![二零二五版罗马柱工程古建筑修复施工合同4篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M05/0B/29/wKhkGWecNDmAIJLFAACl-zyBVak714.jpg)
![二零二五版罗马柱工程古建筑修复施工合同4篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M05/0B/29/wKhkGWecNDmAIJLFAACl-zyBVak7142.jpg)
![二零二五版罗马柱工程古建筑修复施工合同4篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M05/0B/29/wKhkGWecNDmAIJLFAACl-zyBVak7143.jpg)
![二零二五版罗马柱工程古建筑修复施工合同4篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M05/0B/29/wKhkGWecNDmAIJLFAACl-zyBVak7144.jpg)
![二零二五版罗马柱工程古建筑修复施工合同4篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M05/0B/29/wKhkGWecNDmAIJLFAACl-zyBVak7145.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版罗马柱工程古建筑修复施工合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方信息5.合同签订地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程工期三、工程内容1.修复范围2.施工内容3.施工工艺4.施工材料5.施工设备四、工程进度1.进度计划2.进度调整3.进度验收4.进度延误责任5.进度奖惩五、工程费用1.工程总费用2.费用构成3.费用支付方式4.费用调整5.费用结算六、工程质量1.质量标准2.质量检查3.质量验收4.质量保证5.质量责任七、安全文明施工1.安全生产责任2.安全防护措施3.文明施工要求4.施工现场管理5.环境保护八、合同变更1.变更范围2.变更程序3.变更费用4.变更期限5.变更责任九、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除责任4.解除赔偿5.解除后的处理十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限4.争议解决费用5.争议解决程序十一、合同生效1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同生效标志4.合同生效范围5.合同生效后的权利义务十二、合同终止1.终止条件2.终止程序3.终止责任4.终止赔偿5.终止后的处理十三、附件1.附件一:工程图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:施工组织设计4.附件四:施工进度计划5.附件五:其他相关文件十四、其他约定1.保密条款2.法律适用3.通知方式4.合同份数5.合同附件合同编号2025RCXH001一、合同概述1.合同名称:二零二五版罗马柱工程古建筑修复施工合同2.合同编号:2025RCXH0013.合同签订日期:2025年5月15日4.合同双方信息:a.甲方:古建筑修复工程业主单位b.乙方:古建筑修复工程施工单位5.合同签订地点:古建筑修复工程所在地二、工程概况1.工程名称:罗马柱工程古建筑修复2.工程地点:[具体地址]3.工程规模:[工程量]4.工程类型:古建筑修复工程5.工程工期:自合同签订之日起,预计120日历天三、工程内容1.修复范围:包括但不限于罗马柱本体、基础、附属结构等2.施工内容:a.罗马柱本体修复b.基础加固c.附属结构修复d.防腐处理3.施工工艺:[具体施工工艺说明]4.施工材料:[具体材料说明]5.施工设备:[具体设备说明]四、工程进度1.进度计划:[详细的工程进度计划]2.进度调整:如因特殊原因导致进度调整,需提前5个工作日通知对方3.进度验收:每完成一定阶段,由双方共同验收4.进度延误责任:如乙方未按计划完成工程,每延误一天,应支付甲方相应的违约金5.进度奖惩:如乙方提前完成工程,甲方可给予适当奖励五、工程费用1.工程总费用:[具体金额]2.费用构成:a.人工费b.材料费c.施工机具使用费d.管理费e.利润3.费用支付方式:分阶段支付,每完成一定阶段的工程,由甲方支付相应比例的费用4.费用调整:如因市场波动等原因导致费用变化,双方可协商调整5.费用结算:工程结束后30日内进行最终结算六、工程质量1.质量标准:按照国家相关标准和规范执行2.质量检查:定期进行质量检查,发现问题及时整改3.质量验收:工程完成后,由双方共同验收4.质量保证:乙方提供1年的工程保修期5.质量责任:如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责修复,并承担相应责任七、安全文明施工1.安全生产责任:乙方负责施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全2.安全防护措施:采取必要的安全防护措施,包括但不限于安全帽、安全带等3.文明施工要求:遵守施工现场的文明施工规定,保持环境整洁4.施工现场管理:乙方应合理组织施工,确保现场管理有序5.环境保护:采取必要措施,减少施工对环境的影响八、合同变更1.变更范围:包括工程内容、工程量、工期、费用等方面的变更2.变更程序:任何一方提出变更,需以书面形式通知对方,并经双方协商一致后,以书面形式确认3.