版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度木雕工艺品制作木工劳务分包合同协议合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同依据二、合同双方1.合同甲方2.合同乙方三、合同标的1.木雕工艺品种类2.工艺品规格及数量3.工艺品质量要求四、合同期限1.合同开始日期2.合同结束日期3.合同延期及终止条件五、劳务内容1.木工劳务范围2.工艺品制作流程3.技术要求与规范六、材料供应1.材料种类及规格2.材料采购责任3.材料验收标准七、劳务费用1.劳务费用构成2.劳务费用支付方式3.劳务费用调整机制八、进度安排1.工艺品制作进度计划2.进度调整及延误责任3.工期延误赔偿标准九、质量控制1.质量控制体系2.质量检查与验收3.质量问题处理十、知识产权1.知识产权归属2.知识产权保护3.知识产权纠纷解决十一、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违约责任十二、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿标准十三、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十四、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止后的处理合同编号2025年度木雕工艺品制作木工劳务分包合同协议一、合同概述1.合同背景本合同双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就2025年度木雕工艺品制作木工劳务分包事宜达成如下协议。2.合同目的本合同的目的是明确甲乙双方的权利义务,确保2025年度木雕工艺品制作任务的顺利完成。3.合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关行业规范制定。二、合同双方1.合同甲方法定代表人:_______住所:_______2.合同乙方法定代表人:_______住所:_______三、合同标的1.木雕工艺品种类乙方根据甲方提供的木雕工艺品设计图纸和要求,制作各类木雕工艺品。2.工艺品规格及数量详见附件一:木雕工艺品规格及数量表。3.工艺品质量要求详见附件二:木雕工艺品质量标准。四、合同期限1.合同开始日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.合同结束日期本合同约定工期为_______天,自合同生效之日起计算。3.合同延期及终止条件如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商一致,签订书面延期协议。如乙方未按约定时间完成木雕工艺品制作,甲方有权解除合同。五、劳务内容1.木工劳务范围乙方负责木雕工艺品的制作,包括但不限于选材、加工、雕刻、组装等工序。2.工艺品制作流程详见附件三:木雕工艺品制作流程。3.技术要求与规范乙方应严格按照甲方提供的木雕工艺品设计图纸和工艺要求进行制作,确保产品质量。六、材料供应1.材料种类及规格详见附件四:木雕工艺品材料清单及规格。2.材料采购责任甲方负责提供木雕工艺品所需的材料,乙方负责材料的验收和管理。3.材料验收标准乙方应在材料到货后_______日内完成验收,并出具验收报告。七、劳务费用1.劳务费用构成劳务费用包括但不限于人工费、材料费、设备折旧费、运输费等。2.劳务费用支付方式甲方应在合同签订后_______日内支付劳务费用的_______%,剩余部分在乙方完成木雕工艺品制作并验收合格后支付。3.劳务费用调整机制如遇国家政策调整、材料价格波动等因素导致劳务费用发生变动,双方应协商一致,调整劳务费用。八、进度安排1.工艺品制作进度计划乙方应按照甲方要求,编制详细的制作进度计划,并报送甲方审核。2.进度调整及延误责任如因乙方原因导致进度延误,乙方应立即通知甲方,并采取措施加快进度。因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的责任。3.工期延误赔偿标准如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付_______元的违约金。九、质量控制1.质量控制体系乙方应建立完善的质量控制体系,确保木雕工艺品的质量符合合同约定。2.质量检查与验收乙方应定期进行质量检查,并配合甲方进行验收。验收合格后方可交付甲方。3.质量问题处理如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,并承担由此产生的费用。十、知识产权1.知识产权归属木雕工艺品的设计图纸、样品等知识产权归甲方所有。2.知识产权保护乙方应采取措施保护甲方知识产权,未经甲方同意,不得擅自复制、传播或使用。3.知识产权纠纷解决如发生知识产权纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、保密条款1.保密内容本合同内容、甲方提供的图纸、技术资料等均为保密信息。2.保密期限保密期限自本合同签订之日起_______年。3.违约责任如乙方违反保密义务,应承担相应的法律责任。十二、违约责任1.违约情形包括但不限于:未按时完成制作、质量不合格、泄露保密信息等。2.违约责任承担乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿标准具体赔偿标准根据实际情况协商确定。