应相互返还已支付的款项。9.3.3双方应妥善处理合同终止后的剩余工作。10.1合同附件10.1.1本合同附件包括但不限于原《土石方工程施工合同》、工程量清单、结算书等。10.2合同附件内容10.2.1附件内容应与本合同内容一致，具有同等法律效力。10.3合同附件效力10.3.1合同附件与本合同共同构成完整的合同文件。10.3.2合同附件的修改或补充，应经双方书面同意，并作为合同的一部分。11.1合同生效条件11.1.1双方签署本合同。11.1.2本合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。11.2合同生效时间11.2.1本合同自双方签署之日起生效。11.3合同生效后效力11.3.1本合同生效后，对双方具有法律约束力。11.3.2双方应严格履行合同约定的义务。12.1合同解除条件12.1.1合同当事人一方有严重违约行为，经另一方催告后仍未履行。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行。12.1.3合同当事人一方提出解除合同，并经另一方同意。12.2合同解除程序12.2.1提出解除方应书面通知另一方。12.2.2另一方在收到通知后X日内未提出异议，视为同意解除。12.2.3双方应签署合同解除协议。12.3合同解除后的处理12.3.1合同解除后，双方应按照合同约定进行清算。12.3.2双方应相互返还已支付的款项。12.3.3双方应妥善处理合同终止后的剩余工作。13.1合同终止条件13.1.1合同约定的工程内容已全部完成。13.1.2双方达成终止合同的一致意见。13.1.3合同约定的终止条件成就。13.2合同终止程序13.2.1双方应签署合同终止协议。13.2.2双方应按照协议约定进行清算。13.3合同终止后的处理13.3.1合同终止后，双方应相互返还已支付的款项。13.3.2双方应妥善处理合同终止后的剩余工作。14.1合同解除或终止后的善后处理14.1.1双方应妥善处理合同解除或终止后的工程收尾工作。14.1.2双方应相互返还已支付的款项。14.2合同解除或终止后的资料归档14.2.1双方应将合同解除或终止后的相关资料归档保存。14.2.2归档资料应包括但不限于合同文本、结算书、验收报告等。14.3合同解除或终止后的其他事项14.3.1双方应按照法律法规和相关政策处理合同解除或终止后的其他事项。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，在本合同履行过程中，根据合同约定或甲乙双方共同决定，介入合同履行、争议解决或其他相关活动的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的情形15.2.1.1合同履行过程中需要专业评估、鉴定或检测。15.2.1.2双方发生争议，需要第三方进行调解或仲裁。15.2.1.3需要第三方提供技术支持或咨询服务。15.3第三方责权利15.3.1第三方的责任：15.3.1.1第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求，独立、公正、客观地履行其职责。15.3.1.2第三方应对其提供的评估、鉴定、检测、调解、仲裁、技术支持或咨询服务的结果负责。15.3.1.3第三方应遵守相关法律法规，不得泄露合同双方的商业秘密。15.3.2第三方的权利：15.3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。15.3.2.2第三方有权按照合同约定或甲乙双方的要求，收取相应的服务费用。15.3.3第三方的义务：15.3.3.1第三方应按时完成其职责范围内的各项工作。15.3.3.2第三方应保持独立性，不得偏袒任何一方。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方介入后，其职责范围仅限于合同约定的具体事项，不涉及合同主体的权利和义务。15.4.2第三方与甲乙双方之间的关系是委托与被委托的关系，第三方不对甲乙双方的其他行为承担责任。15.4.3第三方与甲乙双方以外的其他第三方之间的关系，由第三方自行处理。16.1第三方责任限额16.1.1第三方在本合同履行过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，未约定的，按法律规定执行。16.