变更费用:变更费用按实际发生计算,由双方承担4.变更期限:变更后的工程期限应重新约定5.变更责任:因变更导致工程延误或费用增加的,责任由变更方承担九、合同解除1.解除条件:合同约定的解除条件,包括不可抗力、违约等情况2.解除程序:任何一方提出解除合同,需以书面形式通知对方,并经双方协商一致后,以书面形式确认3.解除责任:因解除合同导致损失的一方,有权要求对方赔偿4.解除赔偿:赔偿金额按实际损失计算5.解除后的处理:解除合同后,双方应按照约定处理剩余工程和费用十、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决机构:[具体仲裁机构或法院名称]3.争议解决期限:自争议发生之日起60日内解决4.争议解决费用:由败诉方承担5.争议解决程序:按照争议解决机构的规定执行十一、合同生效1.合同生效条件:双方签字盖章,且合同内容完整、有效2.合同生效日期:合同签订日期3.合同生效标志:双方签字盖章4.合同生效范围:合同约定的工程范围5.合同生效后的权利义务:双方按照合同约定行使权利、履行义务十二、合同终止1.终止条件:合同约定的终止条件,包括工程完成、合同解除等情况2.终止程序:任何一方提出终止合同,需以书面形式通知对方,并经双方协商一致后,以书面形式确认3.终止责任:因终止合同导致损失的一方,有权要求对方赔偿4.终止赔偿:赔偿金额按实际损失计算5.终止后的处理:终止合同后,双方应按照约定处理剩余工程和费用十三、附件1.附件一:工程图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:施工组织设计4.附件四:施工进度计划5.附件五:其他相关文件十四、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务2.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律3.通知方式:以书面形式或双方约定的其他方式通知4.合同份数:本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份5.合同附件:本合同附件与本合同具有同等法律效力甲方(盖章):_________________________乙方(盖章):_________________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:___________________________签订地点:___________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方的决策权a.甲方有权对工程的总体设计方案、施工方案和材料选择进行决策。b.甲方应提供必要的工程图纸、技术规范和施工标准。2.甲方监督权a.甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保工程质量和进度符合合同要求。b.甲方应定期召开工程进度会议,对工程进度和问题进行讨论和协调。3.甲方的变更权a.在工程实施过程中,甲方有权根据实际情况对工程内容、进度和费用进行合理变更。b.任何变更均需以书面形式通知乙方,并经双方协商一致后执行。4.甲方付款条件a.甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款项。b.如甲方未按时支付款项,应向乙方支付相应的违约金。5.甲方责任a.甲方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。b.甲方应承担因自身原因导致的工程损失或第三方索赔。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方的施工主导权a.乙方有权根据工程图纸和技术规范进行施工,确保工程质量和进度。b.乙方应合理组织施工,确保施工安全和文明施工。2.乙方的材料采购权a.乙方有权根据工程需要采购材料,确保材料质量符合合同要求。b.乙方应提供材料供应商的资质证明和材料质量检测报告。3.乙方的进度调整权a.乙方有权根据实际情况对施工进度进行调整,并及时通知甲方。b.任何进度调整均需经甲方同意,并可能导致工程费用的调整。4.乙方的费用控制权a.乙方应合理控制施工成本,确保工程费用不超过合同约定。b.乙方应定期向甲方报告工程费用使用情况。5.乙方责任a.乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。b.乙方应承担因自身原因导致的工程损失或第三方索赔。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介的职责a.第三方中介负责对工程进行监督、检查和评估,确保工程质量和进度。b.第三方中介应定期向甲方和乙方提供工程报告,包括质量、进度和费用等方面的信息。2.第三方中介的独立性a.第三方中介应保持独立性和公正性,不受任何一方的干扰。b.第三方中介的评估结果应作为双方决策的依据。3.第三方中介的费用a.第三方中介的费用由合同双方共同承担,具体费用由双方协商确定。b.第三方中介的费用应在合同中明确约定。4.第三方中介的更换a.如一方认为第三方中介未能履行职责,可向对方提出更换申请。b.更换第三方中介需经双方协商一致,并重新签订相关协议。5.第三方中介的责任a.第三方中介应承担因自身原因导致的评估错误、延误等责任。b.第三方中介的责任不应影响甲方和乙方在合同中的权利和义务。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:施工组织设计4.附件四:施工进度计划5.