十三、争议解决1.争议解决方式双方应友好协商解决合同争议;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决机构如双方同意,可约定仲裁机构解决争议。3.争议解决程序争议解决的具体程序按照所选争议解决方式的相关规定执行。十四、合同解除与终止1.合同解除条件包括但不限于:甲方违约、乙方违约、不可抗力等。2.合同终止条件合同期满或双方协商一致解除合同。3.合同解除与终止后的处理合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余工作,并结算剩余款项。甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________代表人(签字):_________________代表人(签字):_________________签订日期:_________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.设计变更权甲方保留对木雕工艺品设计方案的最终决定权。如需对设计方案进行变更,甲方应提前_______天通知乙方,并书面确认变更内容。乙方应无条件接受甲方的设计变更,并按照变更后的设计方案进行制作。2.材料选择权甲方有权指定木雕工艺品所需的材料品牌、规格和产地。乙方应严格按照甲方的要求采购材料,并确保材料质量符合合同约定。3.制作监督权甲方有权对乙方制作过程进行监督,包括但不限于现场检查、抽检样品等。乙方应积极配合甲方的监督工作,不得拒绝或阻挠。4.付款进度调整权甲方根据乙方完成的工作量和质量,有权调整付款进度。如乙方工作进度滞后或质量不合格,甲方有权暂停支付部分或全部款项。5.争议解决主导权在合同执行过程中,如发生争议,甲方有权决定争议解决的方式和程序。甲方应本着公平、公正的原则,积极寻求双方都能接受的解决方案。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.技术创新权乙方在制作过程中,有权对现有工艺进行技术创新,提高生产效率和产品质量。乙方应将技术创新成果及时告知甲方,并经甲方同意后方可实施。2.材料采购自主权乙方有权根据合同约定和实际情况,自主选择材料供应商和采购方式。乙方应确保所采购的材料符合合同要求,并承担材料质量责任。3.工作进度调整权乙方在保证合同工期和质量的前提下,有权根据实际情况调整工作进度。乙方应提前_______天向甲方报告工作进度调整情况,并经甲方同意后方可实施。4.付款条件谈判权乙方有权与甲方协商确定合理的付款条件和进度。双方应根据乙方的工作量和质量,以及市场行情等因素,共同制定付款方案。5.争议解决主导权在合同执行过程中,如发生争议,乙方有权决定争议解决的方式和程序。乙方应本着公平、公正的原则,积极寻求双方都能接受的解决方案。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介机构职责中介机构负责协调甲乙双方的关系,监督合同执行情况,处理合同争议。中介机构应具备相关资质,并保证其行为的合法性和公正性。2.中介费用承担中介费用由甲乙双方按照约定的比例分担。具体分担比例由双方在合同中明确约定。3.中介机构保密义务中介机构应对合同内容、双方商业秘密等保密信息承担保密义务,不得泄露给任何第三方。4.中介机构责任中介机构在履行职责过程中,如因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的法律责任。5.中介机构更换如甲乙双方对中介机构的服务不满意,可协商更换中介机构。更换后的中介机构应具备与原中介机构相当的资质和能力。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:木雕工艺品规格及数量表2.附件二:木雕工艺品质量标准3.附件三:木雕工艺品制作流程4.附件四:木雕工艺品材料清单及规格5.附件五:设计图纸及样品二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按时完成制作任务;b.乙方制作的木雕工艺品质量不合格;c.乙方泄露甲方商业秘密;d.乙方未按照合同约定支付劳务费用;e.甲方未按照合同约定提供材料或支付款项。2.违约行为的认定:a.甲方有权根据合同约定和实际情况,通过书面通知或现场检查等方式,认定乙方是否存在违约行为;b.乙方应积极配合甲方的认定工作,并提供必要的证据。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间民事权利义务关系的法律。2.劳动法:调整劳动关系,保障劳动者合法权益的法律。3.知识产权:包括著作权、专利权、商标权等,指权利人依法对创造性智力成果享有的专有权利。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方在制作过程中出现技术难题,影响进度。解决办法:乙方应立即向甲方报告,双方共同协商解决方案,必要时可邀请第三方专家提供技术支持。2.问题:甲方未按时提供材料,导致乙方无法正常生产。解决办法:乙方有权要求甲方赔偿因等待材料而产生的损失,并要求甲方按合同约定的时间提供材料。3.问题:双方对质量标准存在争议。解决办法:双方应按照合同约定的质量标准进行验收,如仍有争议,可委托第三方机构进行鉴定。五、所有应用场景:1.甲方为木雕工艺品购买者,乙方为木工劳务分包商;2.甲方为木雕工艺品定制者,乙方为木工制作商;3.甲方为项目甲方,乙方为木工分包单位。