附件五:其他相关文件a.材料供应商资质证明b.材料质量检测报告c.施工人员资质证明d.安全生产措施及应急预案e.环境保护措施f.合同双方协商确定的补充文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。认定:实际施工进度与合同约定进度不符,经甲方核实确认。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定的标准。认定:经甲方或第三方中介验收,发现工程质量问题。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款项。认定:甲方超过合同约定的付款期限未支付款项。4.违约行为:甲方变更工程内容未通知乙方或未经乙方同意。认定:甲方变更工程内容,但未以书面形式通知乙方或未与乙方协商一致。5.违约行为:第三方中介未能履行职责,导致评估错误或延误。认定:第三方中介未能按照合同约定提供准确、及时的评估报告。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指一方当事人违反合同约定,应承担的民事责任。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院判决解决争议的方式。5.公正性:指第三方中介在履行职责过程中,应保持中立、客观、公正。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到材料供应问题。解决办法:与材料供应商协商解决,必要时更换供应商。2.问题:施工过程中遇到设计变更。解决办法:与甲方协商,调整施工方案,确保工程进度和质量。3.问题:施工过程中遇到安全事故。解决办法:立即停止施工,进行事故调查,采取措施防止类似事故发生。4.问题:施工过程中遇到天气影响。解决办法:根据实际情况调整施工计划,确保工程进度。5.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:通过协商、调解或仲裁解决争议。五、所有应用场景:1.古建筑修复工程2.罗马柱工程3.古建筑保护工程4.文物修复工程5.历史建筑修复工程全文完。二零二五版罗马柱工程古建筑修复施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程内容3.1修复范围3.2修复方法3.3施工工艺4.工程进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段工期4.3工程验收时间5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验方法5.3质量保证期6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成6.2工程造价调整6.3工程付款方式6.4付款时间及比例7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2施工安全措施7.3环境保护要求8.施工资料及档案管理8.1施工资料编制要求8.2施工档案管理要求9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决方式12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1不可抗力13.2合同附件14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:古建筑修复乙方:罗马柱工程承包商1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称二零二五版罗马柱工程古建筑修复工程2.2工程地点省市区路号2.3工程规模总面积:500平方米2.4工程类型古建筑修复工程3.工程内容3.1修复范围包括但不限于罗马柱、斗拱、瓦顶、墙体等部位的修复。3.2修复方法采用传统工艺与现代技术相结合的方法进行修复。3.3施工工艺详细施工工艺如下:3.3.1罗马柱修复:采用原位加固、表面清洗、修补裂缝、涂刷保护层等工艺。3.3.2斗拱修复:采用原位加固、表面清洗、修补裂缝、涂刷保护层等工艺。3.3.3瓦顶修复:采用原位加固、更换破损瓦片、涂刷防水层等工艺。3.3.4墙体修复:采用原位加固、表面清洗、修补裂缝、涂刷保护层等工艺。4.工程进度安排4.1施工阶段划分分为四个阶段:准备阶段、施工阶段、验收阶段、保修阶段。4.2各阶段工期准备阶段:15天施工阶段:60天验收阶段:5天保修阶段:12个月4.3工程验收时间施工完成后,甲方应在5天内组织验收。5.工程质量要求5.1质量标准按照国家相关古建筑修复质量标准执行。5.2质量检验方法采用现场检验、抽样检验、检测报告等方法进行质量检验。5.3质量保证期自工程验收合格之日起,质量保证期为12个月。6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。6.2工程造价调整因政策调整、市场波动等原因,工程造价可进行适当调整。6.3工程付款方式分阶段付款,每个阶段完成后支付该阶段合同价的30%。6.4付款时间及比例准备阶段完成后支付10%施工阶段完成后支付20%验收阶段完成后支付30%保修阶段完成后支付20%剩余10%作为质保金,保修期满后无质量问题退还。8.施工安全及环境保护8.1施工安全责任甲方负责提供安全施工条件,乙方负责施工现场的安全管理。8.2施工安全措施包括但不限于:8.2.1人员安全培训乙方应确保所有施工人员接受必要的安全培训。8.2.2安全防护设施施工现场应设置必要的安全防护设施,如安全网、护栏等。8.2.3应急预案制定应急预案,包括火灾、中毒、触电等紧急情况的处理措施。8.3环境保护要求施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响,包括:8.3.1噪音控制采取隔音措施,确保施工噪音不超过规定的标准。8.3.2污水处理施工产生的污水需经过处理达标后排放。8.3.3尘土控制采取洒水、覆盖等措施,减少施工扬尘。9.施工资料及档案管理9.1施工资料编制要求乙方应按照甲方要求编制施工资料,包括施工日志、质量检验记录、变更记录等。9.2施工档案管理要求施工档案应妥善保管,确保完整、准确、可追溯。10.合同变更及解除10.1合同变更条件在合同履行过程中,如因不可抗力或国家政策调整等原因,可进行合同变更。10.2合同解除条件10.2.1甲方严重违约10.2.2乙方严重违约10.2.3因不可抗力导致合同无法履行11.违约责任11.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程、工程质量不合格、违反合同约定等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.争议解决方式12.1争议解决途径发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.2争议解决方式采用仲裁或诉讼方式解决争议。13.合同生效及终止13.1合同生效条件双方签字盖章后,合同即生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。14.其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。14.2合同附件合同附件包括但不限于:工程图纸、施工方案、质量标准、付款计划等。14.3合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方的定义在本合同中,第三方是指除甲方、乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、保险公司、咨询服务机构等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、设计变更确认、工程款支付审核、工程验收、保险理赔、咨询服务等。2.第三方介入的程序2.1介入申请2.2介入同意第三方在收到介入申请后,应在合理期限内给予答复,同意介入的,应明确介入的具体内容和方式。3.第三方介入的职责3.1质量监督第三方在工程质量监督方面的职责包括:3.1.1按照国家相关标准和合同要求,对工程质量进行监督检查。3.1.2对发现的质量问题提出整改意见,并跟踪整改情况。3.1.3对严重质量问题有权要求乙方停工整改。4.第三方介入的权利4.1检查权第三方有权进入施工现场进行检查,乙方应提供必要的便利。4.2报告权第三方有权向甲方、乙方或相关管理部门提交检查报告。5.第三方介入的义务5.1客观公正第三方在介入过程中应保持客观公正,不得偏袒任何一方。5.2保密义务第三方对在介入过程中知悉的甲方、乙方商业秘密负有保密义务。6.第三方责任限额6.1责任界定第三方在介入过程中因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。6.2责任限额第三方责任限额应根据介入事项的性质和可能造成的损失程度确定,并在合同中明确。7.第三方介入的费用承担7.1费用构成第三方介入的费用包括但不限于交通费、住宿费、通信费、咨询费等。7.2费用承担介入费用由提出介入请求的一方承担,除非合同另有约定。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序争议解决程序参照本合同中关于争议解决方式的约定。9.第三方介入合同的变更与解除9.1变更第三方介入合同可根据实际情况进行变更,变更内容应经甲方、乙方和第三方协商一致。9.2解除9.2.1合同履行完毕9.2.2双方协商一致9.2.3因不可抗力导致合同无法履行10.第三方介入的记录与报告10.1记录第三方在介入过程中应做好记录,包括检查记录、整改记录、会议记录等。10.2报告第三方应根据介入情况,定期向甲方、乙方提交报告,报告内容应包括检查情况、整改意见、存在问题等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:包含建筑平面图、立面图、剖面图、节点详图等,需符合国家相关设计规范。说明:工程图纸是施工的重要依据,乙方应严格按照图纸进行施工。2.施工方案详细要求:包括施工工艺、进度安排、质量保证措施、安全措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,乙方应确保施工方案的实施。3.质量标准详细要求:按照国家相关古建筑修复质量标准执行,包括材料、施工工艺、验收标准等。说明:质量标准是保证工程质量的重要依据,乙方应严格按照标准进行施工。4.工程量清单详细要求:详细列出工程量,包括人工、材料、机械等费用。说明:工程量清单是工程结算的依据,乙方应确保清单的准确性。5.付款计划详细要求:明确各阶段付款的时间、金额和条件。说明:付款计划是工程款支付的重要依据,乙方应按照计划进行施工。6.施工日志详细要求:记录施工过程中的重要事项,包括天气、材料使用、施工进度等。说明:施工日志是施工过程的重要记录,乙方应确保日志的完整性和准确性。7.质量检验记录详细要求:记录质量检验的结果,包括检验时间、检验方法、检验结果等。说明:质量检验记录是保证工程质量的重要手段,乙方应确保记录的真实性。8.变更记录详细要求:记录工程变更的原因、内容、时间、批准人等。说明:变更记录是工程变更管理的依据,乙方应确保变更的合理性和合法性。