全文完。2025年度木雕工艺品制作木工劳务分包合同协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.木雕工艺品制作要求3.1材质要求3.2设计要求3.3制作工艺要求3.4质量要求4.工程量及工程款4.1工程量清单4.2工程款支付方式4.3工程款支付时间5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期5.3施工进度控制措施6.技术服务6.1技术服务内容6.2技术服务期限6.3技术服务费用7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料供应时间8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决期限10.3争议解决费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.违约责任12.1违约责任承担方式12.2违约责任计算方法12.3违约责任赔偿范围13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效与解除后的处理14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:材料清单14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方:木雕工艺品制作1.1.2总包方:建筑装饰工程公司1.2合同双方地址1.2.1分包方地址:市区路号1.2.2总包方地址:市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1分包方法定代表人:1.3.2总包方法定代表人:1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称:木雕工艺品制作工程2.2项目地点:市区小区2.3项目规模:共计100件木雕工艺品2.4项目工期:自2025年1月1日起至2025年6月30日止3.木雕工艺品制作要求3.1材质要求:3.1.1木材要求:选用优质硬木,如榉木、鸡翅木等。3.1.2色泽要求:木材色泽需保持自然,无明显色差。3.2设计要求:3.2.1设计风格:古典中式风格。3.2.2设计图纸:提供完整的设计图纸,包括尺寸、工艺、材料等。3.3制作工艺要求:3.3.1制作工艺:采用传统木雕工艺,保证工艺精湛。3.3.2质量要求:确保工艺品表面光滑,无明显瑕疵。3.4质量要求:3.4.1产品质量:符合国家标准及行业规范。3.4.2检验标准:由双方共同指定的第三方检测机构进行检验。4.工程量及工程款4.1工程量清单:4.1.1桌面工艺品:40件4.1.2宗教工艺品:30件4.1.3装饰品:30件4.2工程款支付方式:4.2.1预付款:合同签订后10个工作日内支付总额的30%。4.2.2进度款:按工程进度支付,每月支付总额的20%。4.2.3验收款:工程完工并验收合格后支付总额的25%。4.2.4保留金:支付总额的5%,合同期满后无质量问题无息退还。4.3工程款支付时间:4.3.1预付款:合同签订后10个工作日内支付。4.3.2进度款:每月5日前支付上月工程款。4.3.3验收款:工程完工验收合格后15个工作日内支付。4.3.4保留金:合同期满后30个工作日内支付。5.施工进度安排5.1施工阶段划分:5.1.1设计阶段:2025年1月1日至2025年1月15日5.1.2制作阶段:2025年1月16日至2025年5月31日5.1.3验收阶段:2025年6月1日至2025年6月30日5.2各阶段工期:5.2.1设计阶段:15天5.2.2制作阶段:4个月5.2.3验收阶段:30天5.3施工进度控制措施:5.3.1制定详细的施工进度计划,确保按时完成各阶段任务。5.3.2定期召开施工进度协调会,及时解决施工过程中出现的问题。5.3.3加强对施工进度的监控,确保工程进度按计划推进。8.技术服务8.1技术服务内容8.1.1提供木雕工艺品的制作技术指导。8.1.2解决制作过程中遇到的技术难题。8.1.3指导并审核木雕工艺品的工艺流程。8.2技术服务期限8.2.1技术服务期限自合同签订之日起至项目验收合格之日止。8.3技术服务费用8.3.1技术服务费用总额为人民币10万元整。8.3.2技术服务费用分阶段支付,具体支付比例参照工程款支付方式。9.材料供应9.1材料供应方式9.1.1总包方负责提供木雕工艺品制作所需的主要材料。9.1.2分包方负责提供辅助材料和部分特殊要求材料。9.2材料质量要求9.2.1所供材料必须符合国家相关质量标准。9.2.2材料供应商需提供产品合格证、质量检测报告等相关证明。9.3材料供应时间9.3.1材料供应时间需与施工进度计划相匹配。9.3.2材料供应延误导致工期延误,责任由材料供应商承担。10.安全生产10.1安全生产责任10.1.1分包方负责施工现场的安全生产。10.1.2总包方对施工现场的安全生产承担监督责任。10.2安全生产措施10.2.1制定安全生产规章制度,确保施工安全。10.2.2定期进行安全生产教育和培训。10.2.3设置必要的安全防护设施。10.3安全生产事故处理10.3.1发生安全生产事故,立即启动应急预案。10.3.2及时上报事故情况,配合相关部门进行调查处理。11.环境保护11.1环境保护责任11.1.1分包方负责施工现场的环境保护工作。11.1.2总包方对施工现场的环境保护承担监督责任。11.2环境保护措施11.2.1遵守国家有关环境保护的法律、法规。