9.争议解决记录详细要求:记录争议解决的经过、结果、时间等。说明:争议解决记录是解决争议的重要依据,乙方应确保记录的完整性。10.合同附件详细要求:包括但不限于合同副本、资质证书、相关证明文件等。说明:合同附件是合同的重要组成部分,乙方应确保附件的齐全性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按时完成工程责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方未按合同约定的时间完成工程,应支付每日合同总价1%的违约金。1.2工程质量不合格责任认定:乙方应承担违约责任,修复不合格部分,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方施工的某部分工程不符合质量标准,应免费修复,并赔偿甲方因此遭受的损失。1.3违反合同约定责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方未按照合同约定的方式施工,应支付每日合同总价0.5%的违约金。1.4乙方未提供必要的安全措施责任认定:乙方应承担违约责任,改正安全措施,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方未提供必要的安全措施导致安全事故,应承担全部责任。1.5甲方未按时支付工程款责任认定:甲方应承担违约责任,支付逾期付款的利息,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例:若甲方未按合同约定的时间支付工程款,应支付每日0.1%的逾期付款利息。全文完。二零二五版罗马柱工程古建筑修复施工合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.3其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景本合同是根据甲方古建筑罗马柱工程修复施工项目的实际需求,在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经甲乙双方充分协商一致,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在罗马柱工程古建筑修复施工过程中的权利、义务,确保工程顺利进行,保障工程质量和安全,实现双方利益最大化。三、定义与解释3.1专业术语(1)罗马柱:指采用古罗马建筑风格设计的柱子,通常由基座、柱身、柱头三部分组成。(2)古建筑修复:指对具有历史、艺术、科学价值的古建筑进行保护和修复,使其恢复原有风貌。(3)施工:指按照设计要求,使用人工、材料、设备等手段进行工程建设和安装。3.2关键词解释(1)合同期限:指甲乙双方约定的履行合同的时间范围。(2)合同价款:指甲乙双方约定的工程总价款。(3)工程质量:指工程符合设计文件、施工规范及质量标准的要求。(4)工程进度:指工程按计划进行的程度。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成工程。(2)甲方有权对乙方进行监督检查,确保工程质量和安全。(3)甲方应按合同约定支付工程价款。(4)甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程。(2)乙方应严格按照施工规范和操作规程进行施工,确保工程质量和安全。(3)乙方应接受甲方监督检查,对发现的问题及时整改。(4)乙方应按照合同约定,提供必要的施工图纸、技术资料等。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为____个月。5.2合同履行地点本合同工程地点位于:____________________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,采用合理的施工方法,确保工程质量和安全,按时完成工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同期限届满;(2)甲乙双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方违约,经另一方催告后仍未履行。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应按照合同约定,完成各自的权利和义务。(2)合同终止后,甲乙双方应按照国家有关规定,办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,退还甲方已支付的工程价款。(2)合同终止后,甲乙双方应按照国家有关规定,处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成(1)材料费:包括罗马柱修复所需的各类建筑材料、装饰材料等费用。(2)人工费:包括施工人员工资、津贴、奖金等费用。(3)机械使用费:包括施工过程中使用的各类机械设备租赁费用。(4)管理费:包括施工过程中的行政管理、财务、质量监督等费用。(5)其他费用:包括合同约定外的其他合理费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。(2)进度款:工程进度达到合同约定的节点,甲方应向乙方支付已完成工程量的70%作为进度款。(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方应向乙方支付剩余工程款的30%作为结算款。(4)质保金:工程竣工验收合格后,甲方应向乙方支付合同总价款的5%作为质保金,质保期为工程竣工验收合格之日起两年。