11.2.2减少施工过程中的噪声、粉尘等污染。11.3环境污染事故处理11.3.1发生环境污染事故,立即采取有效措施进行治理。11.3.2按照相关规定承担相应的法律责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。12.1.2协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决期限12.2.1争议发生后,双方应在30日内协商解决。12.2.2协商不成,任何一方均有权向人民法院提起诉讼。12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担,具体由法院判决。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.1.3一方严重违约,经另一方书面通知后仍未改正。13.2合同终止条件13.2.1项目完工并验收合格。13.2.2双方协商一致终止合同。13.3合同解除与终止后的处理13.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定办理结算手续。13.3.2未了事项由双方协商解决。14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:材料清单14.3附件三:设计图纸14.4附件四:安全生产规章制度14.5附件五:环境保护措施及应急预案第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中,因特定业务需要而介入合同履行过程中的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业。15.2第三方介入类型15.2.1技术服务方:提供专业技术服务,如设计、监理、检测等。15.2.2材料供应商:提供合同约定的材料。15.2.3中介方:协助合同双方进行信息沟通和业务协调。15.3第三方介入程序15.3.1第三方的介入需经合同双方书面同意。15.3.2第三方介入前,需向合同双方提交相关资质证明和授权文件。15.4第三方责任15.4.1第三方在合同履行过程中应遵守国家法律法规和合同约定。15.4.2第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的法律责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方责任限额由合同双方在合同中约定,并明确写入合同附件。15.5.2第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由合同双方协商确定。16.甲乙方额外条款16.1.1甲乙方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利和义务。16.1.2甲乙方应向第三方提供必要的配合和支持,确保第三方能顺利履行职责。16.1.3甲乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同约定和行业标准。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与分包方17.1.1第三方与分包方的关系为委托与被委托,双方的权利和义务在委托协议中约定。17.1.2分包方应服从第三方的管理和监督,确保项目顺利进行。17.2第三方与总包方17.2.1第三方与总包方的关系为合作与协助,双方的权利和义务在合作协议中约定。17.2.2总包方应监督第三方的履约情况,确保项目质量符合要求。17.3第三方与甲乙方17.3.1第三方与甲乙方的关系为独立第三方,双方的权利和义务在合同中约定。18.第三方介入后的争议解决18.1第三方介入过程中发生的争议,应由合同双方与第三方协商解决。18.1.1协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。18.1.2诉讼过程中,第三方应积极配合法院的调查和处理。18.2第三方介入后的合同变更18.2.1第三方介入后,如需对合同进行变更,应由合同双方与第三方协商一致。18.2.2合同变更后,原合同条款中与第三方相关的部分应予以调整。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括每项工程的具体名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单应详细列出所有工程项目的具体信息,作为工程款支付的依据。2.附件二:材料清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、单价和总价。说明:材料清单应详细列出所有所需材料的详细信息,确保材料的质量和供应。3.附件三:设计图纸详细要求:包括木雕工艺品的整体设计图、局部细节图、尺寸图等。说明:设计图纸应清晰展示木雕工艺品的制作要求和设计风格。4.附件四:安全生产规章制度详细要求:包括施工现场的安全管理制度、操作规程、应急预案等。说明:安全生产规章制度应确保施工现场的安全,防止安全事故的发生。5.附件五:环境保护措施及应急预案详细要求:包括施工现场的环境保护措施、污染处理方法、应急预案等。说明:环境保护措施及应急预案应确保施工现场的环境保护,减少对环境的影响。6.附件六:第三方合作协议详细要求:包括第三方与合同双方的权利义务、责任划分、费用支付等。说明:第三方合作协议应明确第三方在合同履行过程中的职责和责任。