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后十个工作日内支付。(2)进度款:工程进度达到约定节点后的十个工作日内支付。(3)结算款:工程竣工验收合格后的十个工作日内支付。(4)质保金:工程竣工验收合格后的十个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付工程款项时,应将款项汇入乙方指定的账户。(2)乙方收到工程款项后,应向甲方开具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的千分之五计算。(2)甲方未按合同约定提供施工图纸和技术资料,导致工程延误,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期总工程款的千分之五计算。(2)乙方施工质量不符合合同约定,应承担返工、修复等费用。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额应根据实际情况计算,双方协商确定。(2)赔偿金额应按合同约定支付,逾期支付的,应向对方支付逾期付款的违约金。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术秘密、商业秘密和其他保密信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,防止保密信息的泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件导致合同无法履行,双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决发生争议时,双方应友好协商,寻求解决争议的办法。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,双方可向有关部门申请调解,或提交仲裁机构仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、机密等特殊事项的合同。(2)合同约定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对古建筑罗马柱工程修复施工项目的最终决策权。(2)乙方在工程实施过程中,应严格遵守甲方的要求和标准。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方施工过程中发现的问题进行整改和要求的权利。(2)乙方在施工过程中,如需变更设计或施工方案,应事先征得甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字盖章。14.2修改和补充效力合同的修改和补充与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等,确保乙方顺利施工。(2)乙方应按照甲方的要求,提供施工人员、材料、设备等。15.2协作与配合方式甲乙双方应通过定期会议、书面通知等方式,保持沟通和协作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于罗马柱工程古建筑修复施工的全部协议,具有完整性和独立性。16.3增减条款本合同的增减条款应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行修改。十七、签字、日期、盖章甲方(签字):____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(签字):____________________日期:____________________盖章:____________________见证人(签字):____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术资料2.工程量清单3.材料采购清单4.机械设备租赁清单5.甲方提供的施工图纸及技术资料副本6.甲方与乙方签订的补充协议7.争议解决的相关文件8.不可抗力事件的证明文件9.争议解决过程中的调解记录10.仲裁或诉讼判决书二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付工程款项。未按合同约定提供施工图纸和技术资料。乙方违约:未按时完成工程。施工质量不符合合同约定。未按甲方要求进行整改或修复。2.违约行为的认定:甲方违约的认定:根据甲方支付凭证及合同约定。乙方违约的认定:根据工程进度、质量检验报告及合同约定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金:指合同一方未履行合同义务时,应向对方支付的一定金额的金钱赔偿。3.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.质保期:指工程竣工验收合格后,对工程质量进行保证的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现设计不合理或施工难度较大。解决办法:及时与甲方沟通,协商调整设计方案或施工方案。2.问题:材料供应不及时或质量不达标。解决办法:与供应商协商,确保材料供应及时和质量达标,必要时更换供应商。3.问题:施工过程中发生安全事故。解决办法:立即采取应急措施,报告甲方,并配合相关部门进行调查和处理。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应承担其提供材料或服务的质量责任,确保符合合同约定标准。第三方应配合甲乙双方的工程进度,按时完成其职责范围内的任务。2.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付材料或服务费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件和协助。3.第三方义务:第三方应按照合同约定,在规定的时间内完成材料或服务的提供。第三方应遵守施工现场的规章制度,确保施工安全。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方在工程进度达到约定节点时支付进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。乙方有权要求甲方在合同约定的范围内提供施工条件和协助。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在工程竣工验收合格后支付结算款。乙方有权要求甲方在质保期内支付质保金。乙方有权要求甲方在合同违约时支付违约金。3.甲方的违约及限制条款:甲方的违约行为包括但不限于未按时支付款项、未按约定提供施工图纸等。甲方的违约责任包括支付违约金、赔偿乙方因此遭受的损失等。甲方的限制条款包括不得无正当理由要求乙方进行返工、不得随意变更合同约定等。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量符合合同约定。甲方可要求乙方按照合同约定的时间节点完成工程。甲方可要求乙方在施工过程中采取必要的措施,保障工程安全和质量。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程竣工验收合格后支付结算款。甲方可要求乙方在质保期内承担保修责任。甲方可要求乙方在合同违约时承担违约责任。3.乙方的违约及限制条款:乙方的违约行为包括但不限于未按时完成工程、施工质量不符合约定等。乙方的违约责任包括支付违约金、承担返工或修复费用等。乙方的限制条款包括不得无故延误工程进度、不得擅自更改设计方案等。全文完。二零二五版罗马柱工程古建筑修复施工合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型3.工程内容3.1.修复范围3.2.施工工艺3.3.施工材料4.工程进度安排4.1.施工工期4.2.进度节点4.3.验收标准5.工程费用5.1.工程总费用5.2.工程分项费用5.3.费用支付方式6.施工质量要求6.1.质量标准6.2.质量验收6.3.质量保证7.施工安全7.1.安全责任7.2.安全措施7.3.事故处理8.工程变更8.1.变更程序8.2.变更费用8.3.变更期限9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决费用10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任10.3.违约赔偿11.合同解除11.1.解除条件11.2.解除程序11.3.解除后果12.合同生效与终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件12.3.合同终止程序13.其他约定事项13.1.保密条款13.2.通知送达13.3.合同附件14.合同签署与生效14.1.签署时间14.2.签署地点14.3.合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称:古建筑修复工程甲方1.1.2.甲方地址:省市区路号1.1.3.甲方联系人:1.1.4.甲方联系电话:138xxxx56781.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称:古建筑修复工程乙方1.2.2.乙方地址:省市区路号1.2.3.乙方联系人:1.2.4.乙方联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1.工程名称:二零二五版罗马柱工程古建筑修复施工2.2.工程地点:省市区古建筑群2.3.工程规模:总面积约为500平方米2.4.工程类型:古建筑修复工程3.工程内容3.1.修复范围:包括罗马柱、墙体、屋顶、地面等古建筑主体结构的修复3.2.施工工艺:采用传统工艺与现代技术相结合的方式进行修复3.3.施工材料:使用符合国家标准的古建筑材料,如青砖、灰瓦、木材等4.工程进度安排4.1.施工工期:自合同签订之日起,工期为6个月4.2.进度节点:分为四个阶段,每个阶段完成后进行验收4.3.验收标准:按照国家相关标准和规范进行验收5.工程费用5.1.工程总费用:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)5.2.工程分项费用:详见附件一《工程分项费用明细表》5.3.费用支付方式:分阶段支付,每个阶段完成后支付该阶段费用的30%,工程竣工验收合格后支付剩余的70%6.施工质量要求6.1.质量标准:达到国家一级古建筑修复质量标准6.2.质量验收:由甲方组织验收,乙方配合6.3.质量保证:乙方在工程保修期内负责修复质量问题,保修期为工程竣工验收合格后的2年7.施工安全7.1.安全责任:乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全7.2.安全措施:制定详细的安全施工方案,包括人员培训、安全防护设施、应急预案等7.3.事故处理:发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,并按照国家相关法律法规进行处理8.工程变更8.1.变更程序8.1.1.任何工程变更必须由甲方提出书面申请,并经双方同意后方可实施。