7.附件七:验收报告详细要求:包括工程项目的验收结果、质量评价、存在问题等。说明:验收报告应详细记录工程项目的验收情况,作为工程款支付和合同终止的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定的时间完成工程。1.2分包方提供的材料不符合合同约定的质量要求。1.3分包方未按合同约定进行安全生产管理。1.4分包方未按合同约定进行环境保护。1.5分包方未按合同约定支付工程款。1.6总包方未按合同约定提供材料或技术服务。1.7总包方未按合同约定进行安全生产管理。1.8总包方未按合同约定进行环境保护。2.责任认定标准:2.1违约行为发生时,合同双方应立即书面通知对方。2.2违约方应在接到通知后15个工作日内采取补救措施。2.3若违约方未采取补救措施或补救措施无效,违约方应承担相应的违约责任。2.4违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、终止合同等。3.示例说明:3.1分包方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。责任认定:分包方应承担工期延误的违约责任,支付违约金,并赔偿由此给总包方造成的损失。3.2分包方提供的材料不符合合同约定的质量要求,导致工程无法继续进行。责任认定:分包方应承担材料质量问题导致的违约责任,更换合格材料,并赔偿由此给总包方造成的损失。3.3分包方未按合同约定进行安全生产管理,发生安全事故。责任认定:分包方应承担安全生产事故的责任,赔偿由此给总包方和第三方造成的损失。全文完。2025年度木雕工艺品制作木工劳务分包合同协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.工程范围4.1工程内容4.2工程量5.工程进度计划5.1工程阶段划分5.2各阶段工期6.质量要求6.1工程质量标准6.2质量检验与验收7.工程价款7.1工程价款计算方式7.2工程款支付方式7.3预付款、进度款及竣工结算款8.乙方义务与责任8.1施工责任8.2质量保证8.3安全生产9.甲方义务与责任9.1项目组织与管理9.2提供资料与条件9.3工程验收与移交10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.其他约定13.1法律适用13.2合同变更13.3通知与送达14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:合同附件清单第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义本合同是指甲方委托乙方在2025年度内,按照约定的工程范围和质量要求,进行木雕工艺品制作的劳务分包合同。1.2术语解释在合同中使用的术语如下:甲方:指委托乙方进行木雕工艺品制作的单位或个人。乙方:指承接甲方委托的木工劳务分包的施工单位或个人。木雕工艺品:指以木材为原料,经过雕刻、打磨、组装等工艺制成的艺术品。工程范围:指乙方根据甲方要求,需要完成的木雕工艺品制作的具体内容和数量。工程量:指木雕工艺品制作过程中所需的原材料、人工、机械等资源的消耗量。2.合同双方信息2.1甲方信息甲方名称:__________甲方地址:__________甲方联系人:__________联系方式:__________2.2乙方信息乙方名称:__________乙方地址:__________乙方联系人:__________联系方式:__________3.项目概况3.1项目名称2025年度木雕工艺品制作项目3.2项目地点__________省__________市__________区3.3项目规模项目总面积:__________平方米4.工程范围4.1工程内容木雕工艺品的制作,包括但不限于设计、雕刻、打磨、组装等工艺过程。乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行制作。工程范围内所需的辅助材料和设备由乙方自行准备。4.2工程量预计木雕工艺品数量:__________件预计原材料消耗量:__________立方米5.工程进度计划5.1工程阶段划分设计阶段雕刻阶段打磨阶段组装阶段验收阶段5.2各阶段工期设计阶段:__________天雕刻阶段:__________天打磨阶段:__________天组装阶段:__________天验收阶段:__________天6.质量要求6.1工程质量标准严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求执行。木雕工艺品表面应平整光滑,无明显划痕、气泡等缺陷。工艺品组装牢固,连接处无松动。6.2质量检验与验收乙方在工程每个阶段完成后,需进行自检,并向甲方报告。甲方将按照合同约定的质量标准进行验收。如验收不合格,乙方需按甲方要求进行整改,直至合格。7.工程价款7.1工程价款计算方式工程价款根据实际完成工程量和合同约定的单价计算。单价根据材料价格、人工费用、机械使用费用等因素综合确定。7.2工程款支付方式预付款:合同签订后__________个工作日内支付,金额为合同总额的__________%。进度款:每完成合同约定的工程量后__________个工作日内支付,金额为实际完成工程量的__________%。竣工结算款:工程验收合格后__________个工作日内支付,金额为合同总额减去已支付进度款的差额。8.乙方义务与责任8.1施工责任乙方应按照合同约定的工程范围、进度和质量要求,完成木雕工艺品的制作。