8.1.2.乙方应在收到甲方变更申请后的5个工作日内回复是否同意变更。8.2.变更费用8.2.1.变更费用应根据实际发生的人工、材料、机械等成本计算。8.2.2.变更费用应按照合同约定的支付方式进行支付。8.3.变更期限8.3.1.任何工程变更不得影响合同约定的工期,如因变更导致工期延长,应相应调整合同工期。8.3.2.工期调整应根据实际影响时间,按照合同约定的比例进行计算。9.争议解决9.1.争议解决方式9.1.1.双方应通过友好协商解决合同执行过程中发生的争议。9.1.2.如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2.争议解决机构9.2.1.双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁。9.3.争议解决费用9.3.1.仲裁费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。10.违约责任10.1.违约情形10.1.1.乙方未按合同约定的时间和质量完成工程。10.1.2.甲方未按合同约定支付工程款。10.2.违约责任10.2.1.乙方未按时完成工程,每延迟一天,应支付合同总价的0.5%作为违约金。10.2.2.甲方未按时支付工程款,每延迟一天,应支付工程款总额的0.5%作为违约金。10.3.违约赔偿10.3.1.双方因违约造成的损失,应按照实际损失赔偿。11.合同解除11.1.解除条件11.1.1.乙方严重违约,经甲方书面通知后仍未纠正。11.1.2.甲方因不可抗力原因,无法继续履行合同。11.2.解除程序11.2.1.一方提出解除合同,应书面通知另一方。11.2.2.另一方应在收到通知后的5个工作日内回复是否同意解除。11.3.解除后果11.3.1.合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。11.3.2.合同解除不影响双方根据法律规定或合同约定所应承担的责任。12.合同生效与终止12.1.合同生效条件12.1.1.双方签字盖章。12.1.2.甲方支付首期工程款。12.2.合同终止条件12.2.1.工程竣工验收合格。12.2.2.双方协商一致解除合同。12.3.合同终止程序12.3.1.合同终止后,双方应进行工程结算。12.3.2.双方应在合同终止后的15个工作日内完成结算并结清款项。13.其他约定事项13.1.保密条款13.1.1.双方对本合同内容以及工程信息负有保密义务。13.2.通知送达13.2.1.任何通知应以书面形式发送至对方指定的地址。13.3.合同附件13.3.1.本合同附件包括但不限于工程分项费用明细表、施工图纸、验收标准等。14.合同签署与生效14.1.签署时间14.1.1.本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.签署地点14.2.1.本合同签署地为省市。14.3.合同生效日期14.3.1.本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1.本合同所称的第三方,是指除甲方、乙方以外的任何自然人、法人或其他组织。1.2.第三方介入的范围包括但不限于中介方、监理方、设计方、检测方、咨询方等。2.第三方介入的条件与程序2.1.第三方介入应经甲方和乙方协商一致,并书面同意。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《大学物理(上册)》课件-第1章
- 2025-2030全球车辆燃油油位计行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球电积铜行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国直接空气捕获和储存(DACS)行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球多层土壤传感器行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国阻燃塑料薄膜和片材行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球医用手指康复训练仪行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球化学谷物熏蒸剂行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国智慧教育公共服务平台行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025年全球及中国工业胶囊填充设备行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025年度院感管理工作计划(后附表格版)
- 励志课件-如何做好本职工作
- 化肥销售工作计划
- 2024浙江华数广电网络股份限公司招聘精英18人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2024年山东省济南市中考英语试题卷(含答案解析)
- 2024年社区警务规范考试题库
- 2025中考英语作文预测:19个热点话题及范文
- 第10讲 牛顿运动定律的综合应用(一)(讲义)(解析版)-2025年高考物理一轮复习讲练测(新教材新高考)
- 静脉治疗护理技术操作标准(2023版)解读 2
- 2024年全国各地中考试题分类汇编(一):现代文阅读含答案
- GB/T 30306-2024家用和类似用途饮用水处理滤芯
评论
0/150
提交评论