乙方应确保施工现场的安全,遵守国家有关安全生产的法律法规。乙方应按照甲方要求,及时提供工程进度报告和质量检验报告。8.2质量保证乙方应确保木雕工艺品的质量符合合同约定的标准。乙方应对因自身原因造成的质量问题承担全部责任,并负责无偿修复或更换。乙方应提供必要的质量保证措施,包括但不限于原材料的质量控制、工艺流程的规范执行等。8.3安全生产乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工人员的人身安全。乙方应定期进行安全生产检查,及时发现并消除安全隐患。乙方应按照国家安全生产的要求,为施工人员提供必要的安全防护用品。9.甲方义务与责任9.1项目组织与管理甲方应负责项目的组织与管理,确保项目顺利实施。甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于设计图纸、技术资料、施工场地等。甲方应按照合同约定的时间节点,支付乙方工程款。9.2提供资料与条件甲方应向乙方提供完整的工程设计图纸和技术文件。甲方应确保乙方在施工过程中所需的材料、设备等资源及时到位。甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题,包括但不限于协调相关部门。9.3工程验收与移交甲方应在乙方完成工程后,按照合同约定的质量标准进行验收。甲方应在验收合格后,及时接收并使用木雕工艺品。甲方应在工程验收合格后__________个工作日内,将工程款支付给乙方。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院。11.合同解除与终止11.1合同解除条件任何一方违反合同约定,严重损害对方利益的,对方有权解除合同。发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。11.2合同终止条件合同约定的工程范围和质量要求全部完成,且验收合格。双方协商一致,决定终止合同。12.合同生效与期限12.1合同生效条件双方签字盖章后,本合同自____年____月____日起生效。12.2合同期限本合同有效期为____年,自合同生效之日起计算。13.其他约定13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。13.2合同变更合同的任何变更需经双方书面同意,并签订补充协议。13.3通知与送达任何一方发出的通知,应以书面形式,通过约定的联系方式送达对方。14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:合同附件清单第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与介入目的1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲方和乙方之外的,为履行合同目的而介入合同关系的个人或组织,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。1.2介入目的第三方介入合同关系的目的是为了确保合同的顺利履行,提高工程质量,保障双方的合法权益,以及提高工程管理的效率和透明度。2.第三方介入的类型与职责2.1中介方职责:协助甲方和乙方进行合同谈判、签订合同以及后续的合同履行。权利:收取中介服务费,并保证服务的公正性。2.2监理方职责:对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。权利:有权要求乙方提供工程进度报告和质量检验报告。2.3检测方职责:对木雕工艺品的质量进行检测,确保其符合国家标准和合同要求。权利:有权对不合格的产品提出整改要求。2.4咨询方职责:提供专业的技术或管理咨询服务。权利:根据服务内容收取咨询费。3.第三方介入的流程3.1介入申请3.2第三方选择双方协商确定第三方,并签订相应的服务协议。3.3第三方职责明确双方应与第三方明确其职责、权利和义务,并在合同中予以约定。4.第三方责任限额4.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失的最高赔偿额。4.2责任限额设定第三方的责任限额由双方在合同中约定,可根据第三方的资质、服务内容等因素确定。4.3责任限额的调整如第三方责任限额不足以覆盖损失,双方可协商调整责任限额。5.第三方与其他各方的责任划分5.1甲方与第三方甲方对第三方的选择和监督负责,确保第三方履行合同义务。第三方对甲方负责,确保其提供的服务符合合同要求。5.2乙方与第三方乙方应配合第三方的工作,提供必要的支持和协助。第三方对乙方的工作进行监督,确保其按照合同要求执行。5.3第三方与第三方第三方之间应相互尊重,独立履行各自职责,避免相互干扰。6.第三方介入的终止6.1终止条件合同履行完毕,或第三方完成其职责,或双方协商一致终止第三方介入。6.2终止程序双方应书面通知第三方终止介入,并办理相关手续。6.3终止后的责任第三方应按照合同约定,完成其职责范围内的工作,并提交工作成果。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:列明木雕工艺品制作的各类工程量,包括原材料、人工、机械等。明确各类工程量的计量单位、数量和单价。附上工程量清单的计算依据和方法。2.附件二:施工图纸详细要求和说明:提供木雕工艺品制作的设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。图纸应标注尺寸、材料、工艺要求等关键信息。确保图纸的准确性和可操作性。3.附件三:合同附件清单详细要求和说明:列明所有合同附件的名称、编号和页码。明确附件与合同的关系和重要性。4.附件四:第三方服务协议详细要求和说明:列明第三方服务的具体内容、期限、费用和责任。明确第三方服务的履行方式和验收标准。5.附件五:质量检验报告详细要求和说明:提供木雕工艺品制作过程中的质量检验报告,包括原材料检验、过程检验和最终检验。报告应包含检验结果、检验依据和结论。6.附件六:安全生产检查记录详细要求和说明:记录施工现场的安全生产检查情况,包括检查时间、检查内容、发现的问题和整改措施。确保施工现场的安全。7.附件七:工程进度报告详细要求和说明:定期提供工程进度报告,包括已完成工程量、剩余工程量、工期延误原因等。确保工程按计划进行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的工程进度完成制作。乙方提供的木雕工艺品质量不符合合同要求。甲方未按合同约定支付工程款。第三方未按服务协议履行职责。2.责任认定标准:乙方未按进度完成制作,每延误一天,应支付违约金__________元。乙方提供的木雕工艺品质量不合格,应无条件返工或赔偿损失。甲方未按约定支付工程款,每延误一天,应支付违约金__________元。第三方未按服务协议履行职责,应承担相应的违约责任。3.违约责任示例:乙方提供的木雕工艺品因质量问题被甲方退货,乙方应赔偿损失__________元。甲方在合同约定的时间内未支付工程款,延误支付5天,应支付违约金__________元。第三方在提供咨询服务时出现重大失误,导致甲方损失__________元,第三方应赔偿相应损失。全文完。2025年度木雕工艺品制作木工劳务分包合同协议3合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方(承包方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方:(如有,请在此处填写)二、合同前言2.1背景随着我国木雕工艺品的日益发展,甲方因生产需求,特委托乙方进行2025年度木雕工艺品制作木工劳务分包工作。2.2目的为明确双方的权利和义务,保障双方合法权益,确保木雕工艺品制作木工劳务分包工作的顺利进行,特签订本合同。三、定义与解释3.1专业术语(1)木雕工艺品:指以木材为材料,采用雕刻、打磨、组装等工艺制作的具有艺术价值和实用价值的工艺品。(2)木工劳务分包:指乙方按照甲方要求,承担木雕工艺品制作过程中所需木工劳务的工作。3.2关键词解释(1)甲方:委托方,即2025年度木雕工艺品制作项目的委托单位。(2)乙方:承包方,即承担2025年度木雕工艺品制作木工劳务分包的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成木工劳务分包工作。(2)甲方有权对乙方的工作进行检查,发现质量问题或进度滞后时,有权要求乙方进行整改。(3)甲方应按合同约定支付乙方劳务报酬。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照甲方要求,按时、按质、按量完成木工劳务分包工作。(2)乙方应确保木雕工艺品制作过程中的安全、环保,不得损害他人合法权益。(3)乙方应配合甲方进行工作检查,对甲方提出的问题及时整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效,有效期为一年。5.2合同履行地点乙方在甲方指定的地点进行木雕工艺品制作木工劳务分包工作。5.3合同履行方式乙方应按照甲方提供的图纸、工艺要求及质量标准进行木工劳务分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)合同双方协商一致解除合同,应提前三十日书面通知对方;(2)因不可抗力导致合同无法履行,合同自动终止。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将剩余工作移交甲方;(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算,甲方支付乙方剩余劳务报酬;(3)合同终止后,甲乙双方应按照国家相关规定办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成(1)基本劳务费用:根据乙方提供的劳务人员数量、工种及市场价格计算。(2)材料费:乙方在履行合同过程中,因材料采购产生的相关费用。(3)设备租赁费用:乙方在履行合同过程中,租赁相关设备的费用。(4)其他费用:合同履行过程中,因特殊原因产生的其他费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款。(2)进度款:合同履行过程中,甲方根据乙方完成的工作量,按月支付相应比例的进度款。(3)结算款:合同履行完毕后,甲方在收到乙方提交的结算报告及相关资料后,支付剩余70%的劳务费用。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付。(2)进度款:每月15日前支付上一个月的进度款。(3)结算款:合同履行完毕后30日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付乙方劳务费用时,应提供正规发票。(2)甲方支付乙方劳务费用后,乙方应及时提供相应的劳务工作成果。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付乙方劳务费用的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按日计算,每日万分之五。(2)甲方未按合同约定提供相关资料或设备的,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成合同约定的劳务工作,应向甲方支付违约金,违约金按每日合同总金额的1%计算。(2)乙方在履行合同过程中,因自身原因造成质量问题的,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金,并承担由此给对方造成的损失。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲方提供的木雕工艺品设计图纸、工艺要求等商业秘密;(2)乙方在履行合同过程中获得的甲方商业秘密;(3)双方在合同履行过程中交换的其他商业秘密。9.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式(1)双方均应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、恐怖袭击等社会异常事件;(3)政府行为导致的合同无法履行。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料;(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,双方均不承担责任;(3)不可抗力事件导致合同部分无法履行的,双方应协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)战争、恐怖袭击等社会异常事件;(3)政府行为导致的政策变化。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形;(2)涉及合同主体资格、合同标的等实质性变更的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对木雕工艺品设计图纸、工艺要求的知识产权。(2)乙方在合同履行过程中,不得将甲方提供的商业秘密泄露给任何第三方。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方工作成果的质量监督权。(2)乙方在合同履行过程中,应遵守国家相关法律法规,不得损害他人合法权益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同在履行过程中,如需修改或补充,双方应协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改或补充协议,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协作,共同确保木雕工艺品制作木工劳务分包工作的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应按合同约定提供相关资料和设备;(2)
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年全球及中国电子废弃物回收拆解服务行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球微型矩形电连接器行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球点型可燃气体和有毒气体探测器行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国电磁精密仪器行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球激励应用程序行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球半导体用PFA阀门行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球送粉式金属3D打印机行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国滑动芯组件行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球工业级3D传感器行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国桌面出版 (DTP) 服务行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 肿瘤患者管理
- 四川省成都市高新区2024年七年级上学期语文期末试卷【含答案】
- 2025年中国航空部附件维修行业市场竞争格局、行业政策及需求规模预测报告
- 《应收培训》课件
- 国土空间生态修复规划
- 2024年医疗器械经营质量管理规范培训课件
- DB11T 1136-2023 城镇燃气管道翻转内衬修复工程施工及验收规程
- 2025届浙江省两校高一数学第一学期期末质量检测试题含解析
- 2023年新高考(新课标)全国2卷数学试题真题(含答案解析)
- 零部件测绘与 CAD成图技术(中职组)冲压机任务书
- GB/T 19228.1-2024不锈钢卡压式管件组件第1部分:卡压式管件
评论
0/150
提交评论